版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程合同终止协议书
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于2011年x月x日与“xxxx房地产有限公司”签
订了《XXX工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、
乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效
文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同
法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同
解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各
项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解
决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责
任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验
收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完
整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收
所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日
前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经
甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限
公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内
容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙
双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,
包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求
开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并
完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时
移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场
外进行结算。
十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目
继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、
造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量
责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即
将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班
组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司
一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日签订
工程合同终止协议书篇二:终止施工合作协议书
终止施工合作协议书
甲方:安徽XX置业有限公司
乙方:重庆XX建设(集团)有限公司
甲乙双方经友好协商,一致同意,终止XX二期项目高层5、
6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦
诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,现达成如下
撤场协议,以资共同遵守:
一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政
府相关部
门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工
程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。
二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和
监理公司
现场代表进行共同认定和检测,三方代表须签字确认。在日
内核实确认后甲方立即组织人员进场施工,乙方不得以任何
理由阻挠。
三、双方确认,乙方对已完工程的质量负责,具体修复、
整改的范
围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完
工程质量问题的解决,不得影响双方撤场协议的履行。
四、工程界面确认后,前期由乙方施工所涉及的所有材料
款、劳务
工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。
五、为了减少劳务分包交接成本,乙方推荐由原劳务分包
单位继续
分包该项目的劳务施工,甲方同意在同等条件下与原劳务分
包
单位继续合作,但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷
不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意,乙
方与原劳务分包单位清算后,若乙方欠原劳务分包单位劳务
工资,如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下,由乙方
委托甲方代付;若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资,如
原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下,由甲方
代为乙方扣回。
六、乙方现场剩余的钢材等材料,双方现场核实后,由双
方协商处
理。
七、双方一致同意为了加快交接进度,将先对已完工程进
行实体交
接,双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商,但双
方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。
八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造
价决算金
额的大小另行商定。
九、清场完毕,双方须办理工程移交手续,甲、乙双方应
与第三方
施工单位签订三方协议,乙方与第三方应就质量责任的界限、
保修期限等进行明确。
十、本协议未尽事宜,双方协商解决。本合同履行过程中,
双方及
其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本
合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十一、本协议由双方签字盖章后生效,协议一式三份,双
方各执
一份,监理公司存留一份,具有同等法律效力。
以下无正文,修改涂抹无效。
甲方:乙方:
二0一四年二月二十八日
工程合同终止协议书篇三:合同终止协议2013.10.6
合同终止协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方通过友好协商,达成双方当事人之间的真实意思
表示,签订终止协议条款如下:
一、该协议的终止协议所指向的为甲、乙双方当事人就(X
XXX无损检测)项目,于2013年XX月XX日订立的《施
工合同》。
二、甲、乙双方依据《合同法》的有关规定,经双方协商一
致,同意终止该《施工合同》。
(1)甲方与乙方终止协议,于签订终止协议书时,甲方一
次性给乙方结算并付清工程款费XXX万元人民币;
(2)甲方给乙方支付工程款项后,乙方将已经完成部分工
程的资料全部移交给甲方。
三、甲、乙双方于该《合同终止协议》签字后,即终止双方
合作关系,并终止2013年XX月XX日的《施工合同》中
约定的各方权利义务关系。
四、甲、乙双方于本协议签字后,任何一方不得违反该协议
的约定内容,不得以任何理由、事由或者以任何条件、方式
向对方提出要求与条件,即不得向对方当事人提出超(转载
于:wWw.xmsJOB.cOm厦门培训考试网:工程合同终止
协议书)出该协议双方约定的要求与条件。
五、本协议系双方的真实意思,该协议订立后,乙方不再承
担甲方于协议订立后的任何责任与义务。
六、本合同自甲、乙双方当事人签字后,即成立,于甲方给
付乙方工程款时即生效。对甲、乙双方当事人具有法律上的
约束力。甲、乙双方共同遵守,不得反悔。
七、本合同一式贰份,当事人各持一份。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
电话:电话:
年月日
订立合同承诺书
合同签订承诺书
合同签订承诺书
佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室:
合同当事人双方(招标单位名称)和(中标单位名称)
