2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库大全（含真题、典型题）-下（多选题）

PAGEPAGE12024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试题库大全（含真题、典型题）-下（多选题汇总）多选题1.关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括（）。A、斡旋B、和解C、调解D、仲裁E、诉讼答案：BCDE解析：页关于我国建设工程纠纷处理的基本方式包括：和解、调解、仲裁、诉讼2.建筑工程项目申请领取施工许可证应当具备的条件包括（）。A、已经办理了用地批准手续B、施工图设计文件已按规定通过了审查C、消防设计图纸已经公安消防机构审核D、需要征收房屋的，其进度符合施工要求E、已经办理了招标投标核准手续答案：ABCD解析：申请领取施工许可证的法定条件。《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。3.下列关于总承包单位与分包单位的连带责任说法正确的有()。A、连带责任必须依法律规定产生B、总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定确定C、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责E、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：BCE解析：页《建筑法》建筑工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责。分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。约定连带责任是依照当事人之间事先的相互约定而产生的连带责任。4.民事违约责任的承担形式有()。A、赔偿损失B、采取补救措施C、继续履行D、精神损害赔偿E、赔礼道歉答案：ABC解析：页合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。5.下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A、逾期送达的B、投标人未提交投标保证金的C、投标人的法定代表人未到场的D、未按招标文件要求密封的E、投标人对招标文件有异议的答案：AD解析：在招标文件要求提交投标文件的①截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。②未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及③逾期送达或者③不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。6.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A、联合体未提交共同投标协议B、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字D、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改E、投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应答案：ABCE解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。7.（2018年）关于劳动合同订立的说法，正确的有（）。A、试用期包含在劳动合同期限内B、固定期限劳动合同不能超过10年C、商业保险是劳动合同的必备条款D、劳动关系自劳动合同订立之日起建立E、建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同答案：AE解析：A正确，试用期包含在劳动合同期限内。B错误，固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时间。劳动合同期限届满，劳动关系即告终止。固定期限劳动合同可以是1年、2年，也可以是5年、10年，甚至更长时间。C错误，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。D错误，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。E正确，按照《劳动合同法》的规定，除了非全日制用工(即以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式)可以订立口头协议外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。8.融资租赁合同当事人中属于出租人的义务有()。A、向出卖人支付价金的义务B、标的物的瑕疵担保义务C、支付租金的义务D、协助承租人索赔的义务E、保证承租人对租赁物占有和使用的义务答案：ADE解析：二、融资租赁合同当事人的权利义务(一）出租人的义务出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择权。9.下列委托代理的情形中，属于无权代理的有（）。A、代理人超越了代理权限所进行的代理行为B、行为人在其代理权终止后仍以被代理人的名义进行民事行为C、被代理人取消了委托授权后，行为人仍然以原被代理人的名义进行民事行为D、代理人辞去委托授权后，仍然以原被代理人的名义进行民事行为E、代理人在代理活动中未尽职责导致被代理人受到损害答案：ABCD解析：2021/无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2）超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3）代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。10.根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（）。A、地方政府规章B、法律C、部门规章D、行政法规E、地方性法规答案：BD解析：2021/在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。11.下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A、因重大误解订立的合同B、违反法律强制性规定的合同C、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D、订立合同时显失公平的合同E、以合法行为掩盖非法目的的合同答案：ACD解析：因重大误解订立的、在订立合同显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同,因此应选择A、C、D。12.（2020年真题）下列纠纷中,属于劳动争议范围的有（）A、家庭与家政服务人员之间的纠纷B、个体工匠与学徒之间的纠纷C、因劳动保护发生的纠纷D、劳动者请求社会保险经办机构发控社会保险金的纠纷E、劳动者与用人单位未订立书面劳动合同，但已经形成劳动关系后发生的答案：CE解析：P148-150按照200712月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》（以下简称《劳动争议仲裁法》）和2001月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定，劳动争议的范围主要是：（1）因确认劳动关系发生的争议；（2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（6）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；（7）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；（8）劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；（9）法律、法规规定的其他劳动争议。2006月发布的《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释下列纠纷不属于劳动争议（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。13.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员.在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列（）情形不符合劳动法的规定。