二级造价师《建设工程造价管理基础知识》近年考试真题（200题）

PAGEPAGE1二级造价师《建设工程造价管理基础知识》近年考试真题汇总（200题）一、单选题1.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A、1B、2C、4D、5答案：D解析：根据《合同法》第一百四十三条规定，债权人领取提存物的权利期限为五年。因此，本题答案为D。2.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。A、6000B、6300C、6600D、6615答案：D解析：本题考查投资估算的编制。由于已建项目与拟建项目规模的比值是60/50=1.2，故生产能力指数近似取1，所以，拟建项目的建设投资=5000×（60/50）1×（1+5%）2=6615万元。3.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：本题考查的是工程量清单编制。项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。4.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A、366.4B、449.6C、572.8D、659.2答案：B解析：本题考查的是建设期利息。3000/2×8%=120（万元）；（3000+120+2000/2）×8%=329.6（万元）；120+329.6=449.6（万元）。5.现有一通用设备，原价3万元，重5t，设备安装费指标为100元/t，安装费率2%。设备的安装费为()元。A、600B、700C、800D、900答案：A解析：设备的安装费=设备原价×安装费率(%)=30000×2%=600（元）。6.按照形式资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A、建设单位管理费B、商誉C、生产设备及开办费D、引进技术费答案：B解析：在形成资产法时对于土地使用权有比较特殊的处理：按照有关规定，在尚未开发或建造子用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算项协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等7.在编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括()。A、场内、场外材料搬运B、安全网的铺设C、选择附墙点与主体连接D、测试手动装置、安全锁等答案：D解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。计算脚手架工程量时，其工作内容包括：(1)场内、场外材料搬运；(2)搭、拆脚手架、斜道、上料平台；(3)安全网的铺设；(4)选择附墙点与主体连接；(5)测试电动装置、安全锁等；(6)拆除脚手架后材料的堆放。8.以下（）PPP模式社会资本方承担的风险相对较小。A、私有化类B、民营化类C、特许经营类D、外包类答案：D解析：外包类PPP项目中政府出资并承担项目经营和收益风险，社会资本方通过政府付费实现收益，承担的风险相对较少。9.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A、建筑安装工程一切险保费B、引进设备财产保险保费C、工伤保险费D、人身意外伤害险保费答案：C解析：本题考查的是工程建设其他费用。工伤保险费属于规费。工程保险费包含建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。10.（2017年考题）某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（）。A、70B、75C、84D、105答案：C解析：K车间应分摊的建设单位管理费=（2000+500+1500）/（6000+1000+3000）×210=84万元。11.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C、经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D、投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉答案：D解析：投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。工程造价管理机构受理投诉后，应立即对最高投标限价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的最高投标限价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对，有关当事人应当予以配合，并保证所提供资料的真实性。当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于±3%时，应责成招标人改正。当重新公布最高投标限价时，若从重新公布之日起至原投标截止时间不足15天的，应延长投标截止期。投标报价高于招标控制价的，招标人可以拒绝。12.关于用时间—成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。A、可调整非关键工作的开工时间以控制实际成本支出B、全部工作必须按照最早开始时间安排C、全部工作必须按照最迟开始时间安排D、可缩短关键工作的持续时间以降低成本答案：A解析：考点:施工成本计划的编制方法。项目经理可根据编制的成本支出计划来合理安排资金，同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整S形曲线，即通过调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内。13.根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是()。A、废水处理站B、水塔C、机修车间D、职工医院答案：C解析：辅助生产设施指为主要生产车间服务的工程项目。包括集中控制室、中央实验室、机修、电修、仪器仪表修理及木工（模）等车间，原材料、半成品、成品及危险品等仓库。选项A是环境保护工程，选项B是公用工程，选项D是生活福利设施。14.下列对于K周从低到高排序正确的是()。A、圆形、矩形、L形、T形B、圆形、正方形、矩形、L形C、矩形、正方形、T形、L形D、矩形、长方形、L形、T形答案：B解析：圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K周依此增大。15.已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元答案：B解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备原价=[23×（1+1%）-3]×（1+8%）+1+3=25.85（万元）。16.关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。A、周转性材料的消耗量是指材料使用量B、周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示C、周转性材料的摊销量供施工企业组织使用D、周转性材料的消耗与周转使用次数无关答案：B解析：定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用。17.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：格式条款无效。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。18.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据是()。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。按照国家有关规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程不能列入年度固定资产投资计划。19.(2013年)关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A、按照合同文件中规定的工程量予以计量B、不符合合同文件要求的工程不予计量C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量答案：B解析：单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。20.施工成本控制的步骤是（）。A、．比较--分析--预测--纠偏--检查B、预测--检查--比较--分析--纠偏C、检查--比较--分析--预测--纠偏D、分析--检查--比较--预测--纠偏答案：A解析：工成本控制的步骤如下：比较、分析、预测、纠偏、检查。21.项目建设地区选择应遵循的基本原则之一是（）。