监理工程师《建设工程合同管理》近年考试真题题库（200题）

PAGEPAGE1监理工程师《建设工程合同管理》近年考试真题题库汇总（200题）一、单选题1.(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A、承包人B、勘察人C、监理人D、发包人答案：D解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。2.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的内容组成。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同；目标合同适用于拟建工程范围在订立合同时还未完全界定或预测风险较大的情况，承包商的投标价作为合同的目标成本，当工程费用超支或节省时，雇主与承包商按合同约定方式分摊；成本补偿合同，适用于工程范围界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分。3.甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A、有效B、无效C、可撤销D、待定答案：A解析：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。4.国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。A、固定工期、固定费用B、固定工期、浮动费用C、浮动工期、浮动费用D、浮动工期、固定费用答案：A解析：-120国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。5.下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()A、专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B、标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C、合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D、合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选答案：D解析：90合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称。6.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：-112本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。7.下列关于订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件的说法正确的是（）。A、属于买卖合同B、供货商只需负责从生产到交货的全过程C、采购人侧重对供货商的商业信誉.报价和交货期限等方面的比较D、采购人较多考虑性价比答案：D解析：2、按照标的物的特点分类（1）采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。由于标的物的规格、性能、主要技术参数均为通用指标，因此招标时一般侧重对投标人的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较，较多考虑价格因素。（2）订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。中标人承担的工作往往涵盖从生产、交货、安装到调试、保修的全过程，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装（或安装指导）、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较，更多考虑性价比。8.公开招标在开标时，应当由（）。A、招标监督机构主持，所有投标人均应参加B、招标监督机构主持，投标人自愿参加C、招标人主持，所有投标人均应参加D、招标人主持，投标人自愿参加答案：C解析：知识点:评标、决标阶段的工作。开标应当由招标人主持，所有投标人参加。9.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A、业主B、承包商C、工程师D、业或或承包商答案：B解析：知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中放线的规定。由承包商负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。承包商应特别注意对放线工作的有关数据进行校验核实，而不能太过依赖于业主提供的此类数据的正确性。10.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A、发包人B、勘察人C、发包人或勘察人D、发包人和勘察人答案：B解析：知识点:勘察合同占用临时用地。临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。11.下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。A、监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系B、监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”C、监理人不是施工合同的当事人D、在授权范围内独立工作答案：B解析：92既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。12.建筑工程一切险的保险期限的开始时间为（）。A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期答案：A解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格），或工程所有人实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。13.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A、踏勘现场B、召开投标预备会C、组建评标委员会D、递交投标文件答案：A解析：14.以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A、技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B、招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C、成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D、设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用答案：C解析：本题考查的是设备招标供货及服务要求。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。15.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。A、该合同属于即时买卖合同B、货样应留存在供货人处C、当事人可以在合同中对货样进行说明D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案：C解析：-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。16.设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。A、设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查B、政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C、如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D、发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件答案：B解析：知识点:设计管理。政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件。17.以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A、提前竣工的，保险责任自行终止B、工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C、工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D、工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。18.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告答案：C解析：34其中"发包人提供的资料"包括:1)施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料;2)定位放线的基准点、基准线和基准标高;3)发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证;4）发包人提供的勘察资料(适用于设计招标);5)技术标准、规范;6)其他资料。19.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果20.关于留置的说法，正确的是（）。A、留置权可以通过合同的约定产生B、留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人D、施工合同不可实施留置权答案：D解析：（四）留置（1）留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。【注意】留置只适用于动产。留置权是法定担保物权，无须取得对方的同意；抵押和质押是约定担保物权，须取得对方的同意。【补充】因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。当事人可以在合同中约定不得留置的物。【注意】建设工程合同（勘察合同、设计合同、施工合同）债权人无留置权21.按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A、选项A：带有分项工程表的标价合同B、选项B：带有工程量清单的标价合同C、选项C：带有分项工程表的目标合同D、选项D：带有工程量清单的目标合同答案：C22.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A、货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B、凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准答案：D解析：-142本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。23.