A、劳动合同约定试用期为1年B、在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同C、在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同D、张某如被依法追究刑事责任，甲公司可以随时解除劳动合同E、张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同答案：ABE解析：页劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的（6）被依法追究刑事责任的。14.根据《劳动合同法》，有下列情形，用人单位提前30天书面通知劳动者本人后可以解除劳动合同的有（）。A、劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作B、劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内C、劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的D、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议答案：ADE解析：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。15.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有（）。A、提供的设计有缺陷B、同意总包人依法选择的分包人分包专业工程C、直接指定分包人分包专业工程D、提供的建筑构配件不符合强制性标准E、指定购买的设备不符合强制性标准答案：ACDE解析：页三、限制不合理的干预行为16.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A、双方当事人均不满意仲裁结果B、没有仲裁协议C、对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据D、没有对另一方当事人形成强制作用E、裁决事项超出仲裁委员会权限答案：BCE解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。17.违约责任具有的特征体现在()。A、违约责任是刑事责任的一种形式B、违约责任具有绝对性C、违约责任主要具有补偿性D、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的E、违约责任可以由当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会宣告无效或被撤销答案：CDE解析：违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性,即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定,但约定不符合法律要求的,将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。18.民事诉讼证据的种类包括()。A、物证B、视听资料C、科学实验D、证人证言E、鉴定意见答案：ABDE解析：页民事诉讼的证据种类。根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。19.下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。A、合同中必须要约定违约金B、约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加C、约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行D、当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款答案：BCDE解析：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。20.（2019年）根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有（）。A、使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目C、使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目D、使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目E、使用有限公司资金的项目答案：ABCD解析：《招标投标法》规定，下列项目必须招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。21.下列关于仲裁裁决书说法中错误的有()。A、仲裁裁决书是仲裁庭行使仲裁权的集中体现，也是申请人行使权利、履行义务的依据，所以行文必须有条有理，表达应当清楚、准确B、裁决书由仲裁员签名后，须加盖仲裁庭印章C、对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，也必须在裁决书上签名，此点和民事诉讼中是相同的D、对仲裁裁决持不同意见的仲裁员应出具个人意见，该意见构成裁决书的一部分E、仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力答案：BCD解析：仲裁裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会的印章；对裁决持不同意见的仲裁员可以签名，也可以不签名；有些仲裁机构的仲裁规则中规定的，不签名的仲裁员应当出具个人意见，仲裁机构将其个人意见随同裁决书送达当事人，但该意见不构成裁决书的一部分。22.应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使不安抗辩权。A、经营状况严重恶化B、法定代表人被追究刑事责任C、丧失商业信誉D、企业负有较大债务E、转移资产以逃避债务答案：ACE解析：【考点】考查可以不安抗辩权的情形根据《民法典》第68条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。”掌握不安抗辩权制度，其在保护履行义务在先的当事人，但不是无条件的，而是以该当事人的债权实现受到存在于对方当事人的现实威胁为条件。由此，A、C、E项正确。B、D选项不属于可以行使不安抗辩权的情形。23.关于施工现场的消防师安全管理，下列表述正确的是（）。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料E、居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员答案：ACDE解析：页《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间因撤离居住人员，并设消防安全巡逻人，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。24.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括（）等内容A、承包人为保证工程质量和安全采取的措施B、发包人为提前竣工提供的条件C、承包人为提前竣工对材料供应商的要求D、发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E、提前竣工所需追加合同价款答案：ABE解析：页施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。25.关于无效合同特征的说法，正确的有（）。A、从确认合同无效之日起无效B、合同可以全部无效，也可以部分无效C、合同无效，不影响合同中解决争议条款的效力D、当事人可以通过追认使其生效E、法院和仲裁机构可以审查决定该合同是否无效答案：BCE效合同的特征：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力。《民法典》规定，无效合同或者被撤销合同自始就没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。26.