A、靠近原料和燃料地原则B、靠近基础设施便利地区原则C、节约土地原则D、工业项目集中布局原则答案：A解析：建设地区的选择要遵循的两个基本原则:靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则;工业项目适当聚集的原则。22.根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是（）A、工具用具使用费B、职工教育经费C、机械折旧费D、管理人员工资答案：C解析：直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。选项C属于施工机具使用费。其他几个属于企业管理费。23.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说法正确的是()。A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价款的，均不予支持B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人承担修复费用C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效答案：D解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。^修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。24.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元答案：B解析：本题考查的是国产非标设备原价的计算。原文是：单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费(1.2.7)；因此，设备原价=[(20+3)×（1+1%）-3]×(1+8%)+1+3=25.85万元25.某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单价2.5万元。设备乙基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5万元。该建设项目设备价格指数为（）。A、1.32B、0.76C、1.16D、1.14答案：C解析：设备、工器具价格指数是综合指数。设备、工器具价格指数=∑（报告期设备工器具单价×报告期购置数量）/∑（基期设备工器具单价×报告期购置数量）=（2×2.5+3×4.5）/（2×2+3×4）=1.16。26.项目融资主要是以（）来安排融资。A、项目资产和预期收益B、项目投资者的资信水平C、项目第三方担保D、项目管理的能力和水平答案：A解析：项目融资是指以拟建项目资产、预期收益、预期现金流量等为基础进行的一种融资，而不是以项目投资者或发起人的资信为依据进行融资。27.设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到（）的设备所需的费用。A、固定资产标准B、生产规模C、设计标准D、带备件的标准答案：A解析：设备购置费是指购置或自制的达到固定资产标准的设备所需的费用。由设备原价和设备运杂费构成。28.(2013年)根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须()后方可申请初始注册。A、通过注册机关的考核B、重新参加执业资格考试并合格C、由聘用单位出具证明D、符合继续教育的要求答案：D解析：该题主要考察的是：造价师的初始注册，根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。初始注册的有效期为4年。29.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A、316.55B、491.55C、508.45D、845.00答案：B解析：修正结构件指标人工、材料、机械台班消耗量的计算公式如下：结构变化修正概算指标的人工、材料、机械数量＝原概算指标的人工、材料、机械数量＋换入结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量－换出结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量即结构变化修正概算指标的人工消耗量：500＋24×65%－37×65%=491.55(工日/100平方米)。30.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A、适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B、单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C、多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D、柱网布置与厂房的高度无关答案：A解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。选项B错误，单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。选项C错误，多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。选项D错误，柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。31.在相同类型的项目中，选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法是（）。A、经验估计法B、统计分析法C、比较类推法D、技术测定法答案：C解析：比较类推法是在相同类型的项目中选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法。经验估计法是根据定额员、技术员、生产管理人员和老工人的实际工作经验，对生产某一产品或完成某项工作所需的人工、施工机具、材料数量进行分析、讨论和估算，并最终确定定额耗用量的一种方法。统计分析法就是根据过去生产同类型产品、零件的实作工时或统计资料，经过整理和分析，考虑今后企业生产技术组织条件的可能变化来制定定额的方法。最新题库，考前技术测定法是通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的工作时间消耗、完成产品数量及有关影响因素，并将记录结果予以研究、分析，去伪存真，整理出可靠的原始数据资料，为制定定额提供科学依据的一种方法。32.关于工程定额计价模式的说法，不正确的是（）。A、编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价B、定额的特点是具有相对稳定性C、定额计价中不考虑不可预见费D、定额在计价中起指导性作用答案：C解析：本题考核的知识点为工程定额的特点及工程定额计价模式的程序。工程定额的特点有：科学性、系统性、统一性、指导性、稳定性与时效性。工程定额的稳定性是相对的。我国在很长一段时间内采用单一的工程定额计价模式形成工程价格，即按预算定额规定的分部分项子目，逐项计算工程量。套用预算定额单价(或单位估价表)确定直接工程费，然后按规定的取费标准确定措施费、间接费、利润和税金，加上材料调差系数和适当的不可预见费，经汇总后即为工程预算或标底。33.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）A、到岸价=离岸价+运输保险费B、到岸价=离岸价+进口从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价=运费在内费+进口从属费答案：C解析：本题考查的是设备及工器具购置费。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。34.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A、2B、3C、5D、6答案：A解析：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。35.申请施工许可证可以不具备的条件是（）。A、需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求B、有保证工程质量的具体措施C、建筑材料采购到位D、建设资金已经落实答案：C解析：1）申请领取施工许可证，应当具备如下条件：①已办理建筑工程用地批准手续;（地）②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;（地）③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;（地）④已经确定建筑施工单位;（有人干活）⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;（图纸和钱）⑥有保证工程质量和安全的具体措施。（质量、安全）。36.