2024年青海二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含答案详解）

PAGEPAGE12024年青海二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含答案详解）一、单选题1.某工程在建设期初预计和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为()。A、98.02B、108.11C、110.72D、119.70答案：B解析：设备、工器具价格指数=Σ（报告期设备工器具单价×报告期购置数量^）/Σ（基期设备工器具单价×报告期购置数量）=（5×110+8×78+12×48+65×10）/（100×5+75×8+50×12+8×65）×100%≈108.11%2.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A、新产品试制费B、水文地质勘察费C、特殊设备安全监督检验费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费答案：D解析：本题考查的是与项目建设有关的其他费用。选项A应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中。选项B属于勘察设计费。选项C属于特殊设备安全监督检验费。3.《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A、要约到达受要约人之前B、受要约人发出承诺通知之前C、承诺通知到达要约人之前D、受要约人发出承诺通知之后答案：C解析：本题考查的是合同订立的程序。承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。4.在工程项目分类过程中，如果是生产单一产品的项目，一般以（）划分项目等级。A、项目的规模B、项目的总设计能力C、项目的总投资额D、产品的设计生产能力答案：D解析：本题考查的是工程项目的组成和分类。凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分。5.下列对工人工作时间中休息时间的理解，正确的是()。A、在定额时间中不进行计算B、休息时间即停工时间C、它属于必需消耗的工作时间D、休息时间的长短是一定的，即8小时工作时间以外的时间答案：C解析：休息时间是工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗。这种时间是为了保证工人精力充沛地进行工作，所以在定额时间中必须进行计算。休息时间的长短与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性等密切相关。6.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：根据题干中提到的《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。根据题干中的信息，我们可以得出答案为A，即建设单位应当自中止施工起1个月内，向发证机关报告。7.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：预算定额材料损耗量是指在施工过程中，由于各种原因导致材料的浪费和损耗，需要在预算中预留一定的材料损耗量。而在这些原因中，施工加工损耗是不可避免的，因此应计入预算定额材料损耗量中。其他选项中，场外运输损耗、工地仓储损耗和一般性检验鉴定损耗都不属于施工加工损耗，因此不应计入预算定额材料损耗量中。因此，本题答案为D。8.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A、承包人接受竣工结算支付证书后再物权提出任何索赔B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D、承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书终止答案：D解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔，A错误。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，B错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止，C错误，D正确。9.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A、由于水源或电源终端引起的停工时间B、由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失C、由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间D、由于材料供应不及时引起的停工时间答案：A解析：本题考查编制人工定额时需要考虑的因素。选项A提到了由于水源或电源终端引起的停工时间，这是在工作中可能会遇到的情况，需要在编制人工定额时考虑到，因此选项A是正确的。选项B提到的是由于技术和工人差错引起的工时损失，这是在工作中可能会出现的问题，但不是在编制人工定额时需要考虑的因素，因此选项B是错误的。选项C提到的是由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间，这也是在工作中可能会出现的问题，但不是在编制人工定额时需要考虑的因素，因此选项C是错误的。选项D提到的是由于材料供应不及时引起的停工时间，这是在工作中可能会出现的问题，但不是在编制人工定额时需要考虑的因素，因此选项D是错误的。综上所述，本题的正确答案是A。10.按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（）。A、材料费B、专用工具费C、外购配套件费D、临时设施费答案：D解析：按照成本计算估价法的概念，非标准设备的原价由材料费、专用工具费、外购配套件费等组成。而临时设施费通常属于预算成本或概算成本的一部分，不包括在估价的原价之中。因此，答案是D，临时设施费。其他选项都与非标准设备的原价构成有关，材料费是设备制作所需的原材料费用，专用工具费是设备制作的特殊工具费用，外购配套件费是设备制作所需的外部配套零件费用。11.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备工作时间，工作结束后的整理工作时间等。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。12.法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）。A、该代理行为一律无效B、该代理行为一律有效C、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为无效D、除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代理行为有效答案：D解析：本题考查的是合同效力。法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。13.工程定额计价的主要程序有：①计算工程量；②套用定额单价；③费用计算；④复核⑤熟悉施工图纸和现场，正确的步骤是（）。A、④-⑤-①-②-③B、⑤-①-④-②-③C、⑤-②-①-④-③D、⑤-①-②-③-④答案：D解析：定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下：第一阶段:收集资料；第二阶段:熟悉图纸和现场；第三阶段：计算工程量；第四阶段:套定额单价；第五阶段:编制工料分析表；第六阶段:费用计算；第七阶段：复核；第八阶段：编制说明。14.(2014年)对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：本题考查的是计日工的报价，计日工应按照招标人提供的其他项目，清单列出的项目和估算数量自主确定各项综合单价并计算费用。15.