就(工程名称)合同签订有关事项承诺如下:
一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》、招标文件及投标文件,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则签订合同。
二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款
不一致的地方。如合同签订内容与招标文件及投标文件实质
性条款不一致的,合同当事人双方将承担由此引起的全部责
任。
招标单位:(盖章)
法定代表人:(签字)
一年一月一日
中标单位:(盖章)
法定代表人:(签字)
一年一月一日
订立合同承诺书篇二:承诺合同书范本
承诺合同书(范本)
本合同双方当事人:
承诺人:北京***信息技术有限责任公司
地址:北京****希尔顿国际大酒店商务楼B座622室
邮政编码:210016
电话号码/p>
被承诺人:李***
地址:北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心
邮政编码:100020
电话号码:
电子邮箱:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权
益保护法》的规定,双方本着协商一致的原则订立本合同。
第一条承诺人的资格:
1、承诺人是按照中国法律成立、合法续存的一家有限责任
公司;
2、承诺人的经营活动没有违反中国的法律、法规和政府政
策;
3、承诺人的经营活动不会对被承诺方构成欺诈和侵犯;
4、本合同一经签署即构成对承诺人合法、有效的约束力;
第二条本合同所规范的行为为:
1、借助因特网进行的电子商务活动;
2、邮购;
第三条承诺人承诺之货品总价为人民币4298元。其产品规
格如下附表:
第四条承诺人针对其所售货品承担下列义务:
1、货品包装:
提供爱瀛金网宝盒壹件
2、随货同行:
提供鉴定证书原件壹份
提供承诺合同书壹份
3、运输及保险:
提供免费EMS保价快递
4、发运期限:
收到货款24小时内
5、退货(款):
承诺在货品发出之后三十日内接受无理由退货(款)
6、货品质保期:
终身
第五条违约责任:
1、承诺人对于制造工艺不良或材质不佳所造成的质量问题
按照原价贰倍赔偿。
2、承诺人对于提供假冒伪劣产品所造成的道德问题按照原
价拾倍赔偿。
第六条时间戳:
1、本合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮
局戳记日期为准。
2、时间期限的计算均包括本数在内。
第七条本合同订立地为南京,经双方签字盖章后生效。
第八条本合同一式贰份,均具有同等法律效力。
承诺人签字盖章:被承诺人签字盖章:
年月日年月日
订立合同承诺书篇三:承诺书(签订合同自负盈亏)
承诺书
本人系工种劳务班组负责人,现与成都精建建筑劳务输出有
限责任公司就成都市解放北路一段139号商住项目签订了
劳务承包合同,本人郑重承诺:
1、
2、严格按照合同条款执行,自负盈亏。开工前,本人必
须向项目部提供本班组人员(来自:www.xmSjOb.cOm厦门
培训考试网:订立合同承诺书)的身份证复印件归档备案。
如有人员变动及时上报,并办理相关手续,非备案人员一律
视为与本工程无关人员。
3、保证本人负责的所有劳务人员无上访、无闹事、无打架
斗殴,如发生
类似事件,本人愿意接受处罚。
4、及时发放民工的生活费和劳务工资,并按项目部要求提
交工资表,考
勤表(附作业人员签字认可),接受项目部监督。
5、接受项目部对本班组人员的安全教育,如本班组劳务人
员因违章操作
所造成的经济损失由本人全部承担,若给项目部造成经济损
失,亦由本人承担。
6、本人与本班组下劳务人员不再签订分包合同或协议,否
则,本人承担
一切责任。
7、如因民工工资问题上报到劳务项目部由项目部出面调解
时,每发生一
次,本人自愿扣除保证金作为项目部的损失。
承诺人:
联系电话:
日期:
(后附承诺人身份证复印件)
合同诈骗的数额
合同诈骗罪的数额认定
合同诈骗罪的数额认定
一、问题的提出:130万是否属于“数额特别巨大”
湖北十堰一受害人向我咨询:他被人以假借合同的名义,骗
走130万元。检察院提起公诉,法院认为被告人构成合同诈
骗罪,“数额巨大”,判处有期徒刑七年。检察院提起抗诉,
认为应该是“数额特别巨大”,没有任何自首、立功、从犯
等减轻处罚情节,量刑应该在十年以上。二审法院认为目前
法律和司法解释对合同诈骗罪的数额多少才是“数额巨大”、
“数额特别巨大”,没有明确规定;130万是否属于“数额特
别巨大”,因为没有明文规定,一审法院对此有自由裁量的
权力,认为是“数额巨大”,该判罚没有问题,维持原判。
受害人对此非常不理解,认为法院放纵了犯罪分子,对其量
刑畸轻。
该咨询引起了我的深思。我认为虽然目前法律法规对于合同
诈骗罪的数额没有明文规定,但是,认定合同诈骗罪数额标
准,还是有法律依据的,不能太随意,否则,有违司法公正。
二、合同诈骗罪的起刑点,即“数额较大”,是2万元
根据刑法第二百二十四条的规定,合同诈骗罪,是指有下列
情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,
骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或
者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节
的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨
大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无
期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明
作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行
合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保
财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
因此,数额是决定是否构成合同诈骗罪以及量刑幅度的重要
标准。
从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗
罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。但合同诈骗罪的
“数额较大”“数额巨大”、“数额特别巨大”,虽没有明文规
定,但不应该没有标准,更不能随意认定。
关于诈骗罪的数额,则有明确标准。最高人民法院、最高人
民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的
解释)(法释【2011】7号)(以下简称《解释》)第一条明文
规定:“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至
十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百
六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合
本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同
研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最
高人民检察院备案。”
2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关
管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第77条规定:
“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方
当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。因此,
合同诈骗罪的起刑点应该是2万元。相对于诈骗罪的而言,
提高了两倍。因此,2万元,应该是合同诈骗罪的“数额较
大”,对此我们没有异议。
二、合同诈骗罪的“数额巨大”、“数额特别巨大”,有地方
标准,可以参照
虽然全国没有统一的标准,各省、自治区、直辖市有的有标
准,我们可以参照。广东省对合同诈骗罪的数额标准,有了
明确规定。《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市
场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》第21条,
对个人进行合同诈骗犯罪的定罪量刑的数额标准,做了如下
规定:
广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其
所辖市、县、区以5万元以下为“数额较大”,5万元以上不
满50万元为“数额巨大”,50万元以上为“数额特别巨大”。
湛江、茂名、惠州、潮州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、
韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区以4万元以下
为“数额较大”,4万元以上不满40万元为“数额巨大”,40
万元以上为“数额特别巨大”。
广州铁路运输各级法院审理犯罪地在广东省内的合同诈骗