如果施工单位有（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案D、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格E、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施答案：ACDE解析：页施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；（2）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（3）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（4）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。27.《担保法》规定的担保形式包括（）。A、定金B、保证C、质押D、扣留E、抵押答案：ABCE解析：《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。本题A、B、C、E项正确。考点：考查《担保法》规定的担保方式28.县级以上人民政府有关行政主管部门”应当对施工图设计文件进行审查，其审查的主要内容是（）。A、涉及公共利益的内容B、涉及公众安全的内容C、涉及国家安全、国家秘密的内容D、涉及工程造价的内容E、涉及工程建设强制性标准的内容答案：ABE解析：《建设工程勘察设计管理条例》规定，编制施工图设计，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限；施工图设计文件不仅要满足工程需要，还应当按照规定对其涉及公众利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。29.当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是（）。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼E、公证答案：ABCD解析：2021/物权人的物权受到侵害的，权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼。而公证只是一种司法行政行为，并不处理当事人之间的权利义务关系。30.（2018年）在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（）。A、项目名称B、施工场所和期限C、产生噪声的原因D、可能产生的环境噪声值E、所采取的环境噪声污染防治措施答案：ABDE解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。31.根据最高人民法院《司法解释》的规定，关于竣工日期的争议处理中，正确的有（）。A、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D、建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期答案：BCE解析：建设工程竣工日期的处理，有约定按照约定,无约定的按照最高法院《司法解释》规定：（1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（此处要和项目管理中《示范文本》区分）（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以最终竣工验收合格之日为竣工日期。32.某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由（）划定。A、省文物行政主管部门B、市文物行政主管部门C、省级规划行政主管部门D、市级规划行政主管部门E、国家文物局答案：AC解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。全国重点文物保护单位建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。33.《注册建造师管理规定》中，不予注册的情形包括（）。A、1年前被吊销注册证书B、6年前因故意伤害罪受到刑事处罚，被判拘役6个月C、申请在两个或两个以上单位注册D、2年前担任项目负责人期间，所负责项目发生重大安全事故E、因事故中受伤，被鉴定为不具有民事行为能力的答案：ACDE解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。选项A、C、D、E分别符合（1）（2）（7）（8）条款，选项B执行条款（5），但已超过5年。34.（2018年）下列情形中，依法可以不招标的项目有(）。A、需要使用不可替代的施工专有技术的项目B、采购人的全资子公司能够自行建设的C、需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的D、只有少量潜在投标人可供选择的项目E、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的答案：ACE解析：35.施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A、工程设计要求B、企业标准C、施工技术标准D、通行惯例E、合同约定答案：ACE解析：页《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。36.下列选项中，属于无效合同的有（）。A、建设单位与超越资质等级的施工单位签订的施工合同B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C、施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同答案：AB解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段签订合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。37.（2015年）在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B、两个以上的个人可以组成联合体C、招标人可以强制投标人组成联合体D、在资格预审前，联合体可以增加成员E、联合体各方就中标项目承担连带责任答案：DE解析：本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。38.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的。关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。A、未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任B、承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任C、承包人应当负责返修，费用由发包人承担D、承包人应当负责返修，费用由承包人承担E、造成发包人损失的，承包人不承担责任答案：BD解析：二、机构工程质量争议的处理据此，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或者质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。（三）未经竣工验收擅自使用的处理。在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。而楼板属于主体机构范围内。39.【2018年真题】关于法定代表人的说法，正确的有（）。A、公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B、因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C、法定代表人代表法人从事民事活动D、法定代表人为特别法人E、法人应当有法定代表人答案：CE解析：本题考查法定代表人。依照法律或者法人章程的规定代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。40.按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有（）。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策E、财政安排节能专项资金答案：ABDE解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：（一）财政安排节能专项资金（二）税收优惠（三）信贷支持（四）价格政策（五）表彰奖励41.按照《城市建设档案管理规定》的规定，工程总承包单位汇总提交的档案资料一般包含()。A、竣工图B、工程质量保证资料C、工程合同文件D、工程检验评定资料E、工程技术档案资料答案：ABDE解析：页施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。