（2017年考题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建模(BIM)技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A、6DB、5DC、4DD、3D答案：B解析：考查BIM的基本概念。37.按合同约定扣回预付款，下列说法不正确的是（）。A、付款的扣款方法由发包人和承包人通过洽商后在合同中予以确定B、一般是在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，由发包人开始向承包人还款C、发包方从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款D、发包人至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总金额逐次扣回答案：B解析：预付款的扣款方法由发包人和承包人通过洽商后在合同中予以确定，一般是在承包人完成额累计达到合同总价的一定比例后，由承包人开始向发包人还款，发包方从每次应付给承包人的金额中扣回工程预付款，发包人至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总金额逐次扣回。国际工程中的扣款方法一般为：当工程进度款累计金额超过合同价格的10%-20%时开始起扣，每月从进度款中按一定比例扣回。考前38.某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是()万元。A、11.34B、11.43C、11.30D、10.00答案：A解析：进口设备关税的计算公式如下：进口设备关税=CIF×关税税率×人民币外汇汇率CIF=货价(FOB)+国际运费+运输保险费国际运费=货价×国际运费率运输保险费=[FOB（原币）+国际运费]／（1-保险费率）×保险费率本题计算结果为：国际运费=50×10%=5（万元）国际运输保险费=(50+5)×3%／(1-3%)=1.7（万元）CIF=50+5+1.7=56.7（万元）关税=56.7×20%=11.34（万元）39.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，不正确的有（）。A、工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核B、对工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询C、工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D、工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁答案：D解析：本题目考核的是工程造价咨询企业的业务范围和咨询合同的履行。工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。40.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h／m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日／m3。A、0.93B、0.94C、0.95D、0.96答案：D解析：根据题目中的描述，基本工时为6h/m3，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%。通过这些信息，我们可以计算出完成该工程的时间定额。时间定额=基本工时+辅助工作时间+规范时间=6+6%+15%=0.96工日/m3因此，答案为D。41.成本控制方法中，（）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。A、工期一成本同步分析法B、挣值法C、项目成本分析表法D、比率法答案：B解析：赢得值法也叫挣值法。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差；通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。42.根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。A、工期和费用B、工期、费用和利润C、费用和利润D、工期和利润答案：B解析：本题考查的是索赔费用的计算。监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人工期、费用和利润。43.下列不属于建设单位在建设准备阶段应进行的工作是（）。A、择优选定承包单位B、组织招标选择设备、材料供应商C、完成征地拆迁工作D、编制项目管理实施规划答案：D解析：在建设准备阶段，建设单位应完成的工作包括择优选定承包单位、组织招标选择设备、材料供应商、完成征地拆迁工作等。而编制项目管理实施规划并不是建设单位在建设准备阶段应进行的工作。因此，D选项是正确答案。44.根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是()。A、环境保护费B、生育保险费C、财务保险费D、文明施工费答案：B解析：根据我国现行建筑安装工程费用的组成，规费包括：工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。而生育保险费是个人需要缴纳的费用，属于个人费用，不是单位需要承担的费用。因此，选项B是正确的答案。45.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权之一是()。A、负责提出项目竣工验收申请报告B、组织编制项目初步设计文件C、组织实施项目年度投资计划D、负责组织项目试生产和单项工程预验收答案：A解析：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。46.根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：本题考查的是施工招投标文件组成。招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书。47.施工过程中，施工测量放线和复测工作发生的费用应计入（）。A、分部分项工程费B、其他项目费C、企业管理费D、措施项目费答案：D解析：措施项目费中工程定位复测费：指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。48.下列情形中，属于投标人互相串通投标的是()。A、不同投标人的投标报价呈现有规律性差异B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D、投标人之间约定中标人答案：D解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。49.工料单价不包括()。A、人工费B、材料费C、机械费D、企业管理费答案：D解析：工料单价也称直接工程费单价，包括人工、材料、机械台班费用。50.由于不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付（）。A、合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款B、合同解除之后完成工程但尚未支付的合同价款C、合同解除之后完成工程的合同价款D、合同解除之日前未完成工程但尚未支付的合同价款答案：A解析：由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。51.关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是（）。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周起实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案：C解析：本题考查期中支付的程序。A。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书；B。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除D本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额；②本周期应支付的总价项目的金额；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应支付的安全文明施工费；⑤本周期应增加的金额。4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款；②本周期应扣减的金额。5）本周期实际应支付的合同价款。52.在评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（）。