根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A、取得相应的执业资格证书B、有依法成立的公司C、具有中华人民共和国国籍D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：D解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。24.设备采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。25.关于招标文件的澄清，说法正确的有（）。A、投标人可以书面或口头形式提出质疑，要求招标人予以澄清B、招标人应以书面形式对投标人的质疑予以解答，并发送给每一位投标人，C、解答可以涉及问题的来源D、如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期答案：B解析：3、招标文件的澄清（1）踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。（2）投标预备会第一，招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。第二，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日前进行。第三，投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。第四，投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。26.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A、2%B、3%C、5%D、10%答案：A解析：三、保证在建设工程中的应用*银行出具的称为保函，其他保证人出具的称为保证书。27.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A、污染物B、不利于施工的气候条件C、非自然的物质障碍D、不可预见的自然物质条件答案：B解析：-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。28.下列选项中不属于设计施工总承包合同文件组成的是()。A、合同协议书B、中标通知书C、承包人建议书D、技术标准答案：D解析：-123设计施工总承包合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用条款；通用合同条款；发包人要求；承包人建议书；价格清单；经合同当事人双方确认的其它文件。选项D，技术标准属于施工合同文件的组成内容。29.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A、业主B、承包商C、工程师D、善意第三方答案：A解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。30.由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A、发包人B、承包人C、甲某D、乙某答案：B解析：-108本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。31.我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A、施工合同的发包人B、施工合同的承包人C、施工合同发包人和承包人D、工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：B解析：国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。如FIDIC的《施工合同条件》要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。住房和城乡建设部发布的《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。2007年11月1日国家发展改革委、财政部、建设部等九部委联合发布的《标准施工招标文件》年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。32.下列关于履约保证说法不正确的是()。A、履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C、履约银行保函额度是合同价格的10%D、履约担保书担保额度是合同价格的10%答案：D解析：18履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。33.关于抵押的说法正确的是（）A、抵押物只能由债务人提供B、正在建造的建筑物可用于抵押C、提单可用于抵押D、抵押物应当转移占有答案：B解析：2.抵押物债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。可以流通、转让、买卖的可以抵押，反之则不能抵押。【可以抵押的财产=可以买卖】（1）建筑物和其他土地附着物（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权（4）生产设备、原材料、半成品、产品（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器（6）交通运输工具（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。【不得抵押的财产=不可以买卖】（1）土地所有权（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。【一并抵押】（不可分割性）以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。34.依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。A、免于清偿B、由债务人清偿C、由债权人和债务人按比例分担D、第三人清偿答案：B解析：16本题考核的是抵押权的实现。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。35.(2019年真题)关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A、一般采用邀请招标方式B、法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C、在特殊情况下可以邀请两家单位投标D、对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须进行招标答案：B解析：2)一次性招标和分阶段招标招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标；也可以按照技术要求实行分段或分项招标。国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。招标人还可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。3.设计方案招标和设计团队招标设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。即评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计构思、投标人信用情况和业绩等进行评审。4.传统招标和电子招标所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。（二）可以不进行招标的情形有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。36.(2017年真题)最低评标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A、项目总报价B、分部分项工程报价C、对某些量化因素进行价格折算后的总价D、投标人优惠后的总价答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。37.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A、12B、24C、36D、48答案：D解析：承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。38.甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。A、乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置B、甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权C、甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑D、乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权答案：D解析：2、行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。39.（2014年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A、按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C、按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D、按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解答案：A解析：本题考查的是工程款支付管理。勘察设计费分类和分解原则是按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。40.材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A、10万元B、80万元C、材料招标项目估算价的2%D、材料招标项目估算价的10%答案：B解析：本题考查的是材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。41.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A、发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B、定金不得超过勘察费用的2%C、因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D、由于不可抗力解除合同时，定金予以退还答案：C解析：A选项是错误的，根据《招标投标法》规定，发包人应在勘察人提交定金支付申请后14天内，将定金支付给勘察人。B选项是错误的，根据《招标投标法》规定，定金不得超过勘察费用的1%。C选项是正确的，根据《招标投标法》规定，因发包人的原因解除合同时，定金不予退还。D选项是错误的，根据《招标投标法》规定，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还。42.甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A、甲有权拒绝向丙、J承担责任B、由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C、由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D、甲对丙应承担付款义务答案：D解析：丙不知乙离职，所以乙和丙属于表见代理，甲对丙应承担付款义务。而丁明知乙离职，则乙与丁不属于表见代理。43.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购答案：A解析：知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。44.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：本题考查的是监理人的指示。如果监理人给的指示错误或失误给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。45.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天答案：A解析：-138本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。46.ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A、业主B、承包商C、工程师D、监理人答案：A解析：-163管理承包商与业主签订管理承包合同，但不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，分包合同费用由业主支付。因此，本题的正确答案为A。47.履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到()为止。A、合同签订之日B、签发工程移交证书日C、缺陷责任期止之日D、保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止答案：D解析：18履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止48.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A、一切险B、一切险加第三者责任险C、一切险加人身保险D、一切险加人身意外伤害险答案：B解析：二、工程建设的主要险种1.投保人与被保险人【投保人】由发包人投保；发包人委托承包人投保的，保费由发包人承担。【被保险人】具有可保利益的工程参与各方均可以作为被保险人，包括：工程业主；承包商或分包商；技术顾问等49.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：A解析：本题考查的是方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。50.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人答案：C解析：设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。51.在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。具体提供的资格审查资料不包括（）A、投标人基本情况表B、近年财务状况表C、技术成果经济补偿D、拟委任的主要人员汇总表答案：C解析：30在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。根据上述要求，具体提供的资格审查资料包括:投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似勘察设计项目情况表、正在勘察设计和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、拟委任的主要人员汇总表、拟投入本项目的主要勘察设备表。52.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A、招标代表人2人，专家7人B、招标代表人2人，专家6人C、招标代表人2人，专家4人D、招标代表人2人，专家3人答案：A解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。53.关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B、代理人以代理人的名义实施代理行为C、被代理人对代理行为承担民事责任D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志答案：B解析：1本题考核的是代理具有的特征。代理具有以下特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。54.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、5B、7C、15D、20答案：D解析：68《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。55.NEC合同文本是由（）编制的。A、国际咨询工程师联合会B、英国土木工程师学会C、美国建筑师学会D、我国建筑工程学会答案：B解析：知识点:英国NEC合同文本。FIDIC是指国际咨询工程师联合会编制的，NEC是由英国土木工程师学会编制，AIA是由美国建筑师学会编制的。56.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A、只包括暂列金额，不包括暂估价B、即不包括暂列金额，也不包括暂估价C、不包括暂列金额，只包括暂估价D、既包括暂列金额，也包括暂估价答案：D解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。57.对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A、发包人B、承包人C、发包人或承包人D、监理人答案：C解析：本题考查的是竣工验收及缺陷责任期合同管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。58.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A、办理出入施工现场的道路通行手续B、建立施工现场质量管理体系C、确定施工测量的基准点和基准线D、收集地下管线和地下设施相关资料答案：B解析：五、承包人的义务（一）现场查勘承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有关资料。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。（二）编制施工实施计划1．施工组织设计承包人应编制施工组织设计和施工进度计划。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、髙大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。2.质量管理体系承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。3.编制施工环保措施计划，报送监理人审批（四）施工控制网承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。59.下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A、材料和工程设备B、临时设施C、工程质量D、交通运输答案：C解析：明施工合同通用条款包括17条，标题分别为:一般约定;发包人义务;监理人;承包人;施工控制网；工期;工程质量;试验和检验;变更;计量与支付;竣工验收;缺陷责任与保修责任;保险;不可抗力;违约;索赔;争议的解决，共69款。60.根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。A、只包括暂列金额，不包括暂估价B、既不包括暂列金额，也不包括暂估价C、不包括暂列金额，只包括暂估价D、既包括暂列金额，也包括暂估价答案：D解析：-107本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。61.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A、发包人组织的工程竣工验收合格日B、工程施工合同中双方约定的完工日C、工程接收证书中写明的实际竣工日D、承包人施工任务的实际完工日答案：C解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期＞合同工期：延误竣工施工期＜合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。62.(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B解析：一、合同履行涉及的几个时间期限（一）合同工期合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期＝合同内约定的工期＋变更索赔顺延的工期合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。（二）施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。施工期＞合同工期：延误竣工施工期＜合同工期：提前竣工延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。【竣工日期=实际竣工日期】*补充工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内（14+28）完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。63.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：知识点:索赔管理。如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按合理时间间隔，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求，在该项索赔事件的影响结束后28天内，承包人向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。64.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：1.重新招标有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3家；（2）经评标委员会评审后否决所有投标。2.不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）65.（2014年真题）在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A解析：【没收投标保证金的情形】*（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正；（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。