(2013年)根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。16.下列关于建筑工程费用估算的说法,不正确的是（）。A、单位建筑工程投资估算法是以单位建筑工程费用乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法B、单位实物工程量投资估算法是以单位实物工程量的建筑工程费乘以实物工程总量来估算建筑工程费的方法C、建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法D、采用概算指标估算法时投入的时间和工作量较小答案：D解析：概算指标投资估算法：对于没有上述估算指标,或者建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法。采用此种方法，应拥有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量较大。17.(2016年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：该题主要考察的是：合同价款履行工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：(1)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；(2)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；(3)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；(4)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；(5)转包承接的工程造价咨询业务；(6)法律、法规禁止的其他行为。故正确答案是B。跨地区承接业务不备案的，设立分支机构未备案的，应处以5000元以上2万元以下罚款，故选项A、C错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故选项D错误。18.根据《国务院关于投资体系改革的决定》，政府投资项目实行（）。A、备案制B、审批制C、核准制D、报告制答案：B解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。19.承包人可根据确定的工程计量结果向发包人提出支付工程进度款申请，发包人应在14天内支付最高限额为()的工程价款作为工程进度款，A、70%B、80%C、90%D、100%答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。20.下列属于合同约定解除条件的是（）。A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C、当事人协商一致，可以解除合同D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行答案：C解析：本题考查合同解除的有关规定。合同解除分为约定解除条件和法定解除条件。约定解除的条件：①当事人协商一致，可以解除合同;②当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。21.建筑工程实物工程量人工价格信息是以()为对象。A、建筑工程的不同划分标准B、建筑工人的工种分类C、建筑企业的等级D、建筑地域的划分答案：A解析：建筑工程实物工程量人工价格信息是按照建筑工程的不同划分标准为对象，所反映的单位实物工程量人工价格信息。根据工程不同部位，体现作业的难易、结合不同工种作业情况将建筑工程划分为十三项。22.下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A、机械维修引起的停歇B、工程质量检查引起的停歇C、机械转移工作面引起的停歇D、进行准备与结束工作时引起的停歇答案：D解析：机械幅度差内容包括：1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。23.投标有效期应从（）之日起计算。A、开始提交投标文件B、提交投标保证金C、确定中标结果D、招标文件规定的提交投标文件截至答案：D解析：投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算，一般至中标通知书签发日期止。在此期限内，所有招标文件均保持有效。24.在建筑安装工程费用中，企业按照规定标准被职工缴纳的住房公积金费用应计入（）。A、规费B、企业管理费C、措施项目费D、税金答案：A解析：本题考查的是建筑安装工程费。在建筑安装工程费用中，企业按照规定标准被职工缴纳的住房公积金费用应计入规费。25.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A、5B、10C、20D、30答案：D解析：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。26.单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A、通风、空调工程概算B、工器具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算答案：B解析：本题考查建筑与安装概算的区别27.(2014年)关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）A、单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B、单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C、单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D、单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算答案：C解析：施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目总预算由单项工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。28.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。29.(2010年)下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。A、建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B、厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C、厂房有效面积与建筑面积之比主要用于评价柱网布置的合理性D、工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性答案：A解析：(1)平面形状。一般来说，建筑物平面形状越简单，单位面积造价就越低。当一座建筑物的形状不规则时，将导致室外工程、排水工程、砌砖工程及屋面工程等复杂化，增加工程费用。即使在同样的建筑面积下，建筑平面形状不同，建筑周长系数(建筑物周长.与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度）便不同。通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。30.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（）。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：本题考查的是投标报价编制。投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是企业定额。31.下列因素中，影响施工过程的技术因素是()。A、工人技术水平B、操作方法C、机械设备性能D、劳动组织答案：C32.