A、评标委员会成员的名单在评标结束前保密B、评标委员会七个成员中，招标人的代表有三名C、项目评标专家从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中随机抽取D、评标委员会成员由二人组成答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。53.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用答案：C解析：本题考查的是建筑安装工程费。工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣54.关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。A、缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用C、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算D、发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算答案：B解析：本题考查的是施工合同示范文本。缺陷责任期自通过竣工验收之日起计算，最长不超过24个月。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进行缺陷责任期。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自转移占有之日开始计算。55.工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是（）。A、项目划分须按预算定额规定的定额子项进行B、通过项目划分确定单位工程基本构造单元C、工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算D、工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件答案：B解析：工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。单位工程基本构造单元的确定，即划分工程项目。编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分；编制工程量清单时主要是按照工程量清单计量规范规定的清单项目进行划分。56.(2015年)在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是()。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、综合吨位指标法答案：B解析：该题主要考察的是：概算指标的应用“由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算；”57.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2．5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A、7．5B、10C、12．5D、15答案：C解析：该工程的总部管理费=1250×5000／25000=250万元日平均总部管理费=250／200=1．25万元索赔的总部管理费=1．25×10=12．5万元考前58.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A、新产品试制费B、水文地质勘查费C、特殊设备安全监督检验费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费答案：D解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。59.关于分部分项工程成本分析的说法，正确的是（）。A、．施工项目成本分析是分部分项工程成本分析的基础B、．分部分项工程成本分析的对象是已完成分部分项工程C、分部分项工程成本分析的资料来源是施工预算D、分部分项工程成本分析的方法是进行预算成本与实际成本的“两算”对比答案：B解析：本题考核成本综合分析的内容。A选项说反了。B是对的，C中分析资料来源包括很多；D选项中，应该是预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。60.关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A、层数增加，单位造价降低B、层高增加，单位造价降低C、建筑物周长系数越低，造价越低D、宽度增加，单位造价上升答案：C解析：建筑周长系数是指建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度，通常情况下建筑周长系数越小，设计越经济。61.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A、建设单位建设期后发生的利息B、施工单位建设期长期贷款利息C、国内代理机构收取的贷款管理费D、国外贷款机构收取的转贷费答案：C解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。债务资金包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等。融资费用和应计入固定资产原值的利息包括借款(或债券)利息及手续费、承诺费、管理费等。建设期利息要计人固定资产原值。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费；以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费等。62.下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A、材料消耗定额B、劳动定额C、预算定额D、概算定额答案：C解析：本题考查的是工程计价方法。项目划分最细的计价定额是预算定额。63.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A、筑路机在工作区末端的调头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之前的转移时间D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：本题考查的是工作时间分类。选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。64.根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（）。A、当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低B、当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高C、当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调低D、当工程量增加超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高答案：A解析：对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。65.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人有权白行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金答案：D解析：选项A，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项B，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密；选项C，招标设有最髙投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。66.对（）而言，编制施工图预算可以用来检验工程设计在经济上的合理性。A、投资单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位答案：B解析：对设计单位而言，通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。其作用有：(1)根据施工图预算进行控制投资。(2)根据施工图预算调整、优化设计。67.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价；综合单价中应包括招标文件中要求招标人承担的风险内容及其范围产生的风险费用。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1%计算。68.指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是（）。