66.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A、开始进行竣工检验日B、发包人组织竣工验收日C、验收组通过竣工验收日D、承包人提交竣工验收报告日答案：D解析：本题考查的是竣工验收。（1）竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。67.下列文件中，（）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。A、履约保函B、预付款保函C、合同协议书D、投标保证金答案：C解析：90本题考核的是合同协议书。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。68.根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A、已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸B、已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款C、通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸D、通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单答案：D解析：93本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价的工程量清单；(9)其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。69.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。A、检查和功能性试验B、在所有可利用的操作条件下安全运行C、各种性能测试D、设备质量检验答案：C解析：知识点:竣工验收管理。选项A是第一阶段；选项B是第二阶段。70.建设工程材料设备采购合同具有（）的一般特点。A、买卖合同B、无偿合同C、实践性合同D、单务合同答案：A解析：本题考查重点是“材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。因此，本题的正确答案为A。71.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿费包人费用答案：C解析：知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利润。72.以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A、发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B、总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C、总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D、总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员答案：C解析：本题考查的是工程总承包合同有关各方管理职责。选项A,发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。73.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A、履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B、监理人自行决定是否采纳承包人的建议C、承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D、如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励答案：B解析：-132履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。74.发包人在（），向承包人返还质量保证金。A、申请竣工验收的同时B、竣工验收合格后C、保修期到期后D、缺陷责任期到期后答案：D解析：知识点:工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还。75.本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。A、成立B、不成立C、取决于被代理人是否追认D、取决于代理人是否申请被代理人确认答案：A解析：知识点:代理关系。本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认表示的，视为同意。76.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：知识点:违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。77.（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A、设计和施工由同一承包人承担的工程B、总投资为9000万元的非政府投资工程C、工期为10个月的小型工程D、工期紧、技术难度大的工程答案：C解析：P40-49本题重点考查《简明标准施工招标文件》。《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。78.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审答案：D解析：59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。79.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A、因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B、因设计错误或工艺不善引起的财产损失C、因超负荷造成的电气设备损失D、因自然磨损造成的设备损失答案：A解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。80.下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A、投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包B、经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C、重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D、重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包答案：A解析：49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:投标截止时间止，投标人少于3家；经评标委员会评审后否决所有投标。81.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A、只有中标人的方案才能得到补偿B、招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C、具体补偿标准双方协商D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费答案：D解析：知识点:方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。选项B，招标人将于评标结束后中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。选项C，具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿。82.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成答案：C解析：-123本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。83.(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。A、视投标书不符合评审标准，否决其投标B、对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：本题考查的是综合评估法。投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。84.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A、发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B、发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人答案：C解析：-114发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。85.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。A、应当经发包人代表确认后具有效力B、应当经发包人确认后具有效力C、与发包人代表发出的指示具有同等效力D、其效力低于发包人代表发出的指示答案：C解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。86.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列说法正确的是（）。A、可以以联合体形式按照甲级资质报名参加B、可以以联合体形式按照乙级资质报名参加C、后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者D、组成联合体后后者可以再以自己名义单独投标答案：B解析：（四）联合体和分包的规定1、联合体（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。87.根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。A、单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B、文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C、对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值答案：D解析：知识点:设备评标方法中的以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项D，该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残值。88.取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A、勘察、监理和技术服务B、勘察、设计咨询和施工C、设计、监理和施工D、勘察、设计咨询和技术服务答案：D解析：78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。