施工单位一般应当提交的档案资料是：1、工程设计档案资料；2、工程质量保证资料；3、工程检验评定资料；4、竣工图等。42.根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。A、建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B、人民法院对保全财产予以查封C、监察机关给予机关工作人员降级处分D、建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E、行政拘留答案：BCD解析：根据2009年8月经修改后公布的《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；AE不能选。排除法选BCD43.某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人E、登高架设工答案：ACE解析：2021/建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。44.发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖B、承包人无权就该工程拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除答案：AD解析：5.承包人工程价款的优先受偿权《民法典》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。45.《大气污染防治法》规定，城市人民政府应当采取措施，提高人均占有绿地面积，减少市区裸露地面和地面尘土，防治城市扬尘污染。这些措施包括（）。A、绿化责任制B、加强建设施工管理C、搭设防尘排栅D、扩大地面铺装面积E、控制渣土堆放和清洁运输答案：ABDE解析：《大气污染防治法》规定，城市人民政府应当采取绿化责任制、加强建设施工管理、扩大地面铺装面积、控制渣土堆放和清洁运输等措施，提高人均占有绿地面积，减少市区裸露地面和地面尘土，防治城市扬尘污染。46.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产相关做法中，不正确的有（）。A、某住宅楼模板支护工程，在开始施工前，施工单位现场技术员将有关安全施工的技术要求口头向模板施工作业班组及作业人员作出详尽说明，双方予以口头确认B、某地处偏僻山区的隧道工程，施工单位在隧道口设立红灯警示C、某施工单位在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案D、为赶工期，某施工单位租赁起重机进行吊装施工，租赁单位将起重机运至施工现场后马上投入使用E、某工程施工总承包单位，将工程的土石方工程分包给某分包公司，该土石方工程工作人员的意外伤害保险由该分包公司进行投保答案：ADE解析：交底工作应由双方签字确认；施工起重机械使用前，应当组织有关单位进行验收；实行工程总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。47.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志一般由（）构成。A、图形符号B、安全色C、施工单位编写的警示性标语D、几何图形E、漫画答案：ABD解析：页安全警示标志，是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，一般由安全色、几何图形和图形符号构成。48.有关土地管理说法正确的是（）。A、国家实行土地用途管制制度B、国家严格限制农用地转为建设用地C、国家控制建设用地总量D、对耕地实行特殊保护E、城市市区郊区的土地属于国家所有答案：ABCD解析：2021/国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。49.某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有（）。A、李某B、王某C、徐某D、陈某E、张某答案：DE解析：《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；(3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。50.民事诉讼的基本特点包括（）。A、公权性B、强制性C、自愿性D、保密性E、程序性答案：ABE解析：民事诉讼具有以下基本特点：(一）公权性；(二)程序性；(三）强制性51.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有()。A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、支付违约金E、定金答案：ABC解析：《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。52.注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为E、建造师的不良行为答案：ACDE解析：页违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。53.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括（）。A、人身要素B、经济要素C、环境要素D、社会要素E、影响要素答案：ABD解析：本题考查的是事故等级划分的要素。事故等级主要从死亡、重伤人数，直接经济损失和社会影响三个方面来划分，包括了人身、经济和社会3个要素。54.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有（）。A、建筑面积200平方米的房屋B、抢险救灾工程C、城市大型立交桥D、城市居住小区E、实行开工报告审批制度的建筑工程答案：ABE解析：据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可证。所以，《建筑法》规定，军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。二是开工报告与施工许可证不要重复办理。55.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。A、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求B、职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准C、施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E、施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置答案：ABC解析：页《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。56.（2019年）招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分的是（）。A、依法应当公开招标而采用邀请招标B、确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定C、接受应当拒收的投标文件D、接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标E、招标文件的发售、澄清、修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定答案：ACD解析：招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下的罚款：（1）依法应当公开招标而采用邀请招标；（2）招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限，或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合《招标投标法》和本条例规定；（3）接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；（4）接受应当拒收的投标文件。招标人有以上第(1)、(3)、(4)所列行为之一的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。57.根据《建造师执业资格制度暂行规定》，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作包括（）。