A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然降价法D、无利润报价法答案：A解析：本题考查的是投标报价编制。不平衡报价法，在不影响总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。69.(2016年)已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A、1600B、4000C、4800D、6400答案：C解析：T=P-M/N式中T—起扣点（即工程预付款开始扣回)时的累计完成工程金额；P—承包工程合同总额；M—工程预付款总额；N—主要材料及构件所占比重。8000-8000×20%÷50%=480070.关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。A、承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B、发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款14天前提供预付款担保C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D、预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付答案：D解析：本题考查的是施工合同示范文本。承包人预付款的担保金额与发包人的预付款相等。发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。预付款的担保金额会随着预付款的扣回而减少。71.竣工验收的准备工作不包括（）。A、整理技术资料B、绘制竣工图C、编制竣工决算D、组织验收委员会答案：D解析：本题考查的是工程项目建设程序。建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作，主要包括：（1）整理技术资料；（2）绘制竣工图；（3）编制竣工决算。72.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A、107.68B、110.24C、112.80D、52.80答案：A解析：本题考查的是施工机具台班单价。台班折旧费＝机械预算价格/耐用总台班＝50000/1250＝40（元/台班）检修费＝2000×（4-1）/1250＝4.8（元/台班）维护费＝4.8×60%＝2.88（元/台班）则机械台班单价＝40＋4.8＋2.88＋60＝107.68（元/台班）73.某典型工程，其建筑工程造价的构成及相关费用与上年度同期相比的价格指数如下表所示。和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为()。A、109.76B、110.32C、111.05D、111.41答案：A解析：建筑安装工程造价指数的公式是根据加权调和平均数指数推导的，是平均数指数。74.根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。A、无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C、由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告D、施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。根据国家规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。规模较小、简单的工程项目，可以一次进行全部项目的竣工验收。工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。75.(2014年)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。76.某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A、17.5B、28.0C、30.0D、40.0答案：A解析：本题考查的是价格调整。需调增钢筋材料费用＝（2800－2500×1.05）×1000＝175000元＝17.5万元。77.编制概算定额的基础是（）。A、施工定额B、劳动定额C、预算定额D、概算指标答案：C解析：预算定额是编制概算定额的基础。概算定额是在预算定额基础上综合扩大编制的。利用预算定额作为编制依据，不但可以节省编制工作的大量人力、物力和时间，收到事半功倍的效果，还可以使概算定额在水平上与预算定额保持一致，以免造成执行中的不一致。78.采用定额单价发编制施工图预算时，下列做法正确的是（）。A、若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价B、因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量C、因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量D、对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额答案：A解析：套用定额预算单价，计算直接工程费。分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能够直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价。79.下列不属于招标人和投标人串通投标的是（）。A、招标人在开标前开启投标文件，将信息透露给其他投标人B、招标人授意投标人修改投标文件C、开标前，投标人对招标文件发出异议D、招标人在开标前向投标人通知评标委员会成员信息和标底答案：C解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；80.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A、设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B解析：暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价（如表4.2.6所示专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写（如表4.2.7所示）。材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供，为暂估价格，在工程实施过程中，对于不同类型的材料与专业工程采用不同的计价方法。81.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天向招标投标监督机构或工程造价管理机构投诉。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：最高投标限价，又称招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的对投标人的投标报价进行控制的最高价格。投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。82.某施工机械原始购置费为4万元,耐用总台班为2000台班，大修周期为5个,每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A、91.44B、93.00C、95.25D、95.45答案：B解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/台班）83.为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工程要（）。A、同时施工、同时验收，同时投入运行B、同时审批、同时设计、同时施工C、同时设计、同时施工、同时投入运行D、同时施工、同时移交、同时使用答案：C解析：在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。84.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。设备安装工程概算的编制方法：最新题库，考前（1）预算单价法：初步设计较深，有详细设备清单时适用；（2）扩大单价法：初步设计深度不够、设备清单不完备，或仅有成套设备时适用。（3）设备价值百分比法：初步设计深度不够，只有设备出厂价。设备原价×安装费率适用于价格波动大不大的定型产品和通用产品。（4）综合吨位指标法：初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时；适用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。85.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）。