89.工程建设涉及的主要险种中，（）是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、机器损坏险D、人身意外伤害险答案：A解析：22本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。90.关于抵押物的说法，正确的是（）。A、不能是第三人提供的财产B、只能是债务人提供的财产C、必须转移占有D、不必转移占有答案：D解析：1、抵押的概念（1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。91.（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A、争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B、争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C、合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D、合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔答案：D解析：P166-167在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。92.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：知识点:施工安全管理。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。选项C，承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。93.某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万美元，商务偏差调整为2％，技术偏差调整为3％。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6．4元。则投标价格调整额为()万美元。A、8B、10．5C、12．5D、15．5答案：D解析：70供货范围偏差调整额3万美元；商务偏差调整额=250×2％=5(万美元)；技术偏差调整额=250×3％=7．5(万美元)；价格调整额=3+5+7．5=15．5(万美元)。94.下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A、建筑材料采购合同B、工程承包合同C、项目贷款合同D、工程设计合同答案：D解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果95.(2012年真题)关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。A、招标人给予口头答复即可B、招标人答复只给予提问者C、招标人答复作为招标文件的组成部分D、招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准答案：C解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。96.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人答案：D解析：-104发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。97.(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：五、施工安全管理（一）发包人的施工安全责任发包人应对其现场机构全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。（二）承包人的施工安全责任承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。98.(2017年真题)建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。A、以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B、以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C、以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D、以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期答案：A解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。99.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、招标监督机构答案：A解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。100.(2016年真题)根据设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A、工程设计综合资质B、本专业所属行业相应等级设计资质C、本专业所属行业更高等级设计资质D、工程设计专项资质答案：D解析：本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。设计资质类别向下兼容。分别是综合资质、行业资质、专业资质、专项资质。101.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A、投标函B、中标通知书C、专用条款D、承包人建议书答案：B解析：-123本题考查的是合同文件。合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。102.建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的，应当按规定发布（），公布投标人资格条件。A、邀请公告B、招标公告C、资格预审公告D、投标邀请书答案：C解析：1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件，结合招标项目具体特点和实际需要，编制资格预审文件。2、发布资格预审公告（1）公开招标并进行资格预审的项目，应当发布资格预审公告，具有代替招标公告的功能。（2）对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。103.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A、合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B、中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D、专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单答案：B解析：知识点:九部委勘察合同中合同文件的效力排序。合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件。104.关于保证方式的表述中，符合《担保法》规定的是（）。A、在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B、连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任D、保证的方式有一般保证和连带责任保证答案：A解析：16本题考核的是保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定。债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。105.关于无权代理的表述中，不正确的是（）。．A、没有代理权而为的代理行为属于无权代理B、代理权终止后的代理行为属于无权代理C、无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D、未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。答案：D解析：1本题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：(1)没有代理权而为的代理行为；(2)超越代理权限而为的代理行为；(3)代理权终止后的代理行为。《民法总则》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。106.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则该招标人()。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无须备案D、必须委托中介机构代理招标答案：B解析：49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行招标还是委托代理招标等内容。107.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月11日C、8月1日D、8月20日答案：D解析：根据题目描述，开工通知是在7月10日发出的，但承包人实际收到通知的时间是7月11日。而开工日期是在收到开工通知并具备开工条件后由监理人确定。由于拆迁纠纷导致8月20日才具备开工条件，因此该项目的开工日期应为8月20日。108.关于定标的说法，正确的是（）。A、确定中标人的权利归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同答案：B解析：知识点:评标、决标阶段的工作。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。109.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A、在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B、工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C、工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D、工程师的索赔处理决定不需通知发包人答案：A解析：本题考查的是索赔管理。选项BC，不具有强制约束力，承包人不同意的可按争议来处理。选项D，越权时需发包人批准，授权范围内时，也要通知发包人。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议处理，而合同争议可以是走法院或仲裁的流程。所以不具有强制约束力。110.关于从依法组建的专家库中确定评标专家的方式，说法正确的是（）。A、采取随机抽取或者招标人直接确定的方式B、一律由招标人直接确定C、一律采取随机抽取的方式D、任意选择随机抽取或者招标人直接确定的方式答案：A解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数