(2010年)在调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的工程造价控制属于()。A、前馈控制B、预防控制C、被动控制D、全过程控制答案：C解析：立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种被动控制，因为这样做只能发现偏离，不能预防可能发生的偏离。为尽可能地减少以至避免目标值与实际值的偏离，还必须立足于事先主动地采取控制措施，实施主动控制。33.(2016年)下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是()。A、设备原价×设备安装费率（%）B、重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C、设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D、安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标答案：B解析：3)工业炉窑砌筑和保温工程安装费估算。以单项工程为单元，以“t”、“m3”或m2”为单位，套用技术标准、材质和规格、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。安装工程费=重量(体积、面积)总量×单位重量(“m3”、“m2”)安装费指标34.某项目建设前期可视为0年，建设期3年，在第一年静态投资2000万元，第二年2000万元，第三年1000万元，年均投资价格上涨率为5%,则该项目的价差预备费为()万元。A、250.00B、330,98C、462.63D、570.25答案：B解析：计算过程如下：第1年价差预备费=2000x[(1+5%)0.5-1]=49.36（万元）第2年价差预备费=2000x[(1+5%)*'5-1]=151.86（万元）第3年价差预备费=1000x[(1+5%)2-5-1]=129.73（万元）项目的价差预备费合计为330.98万元。35.下列关于可行性研究对工程造价确定与控制影响的表述，错误的是（）。A、项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础B、项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提C、可行性研究结论影响工程造价的投资高低D、可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果答案：C解析：项目可行性研究与工程造价有着密不可分的联系：(1)项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提。(2)项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础。(3)工程造价高低、投资多少也影响可行性研究结论。(4)可行性研究的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。36.已知某世行项目各项数据如下：项目管理费500万元，开工试车费300万元，业主的行政性费用100万元，生产前费用600万元，运费和保险费150万元，地方税100万元，建设成本上升费用120万元，则该项目间接建设成本为（）万元。A、1000B、1500C、1750D、1870答案：C解析：项目间接建设成本的组成：1)项目管理费；2)开工试车费。3)业主的行政性费用。4)生产前费用。5)运费和保险费。6)地方税。则该项目间接建设成本=500+300+100+600+150+100=1750万元。37.(2015年)某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为()万元。A、350B、400C、450D、475答案：C解析：该题主要考察的是：基本预备费的计算，基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=(6000+1000+2000)×5%=450万元。38.(2009年)对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的()。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、承包合同价答案：B解析：(2）工程设计阶段：在限额设计、优化设计方案的基础上编制和审核工程概算、施工图预算。^对于政府投资工程而言，经有关部门批准的工程概算，将作为拟建工程项目造价的最高限额。39.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A、建设单位建设期后发生的利息B、施工单位建设期长期贷款利息C、国内代理机构收取的贷款管理费D、国外贷款机构收取的转贷费答案：C解析：本题考查的是预备费和建设期利息。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。40.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。A、缺陷责任期就是保修期B、屋面防水工程的保修期为5年C、结构工程的保修期为10年D、给排水管道的保修期为5年答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期的概念和期限。基础、主体合理使用年限；与“水”有关的5年；供热、供冷系统，为2个周期；管线、管道、安装、装修，2年。41.概算指标是以()为对象的消耗指标。A、单位工程B、分部工程C、整个建筑物或构筑物D、分项工程答案：C解析：概算指标是以整个建筑物或构筑物为对象，以“m2”、“m3”或"座"等为计量单位，规定了人工、材料、机具台班的消耗指标的一种标准。42.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：本题考查计日工的投标方法，计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。43.某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示（单位：万元），则总装车间分摊的建设单位管理费为()万元。A、18.67B、18.29C、17.14D、17.21答案：D解析：建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算。建设单位管理费=工程费用X建设单位管理费率建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。(350+120+240)／(1500+600+1200)×80=17.21（万元）。44.解决合同争议的常用的、有效的方式是（）。A、和解与调解B、调解和仲裁C、和解与仲裁D、调解和诉讼答案：A解析：和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。和解是合同当事人之间发生争议后，在没有第三人介入的情况下，合同当事人双方在自愿、互谅的基础上，就已经发生的争议进行商谈并达成协议，自行解决争议的一种方式。和解方式简便易行，有利于加强合同当事人之间的协作，使合同能更好地得到履行。调解是指合同当事人于争议发生后，在第三者的主持下，根据事实、法律和合同，经过第三者的说服与劝解，使发生争议的合同当事人双方互谅、互让，自愿达成协议，从而公平、合理地解决争议的一种方式。45.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中错误的是()。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的澄清无须发给所有投标人澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足10天的应推迟投标截止时间D、投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。46.下列建筑服务中，不可以选择按照简易办法计税的有（）。