2023年二级建造师考试《建筑工程》终极冲刺试卷(二)

A.

19.楼层测量放线最常用的距离测量方法是（）。

A.全站仪测距

B.经纬仪测距

C.水准仪测距

D.钢尺量距

20.建筑物高度相同、面积相同时，耗热量比值最小的平面形式是（）。

A.正方形

B.长方形

C.圆形

D.L形

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有一个错项。）

1.依据《招标投标法》的规定，下列项目中可以不进行招标的工程有（）。

A.抢险救灾工程

B.利用扶贫资金以工代赈工程

C.国家隐私工程

D.世界银行贷款工程

E.国外政府救济项目并对招标投标具体条件和程序有特地规定的工程

2.常用的钢筋连接方法有（）。

A.焊接连接

B.钟钉连接

C.化学粘接

D.机械连接

E.绑扎连接

3.关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。

A.填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑

B.蒸压加气混凝土砌块采纳专用砂浆或一般砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水潮

湿

C.转角及交接处应同时砌筑，不得留直槎，留斜槎时，斜槎高度不宜大于1.2m

D.厨房采纳轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为

200mm

E.砌块进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m

4.静力压桩施工过程中应检查（）。

A.压力

B.桩垂直度

C.接桩间歇时间

D.压人深度

E.桩的承载力

5.露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对协作比中原材料重量进行调整的有（）o

A.水

B.水泥

C.石子

D.砂子

E.粉煤灰

6.依据《民用建筑工程室内环境污染限制规范（2023年版）》GB50325—2023,下列工程中，

属于II类民用建筑工程的有（）。

A.商店

B.图书馆

C.体育馆

D.幼儿园

E.餐厅

7.对首次运用的协作比应进行开盘鉴定，开盘鉴定的内容包括（）。

A.混凝土的原材料与协作比设计所采纳原材料的一样性

B.出机混凝土工作性与协作比设计要求的一样性

C.混凝土强度

D.混凝土凝聚时间

E.混凝土扩展度

8.关于墙面饰面砖粘贴工程的说法，正确的有（）。

A.水泥砂浆应满铺在饰面砖背面，一面墙一次粘贴到顶

B.粘贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处

C.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3

D.粘贴前应进行选择，并浸水2h以上，晾干表面水分

E.在墙面突出物处，可用非整砖拼凑粘贴

9.关于建筑幕墙防火构造技术要求的说法，正确的有（）。

A.幕墙与各层楼板之间的水平防火带应采纳岩棉或矿棉等材料填充，其厚度不应小于100mm

B.防火层应用厚度不小于1.0mm的镀锌钢板承托

C.防火层的填充材料应与玻璃紧密接触，不得留有缝隙

D.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火区

E.无窗槛墙的幕墙，应在楼板外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于0.8m的不燃实

体裙墙

10.下列各项中，属平安管理检查评定保证项目的有()。

A.平安教化

B.平安技术交底

C.持证上岗

D.分包单位平安管理

E.应急救援

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)

背景：

由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土

框架一剪力墙结构，主体结构采纳泵送混凝土等新技术。在工程施工中发生如下

事务：

事务一：本工程地下水位较高，约为-0.5m,开挖范围位于淤泥质土体内，含水量大，施

工必需事前实行降水措施，因基坑围护是采纳地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。

结合实际状况，确定采纳井点降水并编制了降水施工方案。

事务二：该工程按全月规定的总工期支配，应于某年某月某日起先现场搅拌混凝土。因承

包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地，承包商确定运用商品混凝土，但被业主推翻。

而在承包合同中未明确规定运用何种混凝土。承包商不得已，只有接着组织混凝土搅拌设

备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。

事务三：依据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等状况，基础施工采纳人工

挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m,桩基承台连同地下室的筏形基础同时绽开施

工。基础底板厚2m,桩基承台厚1.8m,混凝土强度等级C40,抗渗等级P8。由于承台和

筏板混凝土浇筑量大，在起先阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定

了以下限制裂缝的措施：

(1)优先选用一般硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，削减水泥用量。

(3)降低混凝土的浇筑温度，限制混凝土内外温差在30C以内。

(4)分层分块逐步浇筑，加强养护，刚好对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。

(5)预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。

事务四：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板

支撑体系坍塌事故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要缘由是模

板工程缺乏专项施工方案，搭设质量不符合要求。事后，建设行政主管部门对该施工企业

作了相应的行政惩罚，公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。

问题：

1.结合事务一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些？

2.对于事务二，承包商是否可以提出索赔要求?并说明理由。

3.请指出事务三中有哪些不妥之处，并说明理由。

4.结合事务四中模板工程的平安事故，模板工程专项施工方案应包括哪些内容？

(-)

