一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案

一级造价师之建设工程计价通关提分题库及完整答案

单选题（共60题）1、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】D2、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D3、某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为()万元。A.50B.80C.100D.160【答案】B4、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A5、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10％，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20％，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.575.53B.648.18C.752.73D.1311.02【答案】D6、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（）。A.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价【答案】A7、关于工程变更的说法，正确的是()。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D8、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算【答案】D9、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】A10、我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是（）。A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任【答案】D11、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】D12、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】C13、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】B14、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m。A.891B.909C.906D.993【答案】B15、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】B16、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】A17、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资【答案】A18、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】C19、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】D20、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】D21、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元，假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增6%，则该生产线的建设投资为（）万元A.6000B.6300C.6600D.6742【答案】D22、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D23、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】B24、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】D25、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】C26、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】C27、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【答案】A28、国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】A29、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】B30、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】A31、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D32、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B33、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】D34、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C.发包人在工程竣工前提前占用工程D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】A35、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】C36、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】B37、（2014年真题）关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B38、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（）。A.层数B.层高C.间距D.排列方式【答案】A39、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代C.定值和变值权重一经约定就不得调整D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数【答案】B40、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】B41、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费【答案】B42、下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】C43、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】B44、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】D45、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】A46、根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】C47、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】B48、在对材料消耗过程测定与观测的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【答案】B49、（2019年真题）关于设备原价的说法，正确的是（）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高【答案】C50、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（）。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】A51、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。A.322B.378C.350D.400【答案】B52、已知某机械台班单价为350元/台班，具体组成为：台班折旧费100元，台班检修费30元，台班维护费20元，台班安拆及场外运费60元，台班人工费120元，台班燃料动力费15元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（）元/台班。A.100B.220C.225D.350【答案】C53、关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时。发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息【答案】B54、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B55、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】C56、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】A57、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】C58、根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是()。A.监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格C.施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定D.采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付【答案】B59、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】D60、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】B多选题（共45题）1、下列各项中，属于工程索赔合同价款调整事项的是（）。A.项目特征不符B.提前竣工C.工程量清单缺项D.误期赔偿E.工程量偏差【答案】BD2、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文）的规定，下列费用中，属于建筑安装工程直接工程费的有()。A.施工作业生产工人的福利费B.材料的检验试验费C.材料的采购及保管费D.大型机械设备的安拆费E:混凝土模板及支架费【答案】ABD3、（2015年真题）根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，错误的是（）。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担E.工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件【答案】BD4、根据《标准施工招标文件》中合同通用条款的规定，下列事件中承包人可以获得费用补偿，但通常不能获得工期和利润补偿的是（）。A.承包人提前竣工B.施工中发现文物、古迹C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.提前向承包人提供材料、工程设备E.因发包人原因造成承包人人员工伤事故【答案】AD5、关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有（）。A.项目编码第7~9位为分项工程项目名称顺序码B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项目特征并方便计量的单位E.工程量应按实际完成的工程量计算【答案】AD6、措施项目清单的编制依据包括（）。A.常规施工方案B.分部分项工程量清单C.施工现场情况、地勘水文资料D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件及相关资料【答案】ACD7、（2014年真题）下列有关安全文明施工费的说法中，正确的有（）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】AC8、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】BC9、工程量清单计价的作用主要表现为()A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价D.有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算E.有利于承包方对工程款的控制【答案】ABCD10、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】CD11、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】BC12、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），以下情形中，属于工程总承包价款调整原因的有（）A.物价波动引起的价格调整B.计日工引起的价格调整C.暂估价引起的价格调整D.监理人确定撤销变更意向书引起的价格调整E.变更引起的价格调整【答案】ABC13、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能够计入分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】ABC14、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】ABC15、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】AB16、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】AB17、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】BD18、关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=Σ（假定建筑安装产品工程量*工料单价）+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=Σ（分部分项工程量*分部分项工程综合单价）D.措施项目费=Σ按“项”计算的措施项目费+Σ（措施项目工程量*措施项目综合单价）E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】CD19、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试用转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】ACD20、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】BD21、下列对工人工作时间中基本工作时间的理解正确的是（）A.基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间B.基本工作时间的长短与工作量大小成正比C.基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间D.基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质E.基本工作时间中包括由施工工艺特点引起的工作时间所必须的时间【答案】BD22、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令B.在明确构成工程变更的情况下，承包人享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知C.承包人建议的变更是指承包人基于价值工程主动提出建议而形成的变更D.对于变更工程重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按5%计取E.承包人基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担【答案】ABD23、在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（2017年版），关于保留金的返还，说法正确的是（）。A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】AD24、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（）。A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【答案】AC25、根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），以下情形中，属于工程总承包价款调整原因的有（）A.物价波动引起的价格调整B.计日工引起的价格调整C.暂估价引起的价格调整D.监理人确定撤销变更意向书引起的价格调整E.变更引起的价格调整【答案】ABC26、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人之间相互约定压低投标报价C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E.不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】C27、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E:不可避免的中断时间【答案】ACD28、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，以下有关合同价款的结算说法正确的是()。A.如果在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，应立即偿还剩余预付款B.除非合同中另有规定，无论工程所在地惯例如何，对每部分永久工程的计量应以实际完成的净值进行C.期中支付证书一经签发，不予更改D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后，发包人应立即将全部保留金一次性支付给承包商E.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28天内，工程师应当签发履约证书【答案】B29、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（）。A.单位工程直接费=Σ（假定建筑安装产品工程量×工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=Σ单位工程概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=Σ单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】CD30、住宅建筑是民用建筑中最大量、最主要的建筑形式。下列内容中，属于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的有（）。A.占地面积B.平面形状C.层高D.建筑结构E.建筑群体的布置形式【答案】BCD31、措施项目清单应根据相关专业现行工程量计算规范的规定编制，并应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制依据包括()A.建设工程的常规施工方案B.与建设工程相关的标准、规范和技术资料C.分部分项工程量清单D.拟定的招标文件E.建设工程设计文件【答案】ABD32、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有()。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用～般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下