案件,按照犯罪行为发生地的标准掌握;犯罪地在广东省以
外的案件,按照本《意见》第21条第二款的标准掌握。
广东省是中国最发达的省份之一,因此,广东省的地方规定,
很有代表性。按照广东省的标准,合同诈骗罪的“数额特别
巨大”,是50万元以上。这对其他没有制订标准的省、自治
区、直辖市,有重要参考价值。
三、合同诈骗罪“数额特别巨大”的标准,不应超过100万
元
个人认为,参照合同诈骗罪的追诉标准,合同诈骗罪个人犯
罪的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,最高不能超过
诈骗罪的2倍,即“数额特别巨大”,不应高于100万。
回到刚开始的问题,目前的现实是,湖北省的经济,并不比
广东省发达。因此,参照广东省的标准,湖北省认为130万,
算不上合同诈骗罪的个人犯罪的“数额特别巨大”,我认为,
这样的自由裁量,有失公正,应该予以纠正。
四、结语:早日修订法律,出台司法解释
为了严肃法治,统一司法,规范量刑,维护社会公平正义,
应该早日对合同诈骗罪、金融诈骗罪的数额,制订标准。各
省、自治区、直辖市根据各区域的实际情况,尽早出台标准,
促进法律正确实施,让人民群众在每一个司法案件中都能感
到公平正义。
合同诈骗的数额篇二:合同诈骗罪量刑标准
合同诈骗罪量刑标准
【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点】
个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元
以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个
月;每增加1200元,刑期增加一个月。【三年以上十年以
下有期徒刑法定基准刑参照点】个人合同诈骗数额满3万元,
具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。数额每增加2000
元,刑期增加一个月。具有两个以上情形的,在六个月之内
酌情增加刑期:
(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的
主犯;
(二)惯犯或者流窜作案危害严重的;
(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重
影响生产或者造成其他严重损失的;
(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造
成严重后果的;
(五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(七)曾因诈骗受过刑事处罚的;
(八)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(九)具有其他严重情节的。
个人合同诈骗,犯罪数额4万元以上不满20万元的,犯罪
数额4万元,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加
一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】(一)个
人合同诈骗,数额10万元,并具有上列情形之一的,为有
期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加情形
之一,刑期增加六个月;
(二)个人合同诈骗,数额20万元的,法定基准刑为有期
徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。
【单位犯罪责任人员法定基准刑参照点】(一)单位合同诈
骗,数额5万元以上不满8万元的,对直接负责的主管人员
和其他直接责任人员处罚金刑;8万元以上不满10万元的,
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑;10
万元,为有期徒刑六个月;每增加3300元,刑期增加一个
月;
(二)单位合同诈骗,数额20万元的,直接负责的主管人
员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年;
每增加2000元,刑期增加一个月;
(三)单位合同诈骗,数额200万元的,直接负责的主管
人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十
年;每增加1万元,刑期增加一个月。
合同诈骗的数额篇三:最高院关于合同诈骗的相关司法解释
或批复
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题
的解释
(一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会
第853次会议讨论通过)
为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》(以
下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩
治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规
定,现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下:
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,
诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人
诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗
公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数
额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重”的一个重要内
容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下
列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:
(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的
主犯;
(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;
(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重
影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、
防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;
(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;
(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(9)具有其他严重情节的。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义
实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万
元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上
述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照
《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其
犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法
所得数额等情节依法处罚。
已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而
未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,也应
当定罪并依法处罚。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展
状况,并考虑社会治安状况,在“2千元至4千元”、“3万
元至5万元”的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗“数
额较大”、“数额巨大”,以及单位实施诈骗,追究有关人员
刑事责任,参照本条第四款规定的数额,确定适用《刑法》
第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准,并报
最高人民法院备案。
利用经济合同进行诈骗的,诈骗数额应当以行为人实际骗取
的数额认定,合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。
行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法占有
为目的,利用经济合同进行诈骗:
(一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列
欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损