背景：

某公司承建某高校办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，高校城建设单位追加新建校史

展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160m2,总造价408万元，工期10个月。

部分陈设室采纳木龙骨石膏板吊顶。

考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未

通过招投标干脆托付给该公司承建。

展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简洁，且施工单位熟识周边环境及现场条件，甲乙

双方协商采纳固定总价计价模式签订施工承包合同。

施工过程中发生如下事务：

事务一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临

时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《平安用电和电气防火措施》，确定不

单独设置总配电箱，干脆从综合楼项目总配电箱引出安排电箱。施工现场临时用电设备干

脆从安排电箱连接供电。项目经理支配了一名有阅历的机械工进行用电管理。监理工程师

认为不妥，指令整改。

事务二：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2023年9月18日提交工程验收报告，建设

单位于当天投入运用。建设单位以工程质量问题需在运用中才能发觉为由，将工程竣工验

收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日

期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

问题：

1.高校城建设单位将展览馆项目干脆托付给某公司是否合法?说明理由。

2.该工程采纳固定总价合同模式是否妥当?给出固定总价合同模式适用的条件?除背景材料

中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）?

3.指出事务一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。

4.事务二中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工

日期。

（三）

背景：

某广场地下车库工程，建设面积18000m2„建设单位和某施工单位依据《建设工程施工合同

（示范文本）》GF—2023—0201签订了施工承包合同，合同工期140d。

工程实施过程中发生了下列事务：

事务一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进

行施工，每天一班T作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：

施工段流ABCD

水节拍

（d）

施工过程

I12182512

II12202513

III19182015

IV13222214

事务二：项目经理部依据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）

工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后起先实施，仅支配施工项目技术负责人进行

现场监督。

事务三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d特大暴雨（超过了当地近10年来该季节

的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为

这些损失是由于特大暴雨（不行抗力事务）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实

际状况相符）：

（1）工程清理、复原费用18万元；

（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万元；

（3）人员伤亡善后费用62万元；

（4）工期顺延6do

问题：

1.事务一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？

2.事务一中，列式计算流水施工的支配工期是多少天?能否满足合同工期要求？

3.事务二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。

4.事务三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。

（四）

背景：

某高校新建一栋办公楼和一栋试验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、

地上H层，建筑檐高48m；试验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签

订了施工总承包合同。

施工过程中，发生了如下事务：

事务一：在主体结构施工前，与主体结构施工亲密相关的某国家标准发生重大修改并起先

实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。

事务二：针对某分部工程，施工单位编制如下进度支配时标网络图，并在第6个月底和第

11个月底对实际进度进行检查，绘制进度支配前锋如下图（单位：月）。

事务三：办公楼主体结构施工至六层时，工程所在地发生了持续2h的暴雨，并伴有短时6~

7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架再次进行检查验收，解

除隐患后复原了施工生产。

事务四：办公楼建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责

人以及相关专业的质量检查员参与。总监理工程师认为该验收主持及参与人员均不满足规

定，要求重新组织验收。

问题：

1.事务一中，除了国家标准发生重大修改的状况外，还有哪些状况发生后也须要修改施工

组织设计并重新审批？

2.依据事务二中时标网络图进度前锋线，分析6月、11月底各被检查工作的实际进度状况。

3.事务三中，是否应再次对脚手架进行检查验收?说明理由。还有哪些状况需对脚手架及

其地基基础进行检查验收？

4.事务四中，节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参与？

参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.A

2.A

3.B

4.A

5.C

6.B

7.A

8.C

9.B

10.D

11.B

12.D

13.D

14.A

15.C

16.D

17.D

18.A

19.D

20.C

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有一个错项。）

1.ABCE

2.ADE

3.ABCE

4.ABCD

5.ACD

6.ABCE

7.ABCD

8.BCD

9.ADE

10.ABE

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）

1.【参考答案】

基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；

降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和平安技术措施；降

水对四周环境影响的估计及预防措施等。

【考点解析】

本题考查的是施工降水的相关内容。

降水即在基坑土方开挖之前，用真空（轻型）井点、喷射井点或管井深化含水层内，用不断抽

水方式使地下水位下降至坑底以下，同时使土体产生固结以便利土方开挖。

基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；

