2024年建设工程施工合同常规版（4篇）

第6页共6页2024年建设工程施工合同常规版发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：______________________________________。2、工程地点：______________________________________。3、工程立项批准文号：______________________________。4、资金来源：______________________________________。5、工程内容：______________________________________。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。6、工程承包范围：__________________________________。二、合同工期计划开工日期：____年____月____日。计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_____标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币（大写）_____（¥____元）。其中：_____（1）安全文明施工费：人民币（大写）_____（¥____元）。（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥____元）。（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥____元）。（4）暂列金额：人民币（大写）_____（¥____元）。2、合同价格形式：__________________________________。五、项目经理承包人项目经理：___________________________________。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于____年____月____日签订。十、签订地点本合同在_____签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_____生效。十三、合同份数本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。发包人：_____（公章）承包人：_____（公章）法定代表人或其委托代理人：_____（签字）法定代表人或其委托代理人：_____（签字）组织机构代码：_____组织机构代码：_____地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____电子信箱：_____电子信箱：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____2024年建设工程施工合同常规版（2）建设工程施工合同合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[法定代表人]联系方式：[联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[法定代表人]联系方式：[联系方式]为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，签订本建设工程施工合同。甲乙双方共同遵守合同条款，保持公正和诚实的原则执行合同内容，并共同维护合同的权利和利益。一、工程基本信息1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地址：[工程地址]1.3工程规模及内容：[工程规模及内容]1.4工程工期：[工程工期]二、施工范围及内容2.1甲方将委托乙方进行以下工程的施工：[详细列出施工范围及内容]三、费用和支付方式3.1工程费用总额为人民币[总金额]元（大写：[大写总金额]）。3.2工程费用支付方式：（1）甲方按以下方式向乙方支付工程款项：[详细列出支付方式、款项及支付比例]（2）当甲方支付工程款项时，乙方应提供相应的发票和其他合法证明文件。四、质量和验收标准4.1乙方保证在合同约定的工期内按照合同约定的质量标准完成工程。乙方应严格遵守国家相关法律法规和建设工程质量标准，确保工程质量达到约定要求。4.2甲方有权对工程施工过程进行监督和检查，并有权要求乙方对不符合合同约定的问题进行整改。4.3在工程竣工后，乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程符合合同约定的要求。验收合格后，甲方将支付尾款。五、违约责任5.1甲方违约责任：（1）未按时支付工程款项的，应承担逾期支付的违约金。（2）未按时提供必要的施工资料和协助的，应承担由此产生的延迟工期的违约责任。（3）未按合同约定的质量标准验收工程或拖延工程验收的，应承担由此产生的相应违约责任。5.2乙方违约责任：（1）未按照合同约定的工期完成工程的，应承担按日计算的逾期完工的违约金。（2）工程质量未达到合同约定要求的，应承担相应的违约责任，并承担修复工程质量的费用。（3）未按照合同约定的要求配合甲方进行工程验收的，应承担相应的违约责任。六、保证金6.1甲方应按合同规定提供合理的保证金给乙方作为履约担保。具体金额和支付方式双方在签订合同时已确认并记录于合同附件。七、争议解决方式7.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商解决不了的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签名）：乙方（签名）：日期：日期：2024年建设工程施工合同常规版（3）【合同范本】甲方：（具体信息）乙方：（具体信息）鉴于甲方拟进行建设工程，并且乙方具备相应的专业技术和经验，双方经友好协商，本着平等互利的原则，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方承担建设工程施工任务，包括但不限于以下工作：（具体描述任务内容，例如：土建施工、设备安装等）第二条工期1.工程开始时间：______年______月______日；2.工程完成时间：______年______月______日；3.工程工期为______天（不含法定节假日和不可抗力因素影响的延期时间）。第三条工程款项及支付方式1.工程结算采用______方式进行，结算周期为______天；2.甲方按照工程进展情况及合同内容及时支付款项，支付方式为______；3.乙方应及时提供符合质量要求的工程材料和设备，款项不得提前支付。第四条工程质量及标准1.乙方应妥善组织施工，确保工程质量符合国家标准和法律法规要求；2.乙方应按照施工图纸和技术规范要求，使用符合质量要求的建筑材料和设备；3.甲方有权随时检查工程质量，并对不合格的工程质量要求乙方进行整改。第五条施工安全1.乙方应制定详细的施工计划，并确保施工过程中的安全措施得以落实；2.乙方应对施工人员进行相应的安全教育培训，并配备必要的安全设施；3.乙方应向甲方及时报告施工安全事故及应急情况，并采取相应的紧急措施。第六条变更和索赔1.工程发生变更的，在双方协商一致的情况下，应签订书面变更合同；2.如有索赔事项，应由乙方提供相关证据并详细计算索赔金额，甲方将根据法律法规和合同约定给予合理解决。第七条违约责任1.如甲方未按合同约定支付款项，应按照合同约定支付违约金；2.如乙方未按照合同约定履行施工任务，甲方有权要求乙方进行整改，并扣除相应款项；3.如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。第八条保密条款1.双方对本合同及履行合同过程中所涉及的商业秘密、技术秘密和商业信息等应保密处理；2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露、泄漏和使用涉及对方的商业秘密。第九条争议解决1.双方发生争议，应友好协商解决；2.如协商不能解决，可依法向所在地人民法院提起诉讼。第十条合同解除1.本合同经双方履行完毕，或双方协商解除，视为合同解除；2.双方在合作过程中如发生重大违约事件，一方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。第十一条合同生效与变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同的修改、补充或终止，双方应签订书面协议。第十二条其他约定1.本合同以中文为正式文本，一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同未尽事宜，双方可进行口头协商或补充协议，并签订书面确认。甲方：（签字）乙方：（签字）日期：______年______月______日2024年建设工程施工合同常规版（4）甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：________________________________________；2、工程地点：________________________________________；3、工程内容及承包范围：祥见附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。二、合同工期于____年____月____日至____年____月____日，总工期为____天。三、质量要求满足设计图纸要求。四、合同造价工程预算总造价：1、甲方责任：（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。（2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺利进展。（3）负责向乙方支付工程费用。2、乙方责任：（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。（4）乙方必须按合同工期完工。五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。1、工程量变化或设计变更。2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。七、工程造价、付款方式及工程结束1、工程预算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。2、付款方式：（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。八、违约责任1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的____%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承