A、负责企业的技术工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务答案：BCD解析：《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：（1）担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。（3）法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。58.（2016年）建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。A、自行完成建设工程主体结构施工B、及时验收隐蔽工程C、提供必要的施工条件D、交付竣工验收合格的建设工程E、无偿修理质量不合格的建设工程答案：ADE解析：承包人的主要义务：1、不得转包和违法分包工程；2，自行完成建设工程主体结构施工；3、接受发包人有关检查；4、交付竣工验收合格的建设工程；5、建设工程质量不符合约定的无偿修理。59.国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指（）。A、将工程的非主体工程转包给其他企业B、将工程主体部分分包给其他企业C、将全部建筑工程转包给他人D、将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人E、将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人答案：CD解析：《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：（1）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（4）施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；（5）劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；（6）施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7）法律法规规定的其他转包行为。60.某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托合同》。该房地产开发公司的义务主要体现在()。A、预付处理委托事务的费用B、受托人完成委托事务的，应向其支付报酬C、及时提交完成委托事务报告D、按指示处理委托事务E、受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失答案：ABE解析：房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。即预付处理委托事务的费用；受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬；受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。61.根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立。A、交通运输工具B、正在施工的建筑物C、生产设备、原材料D、正在加工的工程模板E、建设用地使用权答案：BE解析：当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（2）建设用地使用权；（4）正在建造的建筑物。62.（2014年）依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（）。A、认定招标、投标、中标无效B、依法重新招标C、依法重新评标D、由行政监督部门接管剩余招标投标工作E、依法禁止就该项目再次招标答案：ABC解析：依法必须进行招标的项目招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。63.（2019年）在租赁合同中属于承租人义务的是（）。A、维修租赁物B、权利瑕疵担保C、第三人主张权利通知D、妥善保管租赁物E、转租答案：CD解析：承租人的主要义务是支付租金、按照约定使用租赁物、妥善保管租赁物、有关事项通知、返还租赁物和损失赔偿。64.根据《建筑法》的相关规定，在我国，实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有：A、房地产开发企业B、建筑施工企业C、勘察、设计企业D、工程监理单位E、招标代理机构答案：BCD解析：页建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位来承担，是保证建设工程质量的基本前提。《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》等，均对工程勘察单位、工程设计单位、施工企业和工程监理单位的资质等级、资质标准、业务范围等作出了明确规定。65.在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、在资格预审前，联合体可以增加成员B、联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自己名义投标C、两个以上的个人可以组成联合体D、联合体各方就中标项目承担连带责任E、招标人可以强制投标人组成联合体答案：AD解析：招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。A正确。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。B错误。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。C错误。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。D正确。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。E错误。正确答案：AD66.建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（）。A、净资产B、从业人员C、主要人员D、技术装备E、已完成工程业绩答案：ACDE解析：一、施工企业资质的法定条件(一)有符合规定的净资产；(二)有符合规定的主要人员；(三)有符合规定的已完成工程业绩；(四)有符合规定的技术装备。67.当地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决的说法，正确的有（）。A、同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决B、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决C、部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决D、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定E、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决答案：ACDE解析：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。68.关于投标保证金的表述，正确的有（）。A、根据《招标投标法实施条例》，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B、投标保证金有效期应当与投标有效期一致C、实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出D、在投标截止前，投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E、投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人答案：ABCD解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。69.关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。A、对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B、施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C、对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D、对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E、对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人答案：BCE解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。