A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同答案：A解析：本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。86.根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是()。A、对配套工程系统的工艺调整B、发包人要求增加的附加试验C、对区域内基准控制点的调整D、对实施赶工指令所作的调整答案：B解析：总承包合同示范文本中规定的施工变更包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；⑥上述变更所需的附加工作。87.(2012年)建设工程施工许可证应当由()申请领取。A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、建设单位答案：D解析：(1）施工许可证的申领。除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。88.建筑工程费用估算方法中的（），占有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量大。A、单位实物工程量投资估算法B、单位功能价格法C、概算指标投资估算法D、单位建筑工程投资估算法答案：C解析：概算指标投资估算法，采用此种方法，应占有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量较大。89.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（）。A、在建设单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测B、在施工单位技术负责人监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位检测C、在工程监理单位监督下现场取样，并送建设单位指定的质量检测单位检测D、在工程监理单位监督下现场取样，并送工程监理单位指定的质量检测单位检测答案：A解析：施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。90.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（）应当将施工图送施工图审查机构审查。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位答案：C解析：以房屋建筑和市政基础设施工程为例，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。91.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A、停止当期结算B、自行调整付款计划表C、与承包人商定减少当期付款额D、与承包人协商抵减合同总额答案：C解析：本题考查工程总承包合价款结算。发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。92.若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是（）。A、概算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额答案：D解析：施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额属于企业定额的性质。施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。施工定额也是编制预算定额的基础。考前内部资料，【精华专区】可购买，2套密卷+考前3页纸，覆盖80%考点内容，购买后发送到备注邮箱,咨询QQ59991866893.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A、生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B、工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C、固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D、工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和答案：C解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错误，生产性建设项目总投资为建设投资、建设期利息和流动资金之和；选项B错误，工程造价为工程费用、工程建设其他费用、预备费和建设期利息之和；选项D错误，工程费用包括建筑安装工程费和设备及工器具购置费。94.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法中正确的是（）。A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产价值C、凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值D、企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值答案：C解析：本题考查的是新增资产价值的确定。凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。选项A，新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产、无形资产和无形资产四大类。选项B，分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，应分期分批计算新增固定资产增值。选项D，企业库存现金、存货、应收及预付款项和短期投资包括股票、债券、基金计入新增流动资产价值中。95.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A、地下暗挖B、降水C、脚手架D、起重吊装答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。96.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A、招标人不得自行诀定是否编制标底B、招标人不得规定最低投标限价C、编制标底时必须同时设有最高投标限价D、招标人不编制标底时应规定最低投标限价答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。97.下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是()。A、暂列金额B、材料暂估价C、专业工程暂估价D、总承包服务费答案：D解析：暂列金额和暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总价中。总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。98.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A、只能选择适用违约金条款B、只能选择适用定金条款C、同时适用违约金和定金条款D、可以选择适用违约金或者定金条款答案：D解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。99.项目规模确定中需考虑的首要因素是（）。A、市场因素B、环境因素C、社会因素D、技术因素答案：A解析：项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否，其制约因素有：市场因素、技术因素、环境因素。其中市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。100.(2010年)根据《注册工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，有关部门给予的处罚是()。A、警告，并可处以1万元以上3万元以下的罚款B、警告，并可处以1万元以下的罚款C、责令限整改，并可处以1万元以上3万元以下的罚款D、责令限整改，并可处以1万元以下的罚款答案：A解析：根据《注册造价工程师管理办法》，聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关专业部门给予警告，并可处以1万元以上、3万元以下的罚款。101.相对而言，机械价格信息中对于工程计价更为重要的是()。A、设备市场价格信息B、设备租赁市场价格信息C、设备回购市场价格信息D、设备出售市场价格信息答案：B解析：机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分。相对而言，后者对于工程计价更为重要，发布的机械价格信息应包括机械种类、规格型号、供货厂商名称、租赁单价、发布日期等内容。102.