2024年施工合同参考模板（三篇）

第3页共3页2024年施工合同参考模板_____以下简称甲方)_____(以下简称乙方)身份证号码：_____联系电话：_____家庭住址：_____按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、楼号：4、承包范围：外墙乳胶漆施工5、承包方式：包青工6、工程单价：元㎡;7、总工程量：外墙约平方米;8、工程价款：约万元。9、工程期限：本工程自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。第二条甲方义务1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明1份，并向乙方进行交底;2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜;3、协调施工现场的有关事宜。第三条乙方的义务1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定;2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情;第四条工程质量及验收1、工程质量：优良;2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100-200的罚款;3、在施工中，由于施工质量造成的39;返工，其工料款由乙方全部承担;4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;6、本工程保修期为____年。第五条付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%，余款作为保修费____年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;第七条施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。第八条争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条其他约定事项1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具;2、乙方负担在施工中的用电费用;第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力第十一条本合同一式三份，甲方二份，乙方一份甲方：_____(盖章)代表人：_____乙方：_____(盖章)代表人：_________年____月____日2024年施工合同参考模板（2）[标题]施工合同[合同编号]____-xxxx[甲方]（委托人全称）地址：电话：传真：邮编：[乙方]（承包人全称）地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拥有项目的开发权，并决定进行施工，乙方则有能力、技术和资源来完成该项目，各方经充分协商，并且遵守合同法的相关法律法规，达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承担施工合同，并支付相应费用。乙方同意按照合同规定的要求和标准，按时高质量完成施工工作。第二条施工工作范围1.施工项目的具体描述：（详细描述施工项目的工作范围，包括但不限于施工的建筑物、设备、材料等）2.施工期限：（明确施工开始和结束的时间范围，如起止日期）第三条价格和支付方式1.总价：（明确工程总价，以数字和中文表示）2.分期支付：（明确每个分期支付的金额和时间，例如按工程进度支付、按时间节点支付等）3.预付款：（如需要预付款，请明确数额和支付时间）4.最后付款：（明确最后一次支付的金额和时间，例如工程竣工后一周内支付余款）第四条材料和设备1.材料采购：（明确材料采购的责任和方式，是由甲方提供还是由乙方采购）2.材料费用：（如乙方负责采购材料，请明确材料费用的计算方式和支付方式）3.设备租赁：（如需要租赁设备，请明确设备的名称、型号、租金等）第五条质量保证1.施工质量：（明确施工质量要求和标准）2.保修期：（明确施工完成后的保修期限）3.报修和维护：（明确在保修期内甲方发现施工质量问题时的处理方式）第六条合同解除和违约责任1.合同解除：（明确双方主动解除合同的条件和程序）2.违约责任：（明确违约方应承担的法律责任和补偿责任）第七条争议解决1.协商解决：（明确双方在合同履行过程中产生争议时首先采取协商的方式解决）2.仲裁：（明确如果协商不能解决争议，则提交仲裁机构进行仲裁）第八条其他事宜1.未尽事宜：（对合同中未尽事宜的处理方式）2.附件：（列出附加在合同中的附件）第九条合同生效和履行1.合同生效：（明确合同生效的日期和方式）2.合同履行：（明确双方履行合同的义务和责任）3.合同变更：（在履行合同过程中，变更合同的程序和条件）本合同以正本双方共（N）份，甲方和乙方各执（N）份，具体执行以各自签字的合同为准。甲方签名盖章：乙方签名盖章：日期：日期：2024年施工合同参考模板（3）施工合同书合同编号：____-XXXXX甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）鉴于甲、乙双方依法独立存在，愿意通过友好协商，达成如下合同：一、工程基本情况1.工程名称：（工程名称）2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：（工程内容）4.工程规模：（工程规模）5.工程开始日期：（工程开始日期）6.工期：（工程工期）个工作日/周/月二、合同价款及支付方式1.合同价款总额：（合同价款总额）人民币（大写）2.甲方应在（工程工期）内按照以下方式支付合同价款：（1）工程开工前支付合同价款的（支付比例）作为预付款；（2）工程进度计划确定后，按照工程进度支付合同价款的（支付比例）；（3）工程竣工后，完成验收合格手续后支付合同价款的（支付比例）；（4）最终结算后支付合同价款的（支付比例）。三、责任与权益1.甲方负责提供工程设计文件，包括但不限于图纸、规划方案等；2.乙方必须按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求；3.甲方有权对工程进展情况进行监督和检查，乙方应积极配合；4.工程质量责任期为（工程质量责任期），期满后，若发现工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任；5.若因乙方原因未按时交付工程，乙方应承担延期交付的违约责任。四、变更和索赔1.双方可以根据工程实际情况协商变更工程设计或工期，变更需要书面协议，且变更前双方应重新确定相应的合同价款；2.若因甲方原因导致工程变更或延期，甲方应承担相应的费用；3.双方应在发生索赔事件后及时进行协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼解决。五、履行保证1.双方应本着诚实信用原则履行合同义务，不得损害对方的合法权益；2.甲方应提供相关证明文件，确保工程进度不受阻碍；3.乙方应按照工程计划保质保量完成工程，并在合同约定的时间内交付。六、解除与违约1.在履行合同期间，如有一方违反合同约定，另一方有权单方解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任；2.双方应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理违约事宜。七、保密条款1.甲、乙双方在履行合同时涉及到的技术、商业秘密，应予以保密；2.未经一方同意，对方不得非法泄露、使用或转让涉及保密内容。八、争议解决1.双方因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决；2.若协商不成，可根据约定选择仲裁或诉讼的方式解决争议。九、其他事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方代表签字盖章