失的:
1、虚构主体;
2、冒用他人名义;
3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其
他证明文件的;
4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证
作为合同履行担保的;
5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文
书等作为合同履行担保的;
6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
(二)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付
款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;
(三)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、
保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;
(四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、
保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述
款物无法返还的;
(五)隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担
保合同履行的财产,拒不返还的;
(六)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,
骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的
付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。
三、根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈
骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。
“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明
文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。“非法集资”
是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会
公众募集资金的行为。
行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一
的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方
法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还
的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资
款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;
个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特
别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;
单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特
别巨大”。
四、根据《决定》第十条规定,以非法占有为目的,诈骗银
行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。
《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指:
(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,
数额较大的;
(2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期
无法偿还的;
(3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
(4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿
还的;
(5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还
的。
《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指:
(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,
数额巨大的;
(2)携带集资款逃跑的;
(3)使用贷款进行犯罪活动的。
个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;
个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;
个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别
巨大”。
五、根据《决定》第十二条规定,利用金融票据进行诈骗活
动,数额较大的,构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;
个人进行票据诈骗数额在5万元以上的,属于:数额巨大”;
个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别
巨大
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额较大”;
单位进行票据诈骗数额在30万元以上的,属于“数额巨大”;
单位进行票据诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特
别巨大
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其
他银行结算凭证进行诈骗,数额较大的,以票据诈骗罪定罪
处罚。
六、根据《决定》第十三条规定,利用信用证进行诈骗活动
的,构成信用证诈骗罪。
个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,属于“数额巨
大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数
额特别巨大”。
单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨
大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于
“数额特别巨大”。
七、根据《决定》第十四条规定,利用信用卡进行诈骗活动,
数额较大的,构成信用卡诈骗罪。
行为人实施《决定》第十四条第一款(一)、(二)、(三)项
规定的行为,诈骗数额在5千元以上的,属于“数额较大”;
诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在
20万元以上的,属于“数额特别巨大”。
“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的,或者明知无力
偿还,透支数额超过信用卡准许透支的数额较大,逃避追查,
或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的
行为。恶意透支5千元以上的,属于“数额较大”;恶意透
支5万元以上的,属于“数额巨大”;恶意透支20万元以
上的,属于“数额特别巨大”。
持卡人在银行交纳保证金的,其恶意透支数额以超出保证金
的数额计算。
八、根据《决定》第十六条规定,进行保险诈骗活动,数额
较大的,构成保险诈骗罪。
个人进行保险诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;
个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;
个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别
巨大”。
单位进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额较大”;
单位进行保险诈骗数额在25万元以上的,属于“数额巨大”;
单位进行保险诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特
别巨大”。
九、对于多次进行诈骗,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财
物,在计算诈骗数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,
按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为
从重情节予以考虑。
十、行为人进行诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财