降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和平安技术措施；降

水对四周环境影响的估计及预防措施等。

2.【参考答案】

对于事务二，承包商可以要求工期和费用索赔。缘由如下：

合同中未明确规定肯定要用工地现场搅拌的混凝土（施工方案不是合同文件），则商品混凝土

只要符合合同规定的质量标准也可以运用，不必经业主批准。在不影响或为了更好地保证合

同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随意干预。在这个前提下，

业主拒绝承包商运用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。

【考点解析】

本题考查的是关于施工索赔的问题。

建筑工程施工合同索赔指在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方担当责任的

状况。承包人在建设工程施工合同实施过程中依据合同及法律规定，对并非由于自己的过错

(应担当的风险)，而且属于发包人担当责任的状况所造成的实际损失，通过肯定的合法程序，

依据供应的有关证据向发包人提出恳求赐予补偿的要求。施工合同索赔包括经济补偿和3-

期补偿两种状况。

合同中未明确规定肯定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土

只要符合合同规定的质量标准也可以运用，不必经业主批准。因为依据惯例，方法由承包商

负责。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案,

业主不得随意干预。在这个前提下，业主拒绝承包商运用商品混凝土，是一个变更指令，对

此可以进行工期和费用索赔。

3.【参考答案】

不妥之处：

限制裂缝的措施前三项不妥。①一般硅酸盐水泥水化热较高，应尽量选用低热或中热水泥,

如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓凝减水剂；②施工时适当提高水灰比

不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大。应在保证混凝土设

计强度等级的前提下，适当降低水灰比，削减水泥用量；③将限制混凝土内外温差在30℃

以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定：在设计无具体要求时，大体积

混凝土浇筑应限制混凝土内外温差在25℃以内。

【考点解析】

本题考查的是大体积混凝土裂缝的限制。

大体积混凝土裂缝的限制措施：

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当运用缓凝减水剂。

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，削减水泥用量。

(3)降低混凝土的入模温度，限制混凝土内外的温差(当设计无要求时，限制在25℃以内)。

如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避开暴晒。

(4)刚好对混凝土覆盖保温、保湿材料。

(5)可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。

(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，削减

混凝土的收缩变形。

（7）设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和

温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。

（8）大体积混凝土可采纳二次抹面工艺，削减表面收缩裂缝。

4.【参考答案】

模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板

及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；

施工平安和应急措施（预案）；文明施工、环境爱护等技术要求。

【考点解析】

本题考查的是模板工程专项施工方案的相关内容。

模板工程：主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构，应依据结构

形式、荷载大小等结合施工过程的安装、运用的拆除等主要工况进行设计，保证其平安牢靠,

具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。

模板：干脆接触新浇混凝土的模板面板、支承面板的次楞和主楞以及对拉螺栓等组件统称为

模板。其中，面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系

的分类。

支架：指模板背侧的支承（撑）架和连接件等，统称为支架或模板支架。

模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板

及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；

施工平安和应急措施（预案）；文明施工、环境爱护等技术要求。滑模、爬模等工具式模板工

程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。

（-）

1.【参考答案】

高校城建设单位干脆将展览馆项目托付给某公司合法。

理由：在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包实力的，可以不进行施工招标。

【考点解析】

此题考查施工招标投标管理要求。

依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理方法》（建设部令第89号）第十条的

规定，工程有下列情形之一的，经县级以上地方人民政府建设行政主管部门批准，可以不进

行施工招标：

(1)停建或者缓建后复原建设的单位工程，且承包人未发生变更的；

(2)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；

(3)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；

(4)法律、法规、规章规定的其他情形。

依据《工程建设项目施工招标投标方法》(七部委令第30号)第12条规定，依法必需进行施

工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：

(1)涉及国家平安、国家隐私、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈须要运用农夫

工等特别状况，不相宜进行招标；

(2)施工主要技术采纳不行替代的专利或者专有技术；

(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；

(4)选购人依法能够自行建设；

(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包实力，并且其他

人担当将影响施工或者功能配套要求；

(6)国家规定的其他情形。

依据背景资料，建设单位追加新建的校史展览馆，紧邻在建高校城项目，可以认定校史展览

馆为高校城项目追加的附属小型工程，且原中标人仍具备承包实力，故不用招标。

2.【参考答案】

(1)该工程采纳固定总价合同模式妥当。

(2)固定总价模式适用的条件：

1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变更小，工程条件稳定并合理；

2)工程设计具体，图纸完整、清晰，工程任务和范围明确；

3)工程结构和技术简洁，风险小；

4)投标期相对富裕，承包商可以有足够的时间具体考察现场、复核工程量、分析招标文件、

拟定施工支配。

(3)常用的合同计价模式还有：

1)变动总价合同(可调总价合同);

