桥梁施工绿化工程合同模板

第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于业主拟对桥梁施工绿化工程进行施工，承包方愿意承担该工程的施工任务，经双方友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称：桥梁施工绿化工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于绿化种植、养护、园林景观、绿化设施等施工内容。1.4工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。二、合同价款2.1合同价款：本工程的总合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付合同价款。2.3付款条件：承包方按照约定的工程进度完成相应工程量，并经业主验收合格后，业主应按照约定的付款期限支付相应款项。三、工期3.1工期：本工程的工期为_______天，自合同签订之日起计算。3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并书面确认变更后的工期。四、工程质量4.1工程质量标准：本工程应按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。4.2工程验收：工程完成后，承包方应向业主提出书面验收申请。业主应在收到申请后_______日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证明。五、合同解除和终止5.1合同解除：在合同履行过程中，如双方协商一致，可解除本合同。5.2合同终止：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可终止本合同。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、附件7.1工程施工方案7.2工程进度计划7.3工程质量标准及验收标准7.4工程变更及签证程序7.5工程付款申请及验收合格证明八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对桥梁施工绿化工程进行施工，承包方愿意承担该工程的施工任务，监理方愿意提供专业的监理服务，经三方友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称：桥梁施工绿化工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于绿化种植、养护、园林景观、绿化设施等施工内容。1.4工程质量：按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。二、合同价款2.1合同价款：本工程的总合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：业主按照约定的工程进度分期支付合同价款。2.3付款条件：承包方按照约定的工程进度完成相应工程量，并经监理方验收合格后，业主应按照约定的付款期限支付相应款项。三、工期3.1工期：本工程的工期为_______天，自合同签订之日起计算。3.2工期延误：如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，三方应协商解决，并书面确认变更后的工期。四、工程质量4.1工程质量标准：本工程应按照国家相关标准和行业标准执行，确保绿化工程质量合格。4.2工程验收：工程完成后，承包方应向监理方提出书面验收申请。监理方应在收到申请后_______日内组织验收。验收合格后，三方签署验收合格证明。五、甲方权利与利益5.1甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查，并提出整改要求。5.2甲方有权要求承包方和监理方提供工程相关资料和报告。5.3甲方有权对承包方和监理方的违约行为进行追责。5.4甲方有权享有工程按时按质完成的利益。六、乙方违约及限制条款6.1乙方应按照约定的工程进度、质量标准完成工程，如未能按照约定完成，应承担违约责任。6.2乙方应保证工程所用材料、设备的质量合格，如存在质量问题，应承担更换、修复等责任。6.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担违约责任。七、第三方监理责任与权利7.1监理方应按照国家相关标准和行业标准对工程进行监理，确保工程质量合格。7.2监理方应对工程进度、质量进行监督和检查，并及时向甲方报告。7.3监理方有权对承包方的施工行为进行指导和纠正，确保工程顺利进行。7.4监理方应保守工程相关技术和商业秘密，未经甲方同意不得泄露给他人。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、附件9.1工程施工方案9.2工程进度计划9.3工程质量标准及验收标准9.4工程变更及签证程序9.5工程付款申请及验收合格证明十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______第三方（监理方）：_______签订日期：_______年_______月_______日总结第三方介入的意义和目的：通过引入监理方作为第三方主体，可以提供专业的监理服务，确保工程质量和进度符合约定。监理方的介入有助于协调甲乙双方的利益，保证合同的顺利履行。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方的权益，确保工程按时按质完成，同时通过限制和违约条款，对乙方进行约束和追责，以维护甲方的利益。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对城市公园景观设计项目进行设计，设计方愿意承担该项目的景观设计任务，监理方愿意提供专业的监理服务，经三方友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵照执行。一、项目概况1.1项目名称：城市公园景观设计项目1.2项目地点：_______1.3项目范围：包括但不限于景观设计、绿化规划、设施布局等设计内容。1.4设计质量：按照国家相关标准和行业标准执行，确保景观设计质量合格。二、合同价款2.1合同价款：本项目的总合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：委托方按照约定的设计进度分期支付合同价款。2.3付款条件：设计方按照约定的设计进度完成相应设计工作，并经监理方验收合格后，委托方应按照约定的付款期限支付相应款项。三、设计周期3.1设计周期：本项目的designcycle为_______天，自合同签订之日起计算。3.2设计周期延误：如因不可抗力等特殊情况导致设计周期延误，三方应协商解决，并书面确认变更后的设计周期。四、设计质量4.1设计质量标准：本项目应按照国家相关标准和行业标准执行，确保景观设计质量合格。4.2设计验收：设计完成后，设计方应向监理方提出书面验收申请。监理方应在收到申请后_______日内组织验收。验收合格后，三方签署验收合格证明。五、乙方权利与利益5.1设计方有权要求委托方提供项目相关资料和需求说明。5.2设计方有权要求监理方提供专业意见和建议。5.3设计方有权对委托方和监理方的违约行为进行追责。5.4设计方有权享有项目按时按质完成的利益。六、甲方违约及限制条款6.1委托方应按照约定的设计进度、质量标准完成设计工作，如未能按照约定完成，应承担违约责任。6.2委托方应保证设计所用材料、设备的质量合格，如存在质量问题，应承担更换、修复等责任。6.3委托方应按照约定的设计周期完成设计工作，如因委托方原因导致设计周期延误，应承担违约责任。七、第三方监理责任与权利7.1监理方应按照国家相关标准和行业标准对设计进行监理，确保设计质量合格。7.2监理方应对设计进度、质量进行监督和检查，并及时向设计方报告。7.3监理方有权对设计方的设计行为进行指导和纠正，确保设计顺利进行。7.4监理方应保守设计相关技术和商业秘密，未经设计方同意不得泄露给他人。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、附件9.1项目设计方案9.2设计进度计划9.3设计质量标准及验收标准9.4设计变更及签证程序9.5设计付款申请及验收合格证明十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（委托方）：_______乙方（设计方）：_______第三方（监理方）：