物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权
属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物
及其孳息总额的比例发还被害人;如果能够确定扣押、冻结
在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法
发还未查明被害人的,应当依法上缴国库。
十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其
他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取
得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。
十二、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具
体案件涉及外币的,应当依照案发当日国家外汇管理局公布
的外汇牌价折算成人民币。
十三、本解释所称“以上”包括本数在内。
十四、本解释自公布之日起生效。
合同协议书专用条款
专用条款(合同)
建设工程施工合同
年月日
合同协议书
发包人(全称):承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则,双方就本工施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:
工程立项批准文号:资金来源:2、工程承包范围承包范
围:3、合同工期
开工日期:年月日;竣工日期:年月日;合同工期总日历
天数天。4、质量标准工程质量标准:5、合同价款
金额(大写)元整(人民币)¥:元6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书(2)中
标通知书(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸
(8)工程量清单(如有时)(9)工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合
同的组成部分。7、本协议书中有关词语含义与本合同《通
用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在
质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合
同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效
10.1合同订立时间:年月日10.2合同订立地点:
10.3本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:
(签字)委托代理人:(签字)电话:电话:传真:
传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:
邮政编码:
专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:按通能条款的规定执行
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。3.2适
用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国的《建筑法》、
《招标投标法》、《合同法》和《建设工程质量管理条例》(国
务院279号令)、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》
(建设部107号令)及《四川省建筑管理条例》等
3.2适用标准、规范
适用标准、规范的名称:《建筑工程施工质量验收统一标
准》(GB503000-2001)>《工程测量规范》(GB50026-93)>《屋
面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002)>《建筑装饰装
修工程质量验收规范》(GB502T0-2002)《建筑给排水及采暖
工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《建筑电气工程
施工质量验收规范》(GB50303-2002)等国家及行业的其他
现行适用标准和规范。
发包人提供标准、规范的时间:/国内没有相应标准、规范
时的约定:/
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:发包人对图纸的
保密要求:承包人应对图纸保密使用国外图纸的要求及费用
承担:/
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名:职务:职权:5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:职务:
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工现场地具备施工条件的要求及完成的时间:承包
人进场前7日内,发包人应完成施工现场内的发包人物资和
设施的清场工作。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、
地点和供应要求:承包人进场前7日内,发包人应完成施
工用水、用电及电话的现场施工条件要求,并安装计量表。
承包人进场后,施工期间所发生的水、电、通讯费用由承包
人承担。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:/(4)
工程地质和地下管线资料的提供时间:承包人进场前7日
内,发包人向承包人提供施工现场的工程地质和地下管线资
料。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时
间:/(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前7日内,
发包人应办理完毕《施工许可证》及开工通知书
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前7日内,发包人组
织向承包人进行施工图纸会审和设计技术交底工作
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑
物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:/
(9)双方约定发包应做的其他工作:根据双方约定的项目
经理和施工员的出勤制度,发包人每日向承包人的项目经理、
施工员实行出勤考勤工作
8.2发包人委托承包人办理的工作:上述发包人的相关工作,
承包人应给予协助。
9、承包人工作
合同协议书专用条款篇二:工程建设合同专用条款
第二节专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
发包人:
1.126监理人:(监理单位全称)。
发包人代表:指发包人指定的派驻施工场地(现场)的
全权代表。
姓名:。职称:。联系电话:。电子信箱:。通信地址:。
专业分包人:指根据合同条款第15.8.1项的约定,
由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
0专项供应商:指根据合同条款第15.8.1项的约定,
由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1独立承包人:指与发包人直接订立工程承包合同,
负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3工程和设备
永久工程:。
1.133临时工程:施工供水、供电、临时施工用房及设施。
1.134单位工程:指具有相对独立的设计文件,能够独立组
织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1310永久占地:本合同工程需永久占用的土地。
1.1311临时占地:本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期
缺陷责任期期限:24个月。
保修期:是根据现行有关法律规定,在合同条款第19.7
款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的
质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期
限。
1.1.6其他
1.162材料:指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品
(工程设备除外),包括合同中可能约定的承包人仅负责供应
的材料。
1.1.63争议评审组:是由发包人和承包人共同聘请的人员组
成的独立、公正的第三方临时性组织,一般由一名或者三名
合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包
人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审
并在规定的期限内给出评审意见,合同双方在规定的期限内
均未对评审意见提出异议时,评审意见对合同双方有最终约
束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家