(2016年)建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日起为()。A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日答案：D解析：2)计息日。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。103.根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（）。A、债权人应当通知债务人B、债权人应当经债务人同意才可转让C、主权利转让后从权利并不随之转让D、无论何种情形合同债权都可以转让答案：A解析：本题考查的是合同的变更和转让。债权转让权利的，债权人应当通知债务人。104.(2015年)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批()。A、项目建议书B、可行性研究报告C、工程概算D、资金申请报告答案：D解析：本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。105.《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A、要约到达对方之前B、受要约人发出承诺之后C、受要约人发出承诺之前D、承诺到达对方之前答案：C解析：《合同法》第十八条规定,.“要约可以撤销，但是撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人106.关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。A、以项目特征描述为依据确定综合单价B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据答案：A解析：项目特征是确定综合单价的重要依据之一，投标人投标报价时应依据招标文件中清单项目的特征描述确定综合单价。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。107.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是()。A、50%～70%B、70%～90%C、70%D、75%～90%答案：B解析：据有关资料统计，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%～90%。108.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定期的台班耗用量应为（）台班。A、8.0B、10.0C、12.0D、12.5答案：C解析：施工机械台班时间定额=1/100=0.01（台班/m3）预算定额机械耗用台班=0.01×（1+20%）=0.012（台班/m3）挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.012=12（台班）。109.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C、招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D、当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正答案：A解析：本题考查的是最高投标限价的编制。招标控制价应在招标文件中公布，需公布总价以外，还要公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费以及增值税。招标控制价只要超过批准概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以外时，应责成招标人改正。110.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。111.某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A、50B、80C、100D、160答案：B解析：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%，且不超过80万元。5000×2%=100，所以最高保证金80万元。112.根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于资格预审的说法错误的是（）。A、潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出B、潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间5日前提出C、招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复D、作出答复前，应当暂停招标投标活动答案：B解析：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。113.测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是()。A、人员编制不变B、劳动工具不变C、工作地点不变D、工作时段不变答案：B解析：工序是工艺方面最简单的施工过程，表现为工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变，是编制施工定额时主要的研究对象；工作过程由同一工人或同一小组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总合体，特点是人员编制不变，工作地点不变，而材料和工具可以变换，因此，本题选项B属于工序特征而不属于工作过程，B正确。114.国外建设工程造价构成中，有一部分费用的目的是补偿直至工程结束时的未知价格增长，此费用是（）。A、未明确项目准备金B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、生产前费用答案：B解析：国外建设工程造价构成中，有一部分费用被用来补偿从开工到工程结束时的未知价格增长，这部分费用被称为建设成本上升费。它的目的是为应对工程项目中可能出现的不确定因素对价格造成的未知影响。与此相反，其他选项如未明确项目准备金、不可预见准备金和生产前费用在其他方面的作用明显不同。因此，答案是B。115.根据《国务院关于投资体系改革的决定》，政府投资项目实行（）。A、备案制B、审批制C、核准制D、报告制答案：B解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。116.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A、招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B、同一招标工程的项目编码不得有重码C、清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D、当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个答案：A解析：分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。117.就施工索赔的目的而言，施工索赔包括（）。A、物价上涨索赔和业主违约索赔B、工期索赔和费用索赔C、拖延付款索赔和不可抗拒因素索赔D、特殊风险索赔和业主风险索赔答案：B解析：工程索赔按不同的划分标准，可分为不同类型。按索赔目的分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔。按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔。根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：(1)工程延误索赔。(2)工程变更索赔。(3)合同被迫终止的索赔。(4)赶工索赔。(5)意外风险和不可预见因素索赔。(6)其他索赔。118.(2013年)某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，方可采用。119.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B、改为直接发包C、用原招标文件重新招标D、修改招标文件后重新招标答案：D解析：本题考查招标文件的重要性以及招标流程中的应对措施。根据题干，评标委员会认为所有投标都不符合招标文件的要求，因此需要重新招标。选项A与议标无关，选项B直接发包不符合招标流程，选项C重新招标需要使用原招标文件，而原招标文件已经被评审认为不符合要求，因此只能选择D修改招标文件后重新招标。因此，答案为D。120.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：本题考查的是劳动定额。有效工作时间包括：基本工作