A、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务B、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务C、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务D、一般纳税人为建筑工程新项目提供的建筑服务答案：D解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。简易计税适用范围：（1）小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税；（2）一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务；（3）一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务；（4）一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。47.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A、停止当期结算B、自行调整付款计划表C、与承包人商定减少当期付款额D、与承包人协商抵减合同总额答案：C解析：发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。48.自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入()。A、建筑安装工程费B、建设单位管理费C、生产准备D、联合试运转费答案：C解析：包括自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等属于生产准备费中的人员培训费及提前进场费。49.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。50.根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）。A、由牵头承包方承担主要责任B、由资质等级高的承包方承担主要责任C、由承包各方承担连带责任D、按承包各各方投入比例承担相应责任答案：C解析：联合承包。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。51.在满足住宅功能和质量前提下，()有利于降低造价。A、适当加大住宅宽度B、增加住宅层数C、适当提高层高D、提高结构面积系数答案：A解析：在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相减少，有利于降低造价；降低层高有利于造价；随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，根据《住宅设计规范》(GB50096-2011)的规定，七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时必须设置电梯，需要较多的交通面积（过道、走廊要加宽）和补充设备（供水设备和供电设备等）。当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。52.根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A、遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B、遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行C、无论价格上涨或下降，均按照新价格执行D、无论价格上涨或下降，均按照原价格执行答案：A解析：《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。53.某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%，基本预备费费率为5%，项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为()万元。A、350.67B、396.86C、443.88D、665.83答案：D解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率=(2100+54.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A、临时公共设施及场地的维持费B、建筑保险和债券费C、开工试车费D、土地征购费答案：C解析：本题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及地方税。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。55.(2012年)下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是()。A、年度竣工投产交付使用计划表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、投资计划年度分配表答案：A解析：2）年度竣工投产交付使用计划表。用来阐明各单位工程的建设规模、^投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。56.根据《招投标法实施条例》，潜在投标人对招标条件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A、3B、5C、10D、15答案：C解析：如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。57.按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：本题考查的是建筑法。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。58.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A、以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B、以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C、以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D、以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据答案：A解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。59.根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A、要约确认方式B、合同文件寄送方式C、合同履行地点D、承诺生效地点答案：C解析：本题考查的是合同订立的程序。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。60.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是()。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：本题考查的是确定材料消耗量的基本方法。现场技术测定法，又称为观测法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。D61.某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A、工器具及生产家具购置费B、办公和生活用品购置费C、研究试验费D、基本预备费答案：A解析：62.某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为()万元。