2024年度内墙涂料劳务分包合同

2024年度内墙涂料劳务分包合同-PAGE2024年度内墙涂料劳务分包合同-PAGE内墙涂料劳务分包合同合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：1.1.2地址：1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2.1名称：1.2.2地址：1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二章：合同内容2.1合同标的：2.1.1乙方为甲方提供内墙涂料劳务分包服务。2.2工程范围：2.2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范要求进行施工。2.2.2乙方负责施工所需的材料、设备、工具及施工人员。第三章：合同价格及支付3.1合同价格：3.1.1合同总金额为人民币（大写）：（小写）：。3.2价格调整：3.2.1如遇特殊情况，甲乙双方协商一致，可对合同价格进行调整。3.3支付方式：3.3.1甲方按照合同约定的进度向乙方支付合同款项。3.3.2乙方开具等额增值税普通发票给甲方。第四章：合同履行期限4.1工期：4.1.1乙方自合同签订之日起（）日内完成施工。4.2工期延长：4.2.1如因不可抗力等原因导致工期延长，甲乙双方协商一致，可对工期进行相应调整。第五章：质量保证5.1质量标准：5.1.1乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。5.2验收：5.2.1工程完工后，乙方通知甲方进行验收。5.2.2验收合格后，甲方签署验收合格证明。5.3质量问题处理：5.3.1如甲方在验收过程中发现质量问题，乙方应在甲方指定的时间内进行整改，直至达到甲方要求。5.4质量保修：5.4.1乙方对施工质量提供（）个月的保修期，自工程验收合格之日起计算。5.4.2保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应在接到甲方通知后（）小时内到达现场进行维修。第六章：安全生产6.1安全管理：6.1.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产的法律、法规，制定安全生产管理制度，并指派专职安全员负责施工现场的安全管理。6.1.2乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。6.2安全设施：6.2.1乙方负责提供并维护施工现场所需的安全设施，包括但不限于安全帽、安全带、防护网等。6.2.2乙方应确保所有施工设备的安全性能符合国家标准，且在使用前经过检查和试运行。6.3事故处理：6.3.1一旦发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行救援，并按照规定及时报告甲方及相关部门。6.3.2乙方应对事故原因进行调查，制定整改措施，并防止类似事故的再次发生。第七章：环境保护7.1环保措施：7.1.1乙方应采取有效措施保护施工现场环境，防止施工过程中产生的废弃物、噪音、粉尘等对环境造成污染。7.1.2乙方应合理利用和节约资源，减少施工过程中的能源消耗。7.2废弃物处理：7.2.1乙方负责妥善处理施工过程中产生的废弃物，确保其符合国家环保部门的规定。7.2.2乙方不得将废弃物随意堆放或丢弃，应按照甲方指定的地点和方法进行处置。第八章：知识产权8.1技术保密：8.1.1乙方在施工过程中所使用的工艺、技术、图纸等资料属于甲方所有，乙方应对其保密，不得泄露给任何第三方。8.1.2未经甲方书面同意，乙方不得将甲方的技术资料用于任何与合同无关的目的。8.2知识产权保护：8.2.1乙方应尊重甲方的知识产权，不得在生产、销售或宣传中使用甲方的商标、商号、专利等。8.2.2如乙方在施工过程中产生新的技术成果，其知识产权归属应按照双方另行签订的协议执行。第九章：违约责任9.1违约行为：9.1.1任何一方违反合同的任何条款，均视为违约行为。9.1.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。9.2违约金的计算：9.2.1违约金的数额为合同总金额的（）%。9.2.2守约方有权根据违约行为的严重程度，要求违约方支付额外的赔偿金。第十章：争议解决10.1协商解决：10.1.1双方在合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。10.1.2协商解决争议的期限为（）天，自一方书面通知对方要求协商之日起计算。10.2仲裁：10.2.1如协商未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。10.2.2诉讼费用的承担，除非法院另有判决，否则由败诉方承担。10.3继续履行：10.3.1在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。10.3.2如争议解决导致合同部分条款需要修改，双方应签订补充协议，明确修改内容。第十一章：变更与解除11.1变更：11.1.1在合同履行期间，如一方需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致。11.1.2变更内容经双方确认后，以书面形式签订补充协议，作为合同的组成部分。11.2解除：11.2.1在合同履行期间，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，任何一方有权书面通知对方解除合同。11.2.2解除合同的一方应承担因解除合同给对方造成的损失。第十二章：保险12.1保险责任：12.1.1乙方应按照国家及行业规定为施工人员办理工伤保险。12.1.2乙方应对施工过程中的设备、材料等办理相应的保险。12.2保险索赔：12.2.1一旦发生保险事故，乙方应在知道事故发生后立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关证明材料。12.2.2乙方应协助保险公司进行事故调查，并有权获得保险公司的赔偿。第十三章：不可抗力13.1不可抗力：13.1.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.1.2一方因不可抗力无法履行合同义务的，应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明。13.2不可抗力的后果：13.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应根据情况协商解决，可采取延期履行、部分履行或解除合同等措施。13.2.2因不可抗力导致的损失，双方各自承担。第十四章：通知与送达14.1通知：14.1.1本合同项下的所有通知、要求等，双方应以书面形式进行，并按照对方提供的地址送达。14.1.2通知自送达对方之日起生效。14.2送达：14.2.1以邮寄方式送达的，以邮戳日期为准。14.2.2以电子邮件方式送达的，以邮件发送时间为准。第十五章：其他约定15.1适用法律：15.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。15.1.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。15.2合同效力：15.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.2.2本合同一式两份，甲乙