70.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。A、抽样检验B、旁站C、全面检验D、巡视E、平行检验答案：BDE解析：页《建设工程质量管理条例》：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。71.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有（）。A、房屋权属B、货物运输C、人身伤害D、建设工程施工合同E、土地使用权转让答案：ADE解析：页《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。72.某建设单位将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，在拆除工程施工前，按规定将相关资料报送有关部门备案，这些资料包括()。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物可能危及毗邻建筑的说明C、拆除施工组织方案D、废弃物利用措施E、堆放、清除废弃物的措施答案：ABCE解析：页《建设工程安全生产管理条例》第11条第2款规定：“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。”73.下列属于安全生产从业人员权利的有（）。A、知情权B、批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权C、请求民事赔偿权D、危险报告权E、紧急避险权答案：ABCE解析：页按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一）施工安全生产的知情权和建议权(二）施工安全防护用品的获得权(三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四）紧急避险权(五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六）请求民事赔偿权74.《招标投标法实施条例》规定，招标人有()的行为，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B、设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关C、对潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准D、限定或者指定特定资质的供应商E、依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式答案：ABDE解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。75.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A、丁可以要求甲一人偿还所有的债务B、甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C、丁有权要求丙偿还80%的债务D、如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E、丁只能向借款份额最多的丙索偿债务答案：ACD解析：本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。丁有权要求甲乙丙之间任何一人偿还，也可以要求三人分别偿还一部分。76.【2018年真题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（）。A、经检验未达到安全技术标准规定的B、属于国家不鼓励使用的C、没有完整安全技术档案的D、安全保护装置齐全有效的E、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的答案：ACE解析：本题考查机械设备等单位相关的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械不得出租、使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。.77.根据《行政复议法》，市建委的下列行为中，当事人不服，可以申请行政复议的有（）。A、限制某项目经理的人身自由B、查封某建筑公司的主要财产C、给其内部某公务员撤职的处分D、冻结某建筑公司的银行账号E、向某建筑公司摊派赞助费答案：ABDE解析：页行政复议申请范围。78.人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用（）等方法。A、查封B、拍照C、抵押D、录像E、鉴定答案：ABDE解析：页报据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以报据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像，复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。79.侵权责任是指行为人（）所产生的民事责任。A、侵犯法人名称权和自然人的人身权B、侵犯国家、集体的财产权利C、侵犯他人的名称权D、侵犯公民的财产权利E、侵犯国家、集体有争议的财产权利答案：ABD解析：2021/侵权，是指公民或法没有法律依据而侵害他人财产权利或人身权利的行为。这里主要描述的就是人身权和财产权。E选项中提到财产权利本身是有争议的，描述不明确，故不选择。80.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括（）。A、工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B、工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C、工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D、工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E、工程监理单位与设计单位具有合作关系答案：ACD解析：页根据《建筑法》的规定：工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。《建设工程质量管理条例》也规定：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。81.【2018年真题】下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A、逾期送送达的B、投标人未提交投标保证金的C、投标人的法定代表人未到场的D、未按招标文件要求密封的E、投标人对招标文件有异议的答案：AD解析：本题考查投标文件的送达与签收。未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。82.当事人提出证据证明裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A、有仲裁协议的B、裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的D、裁决所依据的证据是伪造的E、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的答案：CDE解析：当事人提出证据证明裁决有以下情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（1）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（2）裁决所依据的证据是伪造的；（3）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（4）没有裁决协议的；（5）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（6）仲裁员在仲裁该案是有索贿受贿、选私舞弊、枉法裁决行为的。83.根据《劳动合同法》的规定，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查的B、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、女职工在孕期、产期、哺乳期的D、在本单位连续工作满10年的E、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的答案：ABCE解析：用人单位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。