2024年工程预拌混凝土买卖协议样本（三篇）

第2页共2页2024年工程预拌混凝土买卖协议样本原告：_____乐清_____有限公司，住所地：_____浙江省乐清市北____镇____村，联系电话：_____（代理人）。法定代表人：_____，总经理被告：_____杭州_____有限公司，住所地：_____浙江省杭州市临安市____镇_____街____号，联系电话：_____。法定代表人：_____，董事长诉讼请求：_____1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失（按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日）。2、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：_____原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。____年____月____日，原被告双方对账确认：_____被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特根据《民法典》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。此致____市人民法院具状人：_____乐清_____有限公司____年____月____日2024年工程预拌混凝土买卖协议样本（二）协议书甲方：（买方）地址：联系人：电话：乙方：（卖方）地址：联系人：电话：鉴于，甲方有意购买乙方生产的工程预拌混凝土，并且乙方同意向甲方提供该产品，为明确双方在购买和销售过程中的权益和义务，特订立本协议。双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：第一条产品描述1.1产品名称：工程预拌混凝土1.2产品规格：根据双方约定1.3产品数量：根据双方约定1.4交货方式：根据双方约定第二条价格及支付方式2.1产品单价：根据双方约定2.2总价款：产品单价乘以产品数量2.3支付方式：甲方根据乙方提供的发票，按照约定时间及金额付款给乙方2.4发票开具：乙方应当根据甲方的要求及时开具发票，并将发票交付给甲方第三条交货期限3.1产品的交货期限：根据双方约定3.2交货地点：根据双方约定3.3交货方式：根据双方约定3.4交货验收：甲方有权对所购产品进行验收，如发现质量问题，甲方有权要求乙方提供合格的产品第四条质量保证4.1乙方保证所提供的工程预拌混凝土符合相关国家标准和双方约定的质量指标4.2在产品交付后，如甲方发现产品质量存在问题，甲方有权要求乙方进行退货或者替换4.3乙方对退货或替换所产生的费用负责4.4乙方保证所提供的预拌混凝土不侵犯任何第三方的知识产权第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等5.2如因不可抗力等特殊情况导致产品无法按时交付，双方应及时协商解决，并尽可能减少损失第六条保密条款6.1双方在本协议履行过程中可能涉及的商业秘密和机密信息，双方应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或使用6.2在本协议终止后，双方仍应对保密信息承担保密责任第七条争议解决7.1对于因本协议引起的争议，双方应本着友好协商的原则进行解决7.2若协商无法解决争议，双方同意将争议提交至所在地人民法院解决第八条协议变更8.1对于本协议的任何变更、补充，双方应签订书面协议，双方签字或盖章后生效第九条协议终止9.1本协议在以下情况下终止：（1）双方协商一致终止协议（2）一方违反本协议的约定，导致协议终止9.2协议终止后，双方应继续履行已存在的义务，包括但不限于支付款项、退货等第十条其他事项10.1本协议未尽事宜，由双方协商解决10.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力甲方（买方）：乙方（卖方）：签字：签字：日期：日期：2024年工程预拌混凝土买卖协议样本（三）需方：（甲方）：供方：（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，就本工程商品混凝土采购事项进行协商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。第一条甲、乙双方的主体资格1.1甲方企业法人营业执照注册号：组织机构代码证代码：施工企业资质证书号：税务登记证号：1.2乙方企业法人营业执照注册号：组织机构代码证代码：税务登记证号：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地址：2.3建设单位：2.4结构形式：2.5建筑面积：2.6总高度：2.7运距：第三条商品混凝土价格和计量3.1商品混凝土单价：以上商品混凝土单价为施工现场入模价（不含税，含税每立方加壹拾元），包括原材料、损耗、预拌加工、加工厂至施工现场的运输、泵送机械及泵送入模，其中泵送价格为15元/m3（如不采用泵送应扣减）;还包括但不限于润泵砂浆费、原材料检验试验费、配合比试验费、试块制作费、养护费、检验试验费、税费等;3.2合同总量和总价款：3.2.1合同总数量暂定为m3;3.2.2合同总价款暂定为元。3.3计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3.1款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。第四条质量标准和质量责任认定4.1混凝土的质量执行《预拌混凝土》GB/T14902__________、《预拌混凝土技术规程》DB21/T1304__________。4.2混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》GBJ107。4.3混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。4.4甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应立即书面通知乙方，双方进行技术处理。若有争议，应委托铜川市质检站进行鉴定，确定质量责任，双方按确定结果承担各自责任。第五条原材料控制5.1水泥选用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5，初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于10小时，水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》GB175__________要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。