签订聘用协议,就评审的争议范围、评审意见效力等必要事
项做出约定。
除另有特别指明外,专用合同条款中使用的措辞“合
同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下:
⑴合同协议书;
⑵中标通知书;
⑶投标函及投标函附录;
⑷专用合同条款;
⑸通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
⑺施工图纸;
(8)已标价工程量清单;
⑼其他合同文件。
(说明:(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图
纸、已标价工程量清单三者之一。)
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要
求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的
补充协议亦构成合同文件的组成部分,其解释顺序视其内容
与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件:双方签字盖章。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
⑴发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包
人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承
包人承担。
⑵在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或
者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后3天内,承包
人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数
量,编制或者修改图纸供应计划并报送监理人,其中应当载
明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约
定的图纸修改图)的最迟需求时间,监理人应当在收到图纸供
应计划后3天内批复或提出修改意见,否则该图纸供应计划
视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同
双方有合同约束力,作为发包人或者监理人向承包人提供图
纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供
图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承
担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图
纸供应计划,
致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸
或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增
加和(或)工期延误由承包人承担。
⑶发包人提供图纸的期限:发包人与承包人签订合同协议3
个工作日内。
⑷发包人提供图纸的数量:两套。
1.6.2承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设
计文件外,本项约定的其他应由承包人提供的文件,包括必
要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。
由承包人提供的文件范围:视具体施工情况由双方约定。
(2)承包人提供文件的期限:视具体施工情况由双方约定。
⑶承包人提供文件的数量:视具体施工情况由双方约定。
⑷监理人批复承包人提供文件的期限:视具体施工情况由双
方约定。
⑸其他约定:视具体施工情况由双方约定。
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第161(2)目约定的有合同约束力
的图纸供应计划,签发图纸修改图给承包人。
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
⑴联络来往信函的送达期限:合同约定了发出期限的,送达
期限为合同约定的发出期限后的24小时内;合同约定了通
知、提供或者报送期限的,通知、提供或者报送期限即为送
达期限。
(2)发包人指定的接收地点:发包人办公地点。
⑶发包人指定的接收人为:发包人指定的业主代表。
⑷监理人指定的接收地点:按监理合同约定。
⑸监理人指定的接收人为:按监理合同约定。
(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目
经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通
知后3天内,按照合同条款第4.5.4项的约定,将授权代表
其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通
知监理人。除合同另有约定外,承包人施工场地管理机构的
办公地点即为承包人指定的接收地点。
⑺发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或
者接收地点发生变动,应当在实际变动前提前至少一个工作
日以书面方式通(来自:WwW.XMsjob.Com厦门培训考试网:
合同协议书专用条款)知另一方。发包人(包括监理人)和承包
人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约
定的工作时间内始终工作在指定的接收地点,指定接收人离
开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。
⑻发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收
另一方送达其指定接收地点的来往信函,拒不签收的,送达
信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达,由此所造成的
直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发
生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期
前3天具备施工条件并移交给承包人,具体施工条件在第七
章”技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人
最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内
地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确
和完整。
2.5组织设计交底
发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计
人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发
包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间
组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以
书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底,发
包人在认为确有必要且条件许可时,应当尽快组织这类设计
交底。
2.8其他义务
合同协议书专用条款篇三:建设工程施工合同(GF—2013—
0201)协议书、专用条款填写范例
第三章拟签订的合同条款
(GF—2013—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
发包人(全称):北京首钢耐材炉料有限公司
承包人(全称)
*
*
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就首耐秦皇岛技改工程一一两万吨镁碳砖生产线工程
主厂房工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:首耐秦皇岛技改工程一一两万吨镁碳砖生产线
工程主厂房施工项目
O
2号。
3.
工程立项批准文号:
4.
资金来源:
5.
工程内容:
O
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.
工程承包范围:
主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、
装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工
程等。(详见工程量清单)。(详见工程量清单)
O
二、合同工期
计划开工日期:2013计划竣工日期:
工期总日历天数:
年10年
月21Ho
日。
天。工期总日历天数与根据前述
计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天
数为准。
三、质量标准
工程质量符合
合格
标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:
人民币(大写)(¥元)。2.