A、500B、375C、300D、125答案：C解析：估算应付账款的公式是：应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用／应付账款周转次数，因此，应付账款的估算额=7200／(360／15)=300（万元），63.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格答案：B解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。64.下列()不属于安全施工措施费。A、外电防护措施费用B、安全照明设施费C、治安综合治理费用D、建筑工地起重机械的检验检测费用答案：C解析：选项C属于文明施工措施费。65.(2013年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：该题主要考察的是：甲级工程造价咨询企业资质标准根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。66.已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为()万元。A、400B、425C、450D、500答案：A解析：综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，其综合吨位指标由相关主管部门或由设计单位根据已完类似工程的资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，其计算(3.2.8)公:式为设备安装费=设备吨重X每吨设备安装费指标（元/吨）67.编制标底属于（）的职责范围。A、项目所在地造价管理站B、承包企业C、工程造价管理协会D、工程造价咨询机构答案：D解析：①工程造价管理协会的主要职责是工程造价理论研究、接受国家行政主管部门委托承担工程造价行业具体管理实务等;②地方造价管理站的主要职责是制定、修订地方经济定额并贯彻实施;③承包企业主要工作是投标、施工及施工过程中的成本控制;④编制标底属于工程造价的确定工作,应该是咨询机构的主要任务。68.下列关于合同履行的原则说法，不正确的是（）。A、质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行C、履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行D、履行费用的负担不明确的，由双方共同负担答案：D解析：本题考查合同约定不明确的情况下合同的履行标准。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，适用的原则详见左侧知识点。69.关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。A、缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用C、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算D、发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算答案：B解析：本题考查的是施工合同示范文本。缺陷责任期自通过竣工验收之日起计算，最长不超过24个月。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进行缺陷责任期。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自转移占有之日开始计算。70.(2014年)建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。A、工程设计B、工程施工C、材料设备采购D、施工招标答案：A解析：该题主要考察的是：工程造价管理的基本原则工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。71.(2013年)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由()主持编制。A、建设单位项目负责人B、施工项目负责人C、施工单位技术负责人D、施工项目技术负责人答案：B解析：该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。72.(2010年)关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A、先进适用B、节约土地C、安全可靠D、经济合理答案：B解析：(1)技术方案选择的基本原则：1)先进适用。2)安全可靠。3)经济合理。73.住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（）。A、建筑物平面形状、周长系数B、单元组成、建筑结构C、户型、住户面积D、占地面积、建筑群体的布置形式答案：D解析：居住小区规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。占地面积不仅直接决定着土地费的高低，而且影响着小区内道路、工程管线长度和公共设备的多少，而这些费用对小区建设投资的影响通常很大。74.工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是（）。A、项目划分须按预算定额规定的定额子项进行B、通过项目划分确定单位工程基本构造单元C、工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算D、工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件答案：B解析：工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。单位工程基本构造单元的确定，即划分工程项目。编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分；编制工程量清单时主要是按照工程量清单计量规范规定的清单项目进行划分。75.根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）A、不带报价的技术建议B、带报价的技术建议C、不带报价的技术方案D、带报价的技术方案答案：A解析：根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，采用两阶段招标的项目，第一阶段投标人向招标人提交的文件应当包括不带报价的技术建议。因此，本题答案为A。76.(2013年)关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B、对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后答案：B解析：按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以选项A错误；主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以选项C错误：总概算编制说明应装订于总概算文件最前，选项D错误。77.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关，属于必须消耗的时间。78.审查设计概算时，对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资宜采用的审查方法是（）。A、对比分析法B、筛选审查法C、查询核实法D、标准预算审查法答案：C解析：本题考查审查设计概算时的方法选择。审查设计概算时，需要对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行审查。根据审查的目的和特点，选择合适的审查方法是非常重要的。选项中，对比分析法和标准预算审查法都是比较常见的审查方法，但对于设计概算中的特殊情况，可能不太适用。筛选审查法主要是对设计概算中的各项费用进行筛选，不太适用于对特定设备和装置的审查。因此，正确答案为C，查询核实法。