为保证混凝土外观颜色一致，乙方应保证使用同一种水泥和添加剂，确需变更时，须征得甲方书面同意;5.2粗骨料采用粒径为5_____25mm的连续级配碎（卵）石，针片状颗粒含量不大于10%，含泥量不大于1%，泥块含量不大于0.5%;5.3细骨料采用中砂，含泥量不大于3%，泥块含量不大于1%，砂率应控制在40%左右;5.4粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596_____________________________________________________________;5.5外加剂必须是经过有资质的检测部门检验并附有检验合格证明的产品，质量应符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119_______________________________________________________________;5.6甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查，乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查，对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改，如因乙方原因造成质量隐患，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。第六条混凝土预拌和运输6.1混凝土拌合必须均匀、颜色一致，不不得有离析和泌水现象;6.2混凝土的运输必须使用搅拌车，至施工现场的时间应控制在1小时内卸料完毕，当气温高于30。C时或运输距离较远时应采取缓凝措施;6.3混凝土的运送频率（供料速度）应保证施工现场需要，确保混凝土浇筑的连续性，乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方，经确认后实施。第七条质量检验7.1预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目、标准按国家规范要求执行;7.2乙方负责按规定对所供混凝土进行出厂检验，并向甲方提交混凝土出厂质量证明书;7.3甲方负责交货检验，检验由监理单位主持，建设单位和甲乙双方共同参加;7.4混凝土运输至施工现场后，首先按《混凝土拌和物理性能实验方法》（GBJ80_____85）进行坍落度检查，坍落度应在《预拌混凝土》（GB14902__________）规定的允许偏差范围内,现场坍落度检查记录应以监理单位签字为准，若混凝土塌落度不合格，甲方有权退货。严禁在运输途中和施工现场向混凝土内任意加水;7.5混凝土塌落度检验合格后，甲乙双方和建设监理单位共同取样，由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养28天，送铜川市质监站进行试压并出具评定报告，评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。第八条交货及签收8.1乙方交货应满足工程需要，为保证及时供应，甲方应提前24小时以电话方式通知乙方，并在混凝土浇筑12小时前（特殊情况为4小时）向乙方发出《商品混凝土委托单》，委托单应载明甲方所需混凝土强度等级、塌落度、数量、施工部位、施工时间、入模方式等;8.2混凝土运至施工现场开始浇筑时，所有权转移至甲方;8.3乙方按甲方要求运至施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位，因甲方原因致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，损失由甲方承担;8.4甲方应派专人在施工现场对浇筑前的商品混凝土质量等进行检查验收，如有异议，应及时与乙方协调解决。如因乙方原因给甲方造成损失，乙方赔偿给甲方造成的直接或间接损失;8.5混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等，并加盖乙方印章。第九条结算方式及付款期限9.1支付流程：乙方提交申请_____项目部审核进度和数量—工程部审核数量—采购部办理支付手续—财务部支付;9.2支付节点及比例：9.2.1基础至0米，乙方出具收据后____日内支付已完工程量的70%;9.2.2此后，每八层封顶，乙方出具收据后____日内支付当期已完工程量的70%;9.2.3主体封顶并验收合格后，乙方出具收据后____日内支付当期已完工程量的70%;9.2.4工程竣工验收合格后，乙方出具全额发票后____日内结清余款;9.2.5乙方提交申请时，应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。9.3结算：9.3.1主体封顶后____日内，乙方应向甲方提交以下完整技术资料：（1）预拌混凝土出场质量证明书;（2）水泥的合格证及检测报告;（3）外加剂、掺和料的合格证及检测报告;（4）砂石料的检测报告;（5）预拌混凝土配合比;（6）按规定提供抗压、抗渗检验报告。8.3.2主体封顶后____日内，乙方向甲方提交完工结算资料;8.3.3甲方收到乙方提交的技术和结算资料后，____日内审核完毕或提出修改意见。第十条双方的责任及权利10.1甲方责任及权利10.1.1应保证作业现场场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并安排专人负责现场调度指挥;10.1.2负责提供现场作业用水、照明;、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。10.1.3严格按国家标准要求施工，不得自行添加水、外加剂等材料，以确保工程质量;10.1.4乙方原因不能按时供应混凝土，甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。10.2乙方责任及权利10.2.1供货12小时前到施工现场了解相关情况，向甲方索取《商品混凝土委托单》，以确保混凝土供应的顺利进行;10.2.2混凝土搅拌车辆及随车人员进入现场，应听从甲方负责人员的统一调度指挥，提供优质服务;10.2.3严格按照甲方提供的《商品混凝土委托单》将混凝土运送到施工现场，保证满足需要，因自身原因造成延误给甲方带来损失，应赔偿给甲方造成的全部损失。确有特殊原因不能按时供应混凝土时，应提前8小时以书面方式通知甲方并征得甲方同意;10.2.4自觉接受甲方、建设、监理单位的检验检查和取样，如有问题，应积极配合解决，并承担自身原因给甲方造成的损失;10.2.5解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调，并承担费用。第十一条违约责任11.1合同订立后，甲方或乙方中途无故解除合同或终止合同时，将视为违约，违约方应按未履行数量的10%向对方支付违约金;11.2如甲方逾期付款的，每逾期一日，应按逾期付款额的万分之二向乙方支付逾期违约金，直至付清逾期付款额为止;11.3乙方不能按时供应混凝土，也不按约定通知甲方，造成甲方不能按时浇筑混凝土超过2小时，乙方应按本次需要混凝土价款的10%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。第十二条争议的解决因解释或履行本合同而发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，约定向西安仲裁委员会申请仲裁。第十三条其他事项13.1由于不可抗力导致本合同无法继续履行，可由双方协商变更或终止本合同;13.2本合同经双方签字并加盖单位印章后生效，至