休闲场地坪施工合同书

合同编号：__________休闲场地坪施工合同书甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对休闲场地坪进行施工，承包商愿意承担该项施工工程，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：休闲场地坪施工工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：本工程包括休闲场地坪的施工，包括但不限于坪床整理、排水系统安装、地面铺设等。1.4工程质量：承包商应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。二、合同价格2.1合同总价：双方确认，本工程合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2价格调整：如发生法律法规、政策变化或其他不可抗力因素导致施工成本增加或减少，双方应根据实际情况进行协商调整。三、工期3.1工期：承包商应在本合同签订之日起__________个工作日内完成本工程的施工。3.2工期延误：如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任，并按照业主的要求支付违约金。四、支付方式4.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，预付款金额为合同总价的__________%。4.2进度款：根据工程进度，业主应按照双方约定的进度支付进度款。4.3结算款：工程完工验收合格后，业主应在__________个工作日内支付承包商剩余的结算款。五、质量保证5.1质量保证期：承包商应为本工程提供__________个月的质量保证期，自工程完工验收合格之日起计算。5.2质量问题处理：在质量保证期内，如发生工程质量问题，承包商应立即进行修复，并承担修复费用。六、违约责任6.1违约行为：任何一方违反本合同的约定，视为违约行为。6.2违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1协商解决：双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。7.2仲裁：如协商不成，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁。八、合同附件8.1工程施工图纸和技术规范8.2工程量清单和材料清单8.3工程进度计划九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________（以下无）附件：1.工程施工图纸和技术规范2.工程量清单和材料清单3.工程进度计划以下为特殊应用场景及相关说明：一、特殊应用场景及注意事项1.场景一：恶劣天气影响施工说明：在施工过程中，如遇到恶劣天气（如暴雨、台风等），可能导致施工进度延误。修正条款：在合同中增加不可抗力条款，明确恶劣天气属于不可抗力范畴，双方应协商确定合理的工期延长。2.场景二：施工中发现地下障碍物说明：在施工过程中，如发现地下障碍物（如岩石、管道等），可能需要调整施工方案，增加施工成本。修正条款：在合同中增加变更条款，明确地下障碍物的处理方式和费用承担。3.场景三：施工期间发生安全事故说明：在施工过程中，如发生安全事故，可能对工程进度和质量产生影响。修正条款：在合同中增加安全事故处理条款，明确双方在安全事故发生后的责任和义务。4.场景四：业主变更设计要求说明：在施工过程中，业主可能根据实际需求变更设计要求，可能影响工程进度和成本。修正条款：在合同中增加变更条款，明确业主变更设计要求后的处理方式和费用承担。5.场景五：施工完成后业主不满意说明：在工程完工验收合格后，业主可能对工程质量或效果不满意，可能导致纠纷。修正条款：在合同中增加争议解决条款，明确双方在业主不满意情况下的解决方式和责任。二、相关问题和解决办法1.问题一：施工过程中发生材料价格上涨解决办法：在合同中增加价格调整条款，明确材料价格上涨时的价格调整机制。2.问题二：施工过程中发现工程质量问题解决办法：在合同中增加质量保证条款，明确质量问题的处理方式和责任。3.问题三：施工过程中发生工期延误解决办法：在合同中增加工期延误处理条款，明确工期延误的原因、责任和违约金支付。4.问题四：施工过程中发生安全事故解决办法：在合同中增加安全事故处理条款，明确安全事故的责任、赔偿和处理方式。5.问题五：业主变更设计要求解决办法：在合同中增加变更条款，明确业主变更设计要求后的处理方式和费用承担。三、详细附件清单1.工程施工图纸和技术规范：包括休闲场地坪的平面布置图、剖面图、细部图等，以及相关的技术规范和要求。2.工程量清单和材料清单：详细列出本工程所需的各项工程量和材料种类、规格、数量等。3.工程进度计划：详细列出本工程的施工进度安排，包括各阶段的施工内容、时间节点等。4.质量保证书：承包商提供质量保证书，承诺工程质量和安全。5.安全施工方案：承包商提供安全施工方案，包括安全防护措施、应急预案等。6.不可抗力证明材料：如遇到恶劣天气等不可抗力情况，需提供相关证明材料。7.工程变更单：如发生设计变更等情况，需填写工程变更单，并由双方签字确认。8.工程验收报告：工程完工后，双方共同进行验收，并出具工程验收报告。9.工程结算书：工程完工验收合格后，双方根据实际工程量和合同价格进行结算，并出具工程结算书。10.争议解决协议：如双方在合同履行过程中发生争议，可签订争议解决协议，明确解决方式和责任。以上为特殊应用场景及相关说明，希望能对您有所帮助。在实际操作过程中，还需根据具体情况和法律法规进行适当调整。如有其他问题，欢迎随时咨询。多方为主导时的，附件条款及说明：1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：条款一：甲方权利与义务说明：甲方有权对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定。甲方应提供施工所需的场地和条件，并按照约定支付合同款项。条款二：变更权说明：甲方有权根据实际需求变更设计要求，但应提前通知乙方，并与乙方协商确定变更内容、费用和工期延长等事项。条款三：验收权说明：甲方有权对工程进行验收，并要求乙方按照约定提供质量保证书和工程验收报告。甲方对验收结果有异议的，应与乙方协商解决。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：条款一：乙方权利与义务说明：乙方应按照约定进行施工，并保证工程质量符合约定。乙方有权要求甲方提供施工所需的场地和条件，并按照约定支付合同款项。条款二：工期延长权说明：因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，并延长工期。条款三：费用索赔权说明：因甲方原因导致施工成本增加的，乙方有权要求甲方支付相应费用。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：条款一：第三方中介的权利与义务说明：第三方中介应协助双方进行沟通和协商，并监督合同的履行。第三方中介应保持中立，公正处理双方的争议。条款二：中介费用说明：双方应与第三方中介约定中