2）固定单价合同；

3）变动单价合同（可调单价合同）；

4）成本加酬金合同（成本补偿合同）。

【考点解析】

此题考查施工合同的组成与内容。

总价合同的风险是偏于承包商，相对发包方有利，常被发包方所采纳，通过公开招标（邀请

招标）选择满足的承包商。固定总价合同模式相宜用于以下项目：

（1）工程前期工作充分、扎实，设计依据和基础资料翔实而精确，设计工作比较细，设计图

纸正确而完整，表述工程内容、工程规模和项目划分清晰、明确。建设单位依据这些技术资

料进行投资打算和发包工程心中有数，而承包商据此投标报价也有基础。

（2）总价合同更适于工程量小、结构简洁、工期短、估价便利的中小型建筑工程项目。

（3）招标的前期工作做得好，公开招标（邀请招标）时留给承包商的时间相对足够。承包商就

获得充裕时间探讨招标文件及相关资料，到现场实地考察、了解、核实和收集有关资料，从

而使招标作价和编制施工方案更接近实际，不会失控和被动。

（4）设计图纸及技术资料完备，合同条件公允、合理，尤其是在关键条款上对承包商更有利,

如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。

3.【参考答案】

校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处及正确做法分别如下：

不妥一：施工单位仅编制了平安用电和电气防火措施；

正确做法：施工现场临时用电设备在5台及以上者，应编制《用电组织设计》（或临时用电

专项施工方案）。

不妥二：临时用电设备从安排电箱连接供电；

正确做法：用电设备从开关箱取电，开关箱再从安排电箱取电（或“一机一闸一漏”模式或

“总一分一开”模式或“三级配电”模式）。

不妥三：机械工进行用电管理；

正确做法：应由持上岗证的电工进行管理。

【考点解析】

此题考查施工用电平安管理。

细致审题，涉及施工现场临时用电管理的主要有如下四点:

⑴依据《施工组织设计》编制了《平安用电和电气防火措施》；

⑵不单独设置总配电箱，干脆从高校城项目总配电箱引出安排电箱；

(3)临时用电设备干脆从安排电箱连接供电；

(4)支配了一名有阅历的机械工进行用电管理。

《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46—2023第3.1.1条规定：施工现场临时用电

设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。

第3.1.6条规定：施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者，应制

定平安用电和电气防火措施。

关于总配电箱，考虑到展览馆项目紧临高校城项目，且用电负荷较小，在原总配电箱满足要

求及相关规定的前提下，可以不单独设置。

第8.1.3条规定：每台用电设备必需有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱干脆限制

2台及2台以上用电设备(含插座)o

第3.2.1条规定：电工必需经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人

员均必需通过相关平安教化培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

4.【参考答案】

施工单位对竣工验收日期提出异议：合理。

理由：建设单位提前投入运用的工程，其合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之

日。

合理竣工日期为：2023年9月18日。

【考点解析】

此题考查单位工程竣工验收。

依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)“其次部分通用条款”的32.8条

之规定：“工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得运用。发包人强行运用时，

由此发生的质量问题及其他问题，由发包人担当责任。”

最高人民法院的《施工合同司法说明》(法释[2023]14号)第13条：“建设工程未经竣工

验收，发包人擅自运用后，又以运用部分质量不符合约定为由主见权利的，不予支持；但是

承包人应当在建设工程的合理运用寿命内对地基基础工程和主体结构质量担当民事责任。”

也就是说，建设工程未经竣工验收，擅自运用视为验收合格。

依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)“其次部分通用条款”的13.2.2

条中规定："(5)工程未阅历收或验收不合格，发包人擅自运用的，应在转移占有工程后7

天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正值理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占

有后第15天起视为已颁发工程接收证书。”

依据背景资料，施工单位于2023年9月18日提交工程验收报告，建设单位将工程竣工验收

时间推迟到11月18日进行，已超过15天时限，视为竣工验收已通过，故合理竣工日期为

提交工程验收报告的日期，即2023年9月18日。

(三)

