2024年建设工程内部承包合同（二篇）

第6页共6页2024年建设工程内部承包合同总包方：（以下简称甲方）承包方：（身份证号：）（以下简称乙方）为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行，依照《民法典》、《建筑法》的原则。甲方将_____工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守工程概况1.1工程名称：1.2结构层次：1.3建筑面积：1.4工程地点：第二条工程承包范围和形式2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。第三条工程工期3.1施工工期：____年____月____日至____年____月____日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。第四条工程造价及价款的支付和结算4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）：_____，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。第五条甲、乙双方责任5.1甲方的责任：⑴、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。（2）甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。5.2乙方的责任：⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。第六条工程质量6.1工程质量按建设部颁布的《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。第七条安全生产7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2‰以下。7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。第八条设备、材料供应8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。第九条保证金本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金元、安全保证金元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。第十条工程奖罚乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5％予以处罚。第十一条其他约定11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。11.5签订本合同时，同时签订《安全生产责任承包协议书》。11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。12.3本合同壹式二份，双方各执一份。甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）代表：_____（签字）代表：_____（签字）月日2024年建设工程内部承包合同（二）内部承包合同合同编号：[编号]签订日期：[日期]甲方：[建设工程公司名称]地址：[地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[电话]乙方：[内部承包商公司名称]地址：[地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方拥有相关建设工程项目，并需要委托乙方进行内部承包，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：第一条工程项目情况甲方将以下工程项目委托给乙方进行内部承包：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程范围：[工程范围]第二条工程价格1.工程总价：[工程总价]2.付款方式：甲方将按照以下方式进行付款：-预付款：[预付款金额]，应在合同签订后的[时间]天内付清。-进度款：乙方须按照合同规定的工程进度完成工程的一定比例后，甲方将支付相应的进度款。-竣工款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方将支付工程的剩余款项。第三条工期与进度1.工期：工程的合同工期为[工期]。2.进度款：根据工程进度和付款方式，甲方将支付相应的进度款。3.工期延误：如乙方因故无法按时完成工程，应提前书面通知甲方，并取得甲方的书面同意。若发生工期延误，乙方应负责相应的违约责任和罚款。第四条工程质量与验收1.工程质量：乙方承诺按照相关法律法规和工程标准要求，保证工程的质量达到或超过相关标准要求。2.工程验收：乙方应在工程竣工后立即向甲方提交相应的工程验收申请，并按照甲方的要求配合甲方进行工程验收。第五条合同变更1.合同变更：如双方需要变更合同内容，应经双方书面协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.变更费用：如因双方原因导致的合同变更，变更费用由变更方承担。第六条保密条款1.双方应对在合作过程中所获取到的对方商业秘密和技术资料保密。2.未经对方的书面许可，任何一方都不得将对方的商业秘密和技术资料泄露给第三方。第七条违约责任1.每一方均应按照本合同的约定履行自己的义务。如因一方违约，应承担违约责任。2.如一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿因违约造成的损失。第八条合同解除1.合同解除：合同任何一方发生以下情形之一，对方有权解除本合同:a)未履行合同义务或履行不符合约定的义务；b)无正当理由中止履行合同义务；c)违反保密义务；d)对方通过严重违约行为造成了对方的损失。第九条争议解决1.双方如因合同履行发生争议，应先通过友好协商解决。若协商不能解决争议，可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方有约束力。