2024年建筑工程合同格式版（4篇）

第5页共5页2024年建筑工程合同格式版发包方(甲方)：_____代表人：_____设计方(乙方)：_____设计等级证书：_____鉴于甲方是_____项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：_____2、设计项目：_____3、设计内容：_____4、承包方式：_____第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。2、乙方在收到定金日起____日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。3、乙方在收到第一阶段设计费后____日内须向甲方提交效果图。4、乙方在收到第二阶段设计费后____日内须向甲方提交正式的施工图。5、乙方应编定有关的施工说明书。6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米____元人民币，大写为_____，设计费总计____万元，大写为_____。2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，____元人民币，大写为_____。3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费____元，大写为_____。4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费____元，大写为_____。5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。第五条保密条款1、甲方对于本合同中乙方提交的所有图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。第六条合同中止与解除1、甲方如有特殊情况，必须终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。第七条违约条款1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担所有损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭受的所有损失。2、甲方不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。第八条争议纠纷解决双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。第九条附则1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。2、设计时间于____年____月____日起，到____年____月____日止。(审稿时间和修稿时间另算)3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。4、本合同一式____份，甲乙双方各____份，提交工程所在地建设单位主管部门留存____份。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程合同格式版（2）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方联系电话】一、工程项目名称和地点甲乙双方在合作中确定的工程项目名称为【工程项目名称】，项目地点为【项目地点】。二、工程内容与要求1.工程内容：乙方将按照甲方的要求，负责在项目地点进行【工程内容】的施工工作，包括但不限于【工程内容详细描述】。2.工程要求：乙方应按照相关法律法规、行业标准以及甲方的要求，按照优良工艺和质量标准进行施工，确保工程的质量和安全。三、工程进度与验收1.工程进度：乙方应根据合同约定的时间节点，按时完成各项工程任务，并及时向甲方报告工程进展情况。2.工程验收：工程竣工后，甲方有权对工程质量、材料使用、设备安装等进行验收。如发现问题，乙方应及时进行整改。四、价款与支付方式1.价款总额：本次工程的价款总额为【价款总额】，人民币（大写）【价款总额（大写）】。2.价款结算：工程竣工后，甲方应根据工程实际完成情况与质量验收情况，按照合同约定的支付方式进行支付。五、违约责任与纠纷解决1.乙方违约责任：若乙方未按合同约定的时间完成工程任务或未达到合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并进行相应的补偿。2.甲方违约责任：若甲方未按合同约定的支付方式及时间进行付款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并进行相应的补偿。3.纠纷解决：合同履行中如发生纠纷，甲乙双方应协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、保密条款1.甲乙双方在合作过程中可能涉及到的技术、商业秘密及其他机密信息，均应进行保密，不得擅自披露给他人。2.对于因保密条款的违反而给对方造成的损失，应由违约方承担相应的法律责任。七、其他约定事项1.变更与解释：合同的变更与解释须经甲乙双方书面协商一致，对合同的修改或补充，应当采用书面形式。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成验收并支付款项完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年建筑工程合同格式版（3）____年建筑工程合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于乙方具备进行建筑工程的资质和能力，双方经协商一致，达成以下合同：一、工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模及范围：（详细描述工程规模和范围）1.4工程时间：自合同签订之日起至（工程完成日期）二、合同价款及支付方式2.1合同价款：（具体金额，以大写和小写方式写明）2.2支付方式：（描述支付方式及分期付款计划）2.3预付款：甲方应在合同签订之后的（指定时间）内支付给乙方合同价款的（指定比例）作为预付款。三、质量标准3.1乙方应按照国家有关建筑工程的规范、标准和技术要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。3.2如发现工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在（指定时间）内进行整改并保证质量符合约定。3.3合同完成后，乙方应提供建筑工程质量保证书，并承担相应的质量保修责任。四、工期及延期4.1工程工期为合同签订之日起至（工程完成日期）。4.2如由于不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应进行协商，并签署补充协议，确定新的工期安排。五、合同变更5.1双方在施工过程中如需变更合同内容，应书面协商并签署变更协议。5.2变更协议应明确变更的内容、工期、价款等，并在双方签字确认后生效。六、保证金6.1乙方应在合同签订后的（指定时间）内向甲方支付（具体金额）作为保证金。6.2保证金将在工程竣工验收合格后的（指定时间）内退还给乙方。七、违约责任7.1若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金。违约金的计算方式为每日合同价款的（具体比例）。7.2如一方严重违约，对方有权解除合同，并有权要求违约方赔偿因此而产生的一切损失。八、保险责任8.1施工期间及保修期内，乙方应投保相应的建筑工程保险，以应对可能发生的人身伤亡、财产损失等风险。8.2甲方有权要求乙方提供相应保险单及承保范围。九、争议解决9.1如在履行本合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，应提交仲裁解决。9.2仲裁地点为（仲裁地点）、仲裁机构为（仲裁机构名称），仲裁裁决对双方具有最终，终局性的约束力。十、其他事项10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并适用中华人民共和国法律。甲方：（甲方名称）签字：______________日期：______________乙方：（乙方名称）签字：______________日期：______________2024年建筑工程合同格式版（4）工程名称：____市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）发包方：四川_____公司乙方：签订日期：____年____月____日建筑水电安装工程承包协议书发包方（简称甲方）：四川_____公司承包方（简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一.工程概况工程名称：____市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。结构类型：工程地点：____区土主镇高一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期：____年____月____日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。4.弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割.开关面板和灯口安装（三）计价方式：1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_____按定额计价方式计价：按《建设工程工程量计价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。3﹑人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求：甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为____年。（二）工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。（三）成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现