查询核实法是通过查询资料、核实数据等方式，对设计概算中的关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行审查，是一种比较实用的方法。79.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D、企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值答案：C解析：在计算新增固定资产价值时，应注意以下几种情况：⑴对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值；⑵对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务室、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值；⑶凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值；⑷属于新增固定资产价值的其他投资，应随同受益工程交付使用的同时一并计入。80.下列不属于建设单位在建设准备阶段应进行的工作是（）。A、择优选定承包单位B、组织招标选择设备、材料供应商C、完成征地拆迁工作D、编制项目管理实施规划答案：D解析：在建设准备阶段，建设单位应完成的工作包括择优选定承包单位、组织招标选择设备、材料供应商、完成征地拆迁工作等。而编制项目管理实施规划并不是建设单位在建设准备阶段应进行的工作。因此，D选项是正确答案。81.下列费用项目中，不属于企业管理费的是()。A、社会保险费B、劳动保护费C、检验试验费D、劳动保险和职工福利费答案：A解析：企业管理费包括劳动保护费、检验试验费、劳动保险和职工福利费等，不包括社会保险费。这是因为社会保险费属于由企业为员工缴纳的社会福利费用，不属于企业管理费用。82.程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：本题考查代建单位在合同生效后需要提交的履约保函金额。根据题干中的提示“为了保证政府投资的合理使用”，可以推断出这是一份保证金，用于保证代建单位能够按照合同要求完成工程，并保证工程质量。根据常规的保证金比例，一般在5%~20%之间，因此选项A、C、D都有可能是正确答案。但是根据实际情况，政府投资的工程一般比较大，因此保证金比例也会相应提高，因此选项B“10%”更符合实际情况，是本题的正确答案。83.对于非生产性建设项目，项目总投资不包括的内容为（）。A、建设投资B、建设期利息C、预备费D、铺底流动资金答案：D解析：对于非生产性建设项目，项目总投资通常包括建设投资（包括设备、工器具购置费用、建筑工程费用、安装工程费用以及其他工程建设其他费用）、建设期利息（用于计算和衡量建设投资在建设期内由于资金占用而产生的利息支出）、预备费（用于处理和补偿在建设期间可能发生的无法预见的工程费用）等。而铺底流动资金不属于项目总投资的内容。因此，选项D是正确的答案。84.在工程进度款支付时，因各种原因导致付款时间延误的处理正确的是()。A、因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第15日开始，向承包人支付延期付款的利息B、发包人延误付款26天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作C、双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延D、发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔答案：C解析：因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于发包人暂停的约定执行。发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。85.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、定向招标答案：A解析：本题考查的是招标投标法。招标分为公开招标和邀请招标两种方式，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。86.当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方式是（）。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法答案：A解析：本题考查单位设备安装工程概算的编制方法，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，其主要编制方法有：1)预算单价法。当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。2)扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。上述两种方法的具体编制步骤与建筑工程概算相类似。3)设备价值百分比法，又称安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。其百分比值(即安装费率)由相关管理部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定。该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，其计算公式为：设备安装费=设备原价×安装费率(%)(3.2.16)4)综合吨位指标法。当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算87.下列内容不属于企业管理费中的税金的有（）。A、房产税B、企业所得税C、土地使用税D、印花税答案：B解析：企业管理费中的税金包括房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等，因此选项A和C是正确的。而企业所得税属于利润的分配及税收优惠部分，不属于企业管理费中的税金，因此选项B是正确的答案。88.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于造价形成划分的是（）。A、人工费B、企业管理费C、利润D、税金答案：D解析：按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。包括：①分部分项工程费②措施项目费③其他项目费④规费⑤增值税（有时考题也说为税金）89.(2009年)柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意()。A、适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B、单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D、柱网布置与厂房的高度无关答案：A解析：对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。柱网布置是确定柱子的跨度和间距的依据。柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。因为除屋架外，其他结构架分摊在单位面积上的平均造价随跨度的增大而减小。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。90.先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称()。A、设备系数法B、主体专业系数法C、朗格系数法D、比例估算法答案：D解析：设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装工程费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目的静态投资。