2024年防水施工合同常用版（2篇）

第2页共2页2024年防水施工合同常用版甲方：_____乙方：_____身份证号码：_____电话：_____甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为____年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自____年____月____日起至本月____日止。九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____签于：_____2024年防水施工合同常用版（二）合同编号：____FW001甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系人电话）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下《防水施工合同》（以下简称“本合同”），以确保项目按照约定的质量、合理工期、合理价格及安全条款进行施工。第一条项目概况1.1项目名称：防水施工工程1.2施工地点：（具体工程地址）1.3项目内容：（列明具体防水工程范围及施工要求）第二条价款及支付方式2.1合同价款：（列明合同总价款）2.2支付方式：（列明付款方式、金额及时间节点）2.3税费承担：甲方负责支付合同价款中的税费。第三条工期及延期3.1工期：（具体施工工期）3.2延期：（列明延期申请及处理方式）第四条质量保证4.1质量标准：施工按照国家相关标准及技术规范进行，达到甲方要求的质量标准。4.2质量期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为（具体质保期限）。4.3质量纠纷：对于施工质量问题的纠纷，按照相关法律法规进行解决。第五条安全责任5.1甲方责任：提供施工现场的安全环境，确保施工过程中的安全。5.2乙方责任：严格遵守安全操作规程，减少施工过程中的安全事故。第六条违约责任6.1违约责任：任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于经济赔偿、重新履行合同等。6.2强制执行：如一方不履行本合同中的义务，对方有权向法院申请强制执行。第七条保密条款7.1保密责任：双方应对涉及对方商业秘密的信息予以保密。7.2违约责任：一方违反保密责任的，应承担相应的法律责任。第八条合同变更8.1变更申请：变更申请应以书面形式提出，并得到双方协商一致。8.2变更内容：经双方协商一致的合同变更，应签订相关的变更协议。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用：本合同的解释和适用以中华人民共和国法律为准。9.2争议解决：本合同因履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条附则10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同履行完毕。10.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（公司名称）：