84.根据《民事诉讼法》，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A、第三人B、刑事附带民事案件自诉人C、辩护人D、原告与被告E、共同诉讼人答案：ADE解析：狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。85.（2014年）工程监理单位的主要安全责任有（）。A、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B、组织抢救生产安全事故C、审查专项施工方案D、对施工安全事故隐患要求整改E、及时报告生产安全事故答案：CD解析：工程监理单位的安全责任有：对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任。ABE是施工单位的安全生产责任。86.施工作业人员进行安全生产的义务有（）。A、使用劳动生产安全用具B、接受安生生产培训C、发现事故隐患立即报告D、发生危及人身安全的事故先进行抢救E、为自己购买从业保险答案：ABC解析：页施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；(二）接受安全生产教育培训的义务；(三）施工安全事故隐患报告的义务。87.关于国务院建设主管部门颁发的建筑企业资质证书变更，下列表述正确的是（）。A、在工商部门办理变更手续后15日内办理资质证书变更手续B、在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续C、向企业工商注册所在地人民政府建设主管部门提出变更申请D、由国务院建设主管部门办理变更手续E、提交资质证书变更申请、企业法人营业执照复印件和建筑业企业资质证书原件答案：BCDE解析：建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后一个月内办理资质证书变更手续。由国务院建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书，涉及企业名称变更的，应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出变更申请，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院建设主管部门，由国务院建设主管部门在2日内办理变更手续。企业申请资质证书变更，应当提交以下材料：(1)资质证书变更申请；(2)企业法人营业执照复印件；(3)建筑业企业资质证书正、副本原件；(4)与资质变更事项有关的证明材料。88.（2015年）根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A、具有违约行为B、具有惩罚目的C、造成损失后果D、违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E、违约行为与损失后果之间具有因果关系答案：ACDE解析：本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为;（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。89.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力D、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同答案：ABCE解析：《招标投标法》规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。A项正确联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。BE正确联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。C正确，D项错误90.我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。A、公开原则B、公平原则C、平等原则D、自愿原则E、诚实信用原则答案：BCDE解析：建设工程合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。91.某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后，该施工单位向乙材料供应商索要货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法正确的是()。A、施工单位向甲供应商支付货款属于合同之债B、施工单位向乙供应商支付货款属于合同之债C、甲、乙供应商之间原本没有债的关系D、乙供应商获得货款形成无因管理之债E、乙供应商获得货款形成不当得利之债答案：ACE解析：2021/区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系，合同产生的债被称为合同之债。因此，选项B错误。由于本题不存在无因管理，也不形成无因之债，选项D错误。乙供应商获得货款属于不当得利，不当得利产生的债被称为不当得利之债。92.（2017年）关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）。A、不得压缩合同工期B、确保地下管线的安全C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E、审查专项施工方案答案：CD解析：考查建设单位相关的安全责任。需要临时占用规划批准范围以外场地的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。CD正确、选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。93.根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、不同投标人的投标文件相互混装C、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D、中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的E、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明答案：ABCE解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效；投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效；投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。94.下列选项中，属于委托代理终止的情形有（）。A、代理期间届满或者代理事务完成B、代理人死亡C、代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、被代理人取消委托或者代理人辞去委托答案：ABDE解析：2021/第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期间届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡并不构成终止，具体见民法典。95.下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》中关于施工现场要求的有（）。A、建筑工地要满足消防车通行要求B、在建建筑内应设置标明楼梯间的临时醒目标志C、必须安装楼梯间和出入口的临时照明D、建筑工地要满足消防车作业要求E、在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志答案：ABDE解析：页其中C选项说法不妥，正确应为视情安装楼梯间和出入口的临时照明。公安部、住房和城乡建设部2009年3月发布的《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。施工现场要设置消防通道并确保畅通。建筑工地要满足消防车通行、停靠和作业要求。在建建筑内应设置标明楼梯间和出人口的临时醒目标志，视情安装楼梯间和出入口的临时照明，及时清理建筑垃圾和障碍物，规范材料堆放，保证发生火灾时，现场施工人员疏散和消防人员扑救快捷畅通。96.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（）。A、诉讼终结B、当事人