主体专业系数法是指以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关统计资料，计算出拟建项目各专业工程（总图、土建、采暖、给排水、管道、电气、自控等）与工艺设备投资的百分比，据以求出拟建项目各专业投资，然后加总即为拟建项目的静态投资。朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。该方法的基本原理是将项目建设中的总成本费用中的直接成本和间接成本分别计算，再合为项目的静态投资。比例估算法是根据已知的同类建设项目主要设备购置费占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要设备购置费，再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。本办法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。91.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A、企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B、专利权转让价格按成本估计进行C、自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D、行政划拨的土地使用权作为无形资产核算答案：C解析：本题考查的是新增资产价值的确定。选项A错误，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价；选项B错误，专利权转让不按成本估价，按照其所能带来的超额收益计价；选项D错误，通过行政划拨的土地，土地使用权就不能作为无形资产核算。92.(2009年)根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，通知所有招标文件收受人。A、15B、20C、30D、60答案：A解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。93.下列施工机械，其安拆及场外运费计算到施工机械台班单价中的是()。A、不需安拆的施工机械B、利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算C、安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械D、安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算答案：C解析：安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不计算三种类型。移动有一定难度的特、大型（包括少数中型）机械，其安拆费及场外运费应单独计算。(1)安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。1)一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费、安全监测部门的检测费及试运转费；2)—次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用；3)年平均安拆次数按施工机械的相关技术指标，结合具体情况综合确定；4)运输距离均按平均30km计算。(2)单独计算的情况包括：1)安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算2)利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。(3)不需计算的情况包括：1)不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2)不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3)固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。94.在编制施工图预算的下列各项工作步骤中，同时适用于预算单价法和实物法的是（）。A、套人工、材料、机械台班定额消耗量B、汇总各类人工、材料、机械台班消耗量C、套当时当地人工、材料、机械台班单价D、汇总人工、材料、机械台班总费用答案：D解析：预算单价法与实物法首尾部分的步骤是相同的，都需要先进行编制前的准备工作，而最后都需要计算其他费用，汇总工程造价。95.工程造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资答案：D解析：工程造价是指项目总投资中固定资产投资额。考前96.工程造价计算过程包含分部分项工程单价、单位工程造价、单项工程造价和建设项目总造价，体现了计价的（）特征。A、单件性B、多次性C、组合性D、依据复杂性答案：C解析：工程造价的组合计价过程是:分部分项工程造价过程→单位工程造价过程→单项工程造价过程→建设项目总造价。97.国外建设工程造价构成中，有一部分费用的目的是补偿直至工程结束时的未知价格增长，此费用是（）。A、未明确项目准备金B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、生产前费用答案：B解析：国外建设工程造价构成中，有一部分费用被用来补偿从开工到工程结束时的未知价格增长，这部分费用被称为建设成本上升费。它的目的是为应对工程项目中可能出现的不确定因素对价格造成的未知影响。与此相反，其他选项如未明确项目准备金、不可预见准备金和生产前费用在其他方面的作用明显不同。因此，答案是B。98.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C解析：根据我国《合同法》第五十九条规定：“当事人有下列情形之一的，对方当事人有权请求人民法院或者仲裁机构撤销合同：（一）以欺诈、胁迫的手段订立合同的；（二）恶意串通损害国家利益、社会公共利益或者第三人利益的；（三）利用对方当事人的困难情况或者对方当事人的轻信订立的合同，显失公平的。撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。”因此，本题答案为C。99.(2015年)根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：本题考查的是建筑法。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。100.新建、扩建、改建的建筑工程，（）必须在开工前向建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位答案：B解析：本题考查的是建筑工程施工许可证的申请单位。根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条规定，新建、扩建、改建的建筑工程，建设单位必须在开工前向建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。因此，本题的正确答案为B，即建设单位。其他选项监理单位、施工单位、设计单位均不是申请建筑工程施工许可证的单位。101.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：C102.在相同类型的项目中，选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法是（）。A、经验估计法B、统计分析法C、比较类推法D、技术测定法答案：C解析：比较类推法是在相同类型的项目中选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法。经验估计法是根据定额员、技术员、生产管理人员和老工人的实际工作经验，对生产某一产品或完成某项工作所需的人工、施工机具、材料数量进行分析、讨论和估算，并最终确定定额耗用量的一种方法。统计分析法就是根据过去生产同类型产品、零件的实作工时或统计资料，经过整理和分析，考虑今后企业生产技术组织条件的可能变化来制定定额的方法。最新题库，考前技术测定法是通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的工作时间消耗、完成产品数量及有关影响因素，并将记录结果予以研究、分析，去伪存真，整理出可靠的原始数据资料，为制定定额提供科学依据的一种方法。