1.【参考答案】

(1)A、B的流水步距KAB为：

KAB=12do

(2)B、C的流水步距KBC为:

KBC=18do

(3)C、D的流水步距KCD为:

KCD=52do

【考点解析】

这是一道施工进度限制方面(流水施工方法在建筑工程中的应用)的试题,主要涉及无节奏流

水施工的流水步距的确定。

对于无节奏流水施工，确定流水步距的方法是：(1)对每一个施工过程在各施工段上的流水

节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；(2)将相邻施工过程流水节拍累加数

列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；(3)在差数列中取最大值，即为这两个相邻

施工过程的流水步距。

2.【参考答案】

(1)支配工期T=EK+tn=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d.

(2)支配工期136d小于合同工期140d,满足合同工期要求。

【考点解析】

这道题主要涉及无节奏流水施工的支配工期的计算与合同工期的比较。

对于无节奏流水施工，在不考虑技术间歇时间、插入时间等条件下，支配工期等于最终一项

工作在各个施工段的流水节拍的和加上全部流水步距的和，即支配工期=E最终一项工作的

流水节拍+E流水步距=Ztn+ZK。

只要计算出来的计算(支配)工期不超过合同工期，就算满足合同工期要求。

3.【参考答案】

事务二中的不妥之处和相应理由分别如下：

不妥之处一：专项施工方案经施工项目负责人批准后起先实施；

理由：依据有关规定，专项施工方案要经施工单位的技术负责人和总监理工程师签字后方可

实施。

不妥之处二：仅支配项目技术负责人进行现场监督；

理由：依据有关规定，应由专职平安生产管理人员进行现场监督。

【考点解析】

这是一道施工组织设计方面的试题，主要涉及危急性较大工程的专项施工方案的编制、审批

与实施方面的规定。

依据《建设工程平安生产管理条例》和《危急性较大的分部分项工程平安管理方法》(建质

[2023]87号)，对于达到肯定规模、危急性较大的工程，须要单独编制专项施工方案，经施

工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职平安生产管理人员进行现场监督。

4.【参考答案】

(1)工程清理、复原费用18万元：索赔成立；

理由：依据合同约定，不行抗力导致工程本身的损失及清理、复原费用由发包人担当。

(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；

理由：依据合同约定，不行抗力导致施工机械设备的损毁由承包人担当。

(3)人员伤亡善后费用62万元：索赔不成立；

理由：依据合同约定，不行抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人担当。

(4)工期顺延6d：索赔成立；

理由：依据合同约定，不行抗力事务导致的工期延误可以顺延。

【考点解析】

这是一道施工合同管理方面的试题，涉及施工合同文件的组成和施工合同索赔的处理。

依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2023-0201,不行抗力事务造成的时间及经济损失,

应由双方按以下方法分别担当：

(1)运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产

损失由发包人担当；(2)承包人的施工设备损坏由承包人担当；

(3)发包人、承包人担当各自人员伤亡和财产的损失；

(4)影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此

导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必需支付的工人工资由发

包人担当；

(5)引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人担当；

(6)施工期间依据发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人担当。

判定承包人索赔成立的条件为：(1)与合同相比照，事务已造成了承包人施工成本的额外支

出，或总工期延误：（2）造成费用增加或工期延误的缘由，按合同约定不属于承包人应担当

的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索

赔报告。此三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。

在本题中，不行抗力发生后，“工程本身的损失及清理、复原费用”由发包人担当，是其

合同义务（责任）；延误的工期可以顺延，因此这两项索赔成立。“施工机械设备的损毁”与

“施工单位自己人员的伤亡损失”由承包人担当，是其合同义务（责任），是承包人自己应担

当的风险，因此向业主（建设单位，发包人）提出的索赔不能成立。

（四）

1.【参考答案】

除国家标准发生重大修改的状况外，也须要修改施工组织设计并重新审批的状况还有：

（1）工程设计有重大修改；

（2）主要施工方法有重大调整；

（3）主要施工资源配置有重大调整（或施工部署有重大调整）；

（4）施工环境有重大变更（或施工条件有重大变更）。

【考点解析】

依据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502—2023第3.0.6条，施工组织设计应实行动

态管理，并符合下列规定：

（1）项目施工过程中，发生以下状况之一时，施工组织设计应刚好进行修改或补充：

1）工程设计有重大修改；

2）有关法律、法规、规范和标准实施、