合同价格形式:
O
五、项目经理
承包人项目经理:
O
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书
(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专
用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标
准和要求;(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成
合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出
的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为
准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建
设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,
确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责
任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并
承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的
协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含
义相同。
九、签订时间
本合同于2013年10月20日签订。
十、签订地点
本合同在北京市石景山区签订。
H■*一补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是
合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在
协议书上签字并盖单位章后本合同生效生效。
十三、合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执承包人执3
份。
韩国的合同
韩国基本工作合同
?・?・?・?・?・
韩国的合同篇二:韩国之旅合同(1)
韩国艺术交流之旅协议
甲方:
法定代表人:
地址:
电话:传真:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话传真:
甲方委托乙方组织韩国7日游活动,为明确双方的权利和义
务,保证旅游服务质量,经
双方友好协商,达成以下协议:
一、委托项目及日期(具体线路安排见附件):
1.线路:
(旅游行程的出发地、途经地和目的地;乙方安排的游览项
目内容及时间;入住宾馆级别及购物场所名称;需要甲方另
行付费的项目及价格;乙方联系人及联络方式;详见参考行
程
表附件)
2、天数:7天;
3.代订行程所需船票,代办行程所需签证,代订行程所需食
宿等项目;
4.安排行程约定的游览等活动
5.出发及返回日期:预计年月日乘坐国际邮轮出境去
往韩国,预计年月日返回中国。
6、总人数:人
二、行程报价:
港口起止:首尔一地:报价元/人。港口起止、经济舱(高
等舱位升级加价,详见游轮升舱价位表);
报价包含
1.交通:豪华邮轮国际船票(包含豪华邮轮船上住宿、燃油
附加费、往返码头税及船上往
返用餐);豪华巴士(韩国当地旅游用车);
2.住宿:国际--韩国当地4花酒店双标间住宿;游轮-游
轮经济舱
3.用餐:韩国当地用餐(特色餐:*人参鸡、韩式火锅、韩
式烤肉等*);
4.游轮份餐;
5.门票:韩国当地旅游景点门票
6.领队:全程中文导游、领队全陪费用;
7.保险:旅行社责任险
8.签证:韩国团体旅游签证;
报价不包含
1.办理护照等证件费;
2.个人消费;
3.自加景点费用,行程之外的观光节目;
4.酒店单房差或加床费(400每人每晚,淡旺季差价不同);
5.油轮上如改住商务舱加收200元/人、高等榻榻米(高等
客)400元/人,皇家级舱加收
600元/人,豪华皇家级800元/人;
6.境内地面服务费(如机场接送、行李物品保管、托运行李
超重费等);
7.境外行李物品托管费、行李托运超重费等;
8.酒店、景点、餐厅、飞机、火车、油轮等自行用餐及加餐
费用;
9.自由活动期间的餐食及交通费;
10.因交通延误、战争、政变、罢工、自然灾害、飞机故障、
航班取消或更改时间等不可抗
力原因所致的额外费用;
11.旅游者因违约、自身过错、自由活动期间行为、自身疾
病等引起的人身和财产损失;
12.旅游意外伤害险;
13.邀请韩国媒体3500元/次,媒体名称待定;
14.邀请主持人3000元/场,支持人名字待定;
15.“旅游费用包含”内容以外的所有费用;
三、交流团流程:
1.学生进入交流场地入座;
2.主持人宣布艺术交流活动开始;
3.双方代表发言,双方代表互换纪念品;
4.主持人介绍中韩方学员情况,学生准备节目进行演出
韩方准备节目进行演出(适当的参差表演)
5.韩方代表给学生颁发交流证书
(代表性颁发「2个证书,如果每人要颁发一个证书需追加
50元/人/份,或者自备)
6.集体合影留念;
备注:乐器是要额外支付金额租用或者客人自带
通常互换礼物是广3位代表出来互换
四、收费方式:(预报人数:人,定金:1000元/人)
1、甲方于年月日支付定金元;
3、年月日前支付所有尾款;
4、年月日前送签证。