103.据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为()m3／工日。A、8.621B、8.772C、9.174D、14.493答案：B解析：根据题目中给出的计时观测资料，每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。可以根据这些数据来计算每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。首先，将辅助工作时间、准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间等扣除后，可以得到纯工作时间，即完成勾缝工作所需的时间。然后，根据纯工作时间的比例和每平方米标准砖墙勾缝时间，可以计算出每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。答案选项B8.772最为接近通过计算得到的数值，因此B选项为正确答案。104.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D、安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：⑴修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。⑵修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。105.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02B、227.79C、246.01D、326.02答案：C解析：根据题目中的条件，首先计算出基本预备费，再根据价差预备费计算公式进行计算。基本预备费=（工程费用+其他费用）×基本预备费率，其中工程费用包括工程费用和工程建设其他费用。因此，该建设项目的基本预备费为（5000+1000）×8%=480万元。接下来，题目中要求第二年价差预备费的计算。由于题中给出的信息不足，我们无法准确知道投资金额的变化，但是根据一般的工程建设程序，第一年的投资额应该在总投资的50%以上，并且随着工程进度逐渐减少。我们可以假设第一年的投资额为项目总投资的50%，即2500万元，第二年的投资额为项目总投资的50%，即2500万元。第二年的价差预备费=[(50%×50%)×5%×50%×50%×(50%×5%)+480]×(1+5%)-1=246.01万元。因此，答案为C。106.根据《合同法》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予以追认。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式做出。107.关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是（）。A、施工预算的材料消耗量一般低于施工图预算的材料消耗量B、施工预算是施工企业内部管理的一种文件，与建设单位无直接关系C、施工预算的用工量一般比施工图预算的用工量低D、施工图预算中的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的答案：D解析：施工预算的脚手架根据施工方案确定的搭设方式和材料计算，施工图预算则综合了脚手架搭设方式，按不同结构和高度，以建筑面积为基数计算。108.预算定额和单位估价表是编制（）的计价标准。A、工程造价计价B、建筑安装费用定额C、工程建设定额D、施工图预算答案：D解析：施工图预算(也称为设计预算)是在施工图设计完成之后，根据已批准的施工图纸和既定的施工方案，结合现行的预算定额、地区单位估价表、费用计取标准、各种资源单价等计算并汇总的造价文件(通常以单位工程或单项工程为单位汇总施工图预算)。109.(2012年)关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A、安拆费指安拆一次所需的人工，材料和机械使用费之和B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C、能自行开动机械的安拆费不予计算D、塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价答案：B解析：A表述的是一次安拆费的概念。安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。C应是不需安装、拆卸且自身又能开行的机械和固定在车间不需安装、拆卸及运输的机械，其安拆费及场外运费不计算。D塔式起重机安拆费的超高增加费，各地区可根据具体情况确定。110.(2016年)关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是()。A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算答案：D解析：(2)措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部的规定计算。(3)其他项目应按下列规定计价：3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。111.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。A、分项工程B、扩大分项工程C、分部工程D、专业工程答案：C解析：各级编码代表的含义如下：1.第一级表示专业工程代码（二位）。2.第二级表示附录分类顺序码（二位）。3.第三级表示分部工程顺序码（二位）。4.第四级表示分项工程项目名称顺序码（三位）。5.第五级表示清单项目名称顺序码（三位）。112.下列各项中，属于概算定额编制对象的是()。A、单位工程B、分项工程和结构构件C、扩大的分项工程或扩大的结构构件D、建设项目、单项工程、单位工程答案：C解析：不同定额之间编制对象的不同是一个常见的考点，概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象，预算定额是以分项工程和结构构件为对象，投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象。113.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。若建设工程经竣工验收不合格的，根据修复结果处理：修复后，经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复后，竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。114.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（）。A、梁的标高B、混凝土的强度等级C、门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D、油漆(涂料)的品种答案：A解析：可不描述的内容：(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小)；(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方爆破单孔深度及装药量特征)；(3)应由投标人根据当地材料和施下要求确定的(混凝土拌料中砂子、石子种类、特征)；(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。115.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。116.在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是()。A、分析工器具购置费占建设总投资的比例B、分析引进设备费用占全部设备费用的比例C、分析工程建设其他费用占建设总投资的比例