如甲方逾期向乙方付款,乙方有权取消该团队的一切操作并
向甲方追讨由此产生的损失。
甲方保证如约付清余下全部团款;逾期支付的,每延迟一日
甲方按团款余额万分之六的标
准向乙方支付违约金。如因接待服务质量问题发生争议,可
协商解决,协商不成可向西城区人民法院起诉。
乙方的旅游服务质量受旅游质量监督管理所监管,如因乙方
的服务质量问题造成甲方的合
法权益受到损害,按照《旅游法》赔偿,甲方可向旅游质量
监督管理所申诉,也可向西城区人民法院提起诉讼。
五、甲方参团人员守则:
1.必须遵守海关规定,携带物品出入境如需申报的,要如实
申报,不得走私贩毒或携带
违禁物品。
2.遵守目的地国家或地区的法律法规,尊重当地的风土人情、
民族习惯。
3.遵守团队纪律,配合乙方领队/导游工作。
4.旅游途中购物应慎重,由此引起的责任自负。
5.客人须按行程随团出入境,切不可擅自离团,更加不许滞
留不归。
六、延退团处理及违约责任:
1.甲方于年月日12:00前确定准确人数,确定后成团率
不能少于98%,低于
98%损失定金1000元/人,送签之后取消的全损。
2、年月日之前增加参团人数的,增加时双方另行协商并订
立补充协议。
3.由于申请护照、签证、被拒绝出入境、伤病等不可归责于
乙方的原因,导致甲方参团
人员不能按时成行或行程中断的,造成的损失由甲方承担,
送签后取消的费用全损。
4.在旅游行程中,当发生不可抗力、危及甲方人身、财产安
全,或者非乙方责任造成的意外情形(如政府重大礼仪活动,
飞机、火车、轮船晚点等)乙方不得不调整或者变更旅游合
同约定的行程安排时,应当在事前向甲方作出说明,确因客
观情况无法在事前说明的,应当在事后作出说明。甲方同意
变更的,可以在合理范围内变更合同,因此增加的费用由甲
方游客承担。
5.不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,
包括但不限于因自然原因和社会原因引起的,如自然灾害、
战争、恐怖活动、动乱、骚乱、罢工、突发公共卫
生事件、政府行为。
6.甲方有责任配合导游工作,遵守有关法律规定,做“文明
公约”守法游客,尊重旅游目的地的风土人情和民俗习惯。
如甲方的言行严重干扰旅游团队正常运作,乙方有权取消其
随团资格,并由甲方承担已发生的费用和损失。甲方因违约、
自身过错(如违反法律法规而被拘留或被追究其他法律责任
等)、自由活动时间的个人行为、自身疾病等造成的人身、
财产损失自行承担,但乙方应给予积极协助;如甲方因此不
能继续行程的,乙方应作妥善安排,因此而多发生的费用由
甲方承担。
7.旅行中,甲方游客应妥善保管自己的行李物品(特别是贵
重物品),若丢失甲方游客自行承担损失;发生争议时,
甲方游客不得以旅游服务质量问题等原因拒绝登机(车、船);
甲方不得自行脱团,对于自行脱团(或滞留不归)的详见补
充条款第五项规定。
8.旅行中发生甲方在入住宾馆财产被盗、游览景点或乘坐公
共交通运输工具时受到人身
伤害或财产损失等情形的,如乙方无过错,则不负赔偿责任,
但应给予甲方必要的协
助。甲乙双方均应采取适当措施防止损失的扩大,否则,应
就自身行为导致扩大的损
失承担责任。
9.乙方应为甲方提供符合保障人身和财物安全需要、符合国
家和行业标准的服务,对可预
知危及甲方人身、财物安全的项目和须注意的问题,应当事
前向甲方作出真实说明和明确警示,并采取防止危害发生的
必要措施。
10.未经甲方书面同意,乙方不得擅自增加合同约定之外的
项目(包括景点、购物点、风
味小吃、收费娱乐项目等)。
11.本协议为委托协议,乙方仅在接受委托的范围内承担过
错责任。
七、履约担保
甲方须在乙方送签前向乙方交付旅游保证金每人人民币
伍万元或不可撤消担保函。如
甲方不按约定时间内交纳旅游保证金或不可撤消担保函,乙
方将有权拒绝送签,其产生所有损失费用将由甲方承担,乙
方特别提示甲方必须向出行客人索要担保函或押金(或房产、
车产担保),一旦出现客人非法滞留韩国,担保单位承担赔
偿,法人承担连带责任。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人教版六年级上册数学期末测试卷含解析答案
- 小学一年级上册数学《解答题》专项练习及参考答案(黄金题型)
- 新人教版数学三年级上册第6单元《多位数乘一位数》测试卷及答案【夺冠】
- 1《给动物分类》(教学设计)-苏教版科学四年级上册
- 教科版三年级下册科学期末测试卷含答案(轻巧夺冠)
- Module 2 Unit 6 PE lessons(教学设计)牛津上海版(三起)英语六年级下册
- 《长方体 》(教案)-2023-2024学年五年级下册数学人教版
- Unit 2 Last weekend 第二课时(教案)-2023-2024学年人教PEP版英语六年级下册
- 人教版数学二年级上册期末考试试卷往年题考
- 人教版小学五年级下册数学期末综合检测试卷附参考答案(B卷)
- 部编版四年级下册根据课文内容填空附答案
- 真空脱脂炉技术方案
- 哈希HQ系列多参数数字化分析仪通用版操作规程
- 非语言性认知功能量表PPT课件
- 常用亲属称谓表全
- 地质灾害治理监理实施细则
- 德龙自卸车合格证扫描件(原图)
- GR&R自动生成Excel表格(MSA第四版)
- 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)
- 试验设计与分析minitab论文分析
- 肿瘤形态学编码(ICD-10字典库)
评论
0/150
提交评论