2024年二造《建设工程造价管理基础知识》强化练习高分通关题库600题（含答案）

PAGEPAGE12024年二造《建设工程造价管理基础知识》强化练习高分通关题库600题（含答案）一、单选题1.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查合同争议仲裁相关知识点。根据选项逐一分析：A.仲裁不是诉讼的前置程序，而是一种替代诉讼的方式。B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力，这是正确的说法。C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请，这是正确的说法。仲裁裁决具有与法院判决同等的效力，但是仲裁裁决并不具有强制执行的权力，需要向人民法院申请强制执行。D.仲裁协议的效力不需要由人民法院裁定，而是由仲裁机构进行确认。综上所述，选项C是正确的。2.编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m3.0.5m3.2台班，预算单价与市场单价如下表所示。措施费为直接工程费的7%。则用实物法计算的该工程的直接费为（）元。A、4654.50B、5045.05C、5157.40D、5547.95答案：D解析：单位工程直接工程费=Σ（工程量×定额人工消耗量×市场工日单价）+Σ（工程量×定额材料消耗量×市场材料单价）+Σ（工程量×定额机械台班消耗量×市场直机械台班单价）=15×100+12×300+0.5×50+2×30=5185直接费=5185×（1+7%）=5547.953.在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）。A、建设期内材料价格上涨增加的费用B、因施工质量不合格返工增加的费用C、设计变更增加工程量的费用D、因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息答案：C解析：基本预备费又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。4.以拟建项目的主体工程费或主要工艺设备费为基数，以其他辅助或配套工程费占主体工程费的百分比为系数，估算项目总投资的方法叫()。A、类似项目对比法B、系数估算法C、生产能力指数法D、比例估算法答案：B解析：系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数，依此估算拟建项目总投资的方法。5.根据相关规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为实际竣工日期。A、承包人提交竣工验收报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日答案：B解析：本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。根据相关规定，工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。6.下列工程造价指数中，属于综合指数的是()，A、措施费指数B、人工费指数C、材料费指数D、设备、工器具价格指数答案：D解析：设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。7.招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。A、10%B、5%C、3%D、2%答案：D解析：根据《政府釆购法实施条例》相关内容，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。8.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行核准制的项目，企业仅需向政府提交（）。A、项目建议书B、项目可行性研究报告C、项目申请报告D、项目开工报告答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。企业投资建设实行核准制的项目，仅需向政府提交项目申请报告。9.建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A、施工单位B、设计单位C、监理单位D、建设单位答案：D解析：建设工程施工许可证应当由建设单位申请领取。10.预付款担保保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付金额。下列有关预付款担保的说法错误的是()。A、预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的B、承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效C、发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人D、预付款担保只能采用银行保函一种形式答案：D解析：预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。11.缔约过失责任是指（）。A、订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B、委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C、由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任答案：D解析：本题考查的是缔约过失责任。缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。12.建设工程成本管理内容中，（）是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。A、成本分析B、成本计划C、成本控制D、成本核算答案：B解析：成本计划是在成本预测的基础上，施工承包单位及其项目经理部对计划期内工程项目成本水平所做的筹划。施工成本计划是以货币形式表达的项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案。成本计划是目标成本的一种表达形式，是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，是进行成本费用控制的主要依据。13.某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（）。A、费用节约、进度超前B、费用超支、进度拖延C、费用节约、进度拖延D、费用超支、进度超前答案：D解析：考点:施工成本控制的方法。费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）—已完工作实际费用（ACWT），当费用偏差（CV）为负值时，即表示项目运行超出预算费用；当费用偏差（CV）为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用。t1时点已完工作预算费用小于已完工作实际费用，所以费用超支。进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）—计划工作预算费用（BCWS），当进度偏差（SV）为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差（SV）为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。t1时点已完工作预算费用大于计划工作预算费用，所以进度超前。参见教材118。14.根据我国《合同法》，要约生效的时间为（）。A、合同签订之日B、要约送达到受约人之日C、双方约定的时间D、合同管理部门确定的时间答案：B解析：本题考查要约生效的时间。我国《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。15.设备安装工程费概算的编制方法中，（）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。A、预算单价法B、设备价值百分率法C、扩大单价法D、综合吨位指标法答案：D解析：当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标。16.编制标底属于（）的职责范围。A、项目所在地造价管理站B、承包企业C、工程造价管理协会D、工程造价咨询机构答案：D解析：①工程造价管理协会的主要职责是工程造价理论研究、接受国家行政主管部门委托承担工程造价行业具体管理实务等;②地方造价管理站的主要职责是制定、修订地方经济定额并贯彻实施;③承包企业主要工作是投标、施工及施工过程中的成本控制;④编制标底属于工程造价的确定工作,应该是咨询机构的主要任务。17.根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A、逾期付款的，遇价格上涨时B、逾期付款的，遇价格下降时C、逾期提取标的物的，遇价格下降时D、逾期交付标的物的，遇价格上涨时答案：A解析：根据《合同法》第四十六条规定，当政府定价的标的物价格发生变化时，应当按照新的价格执行合同。因此，选项A正确，逾期付款的情况下遇到价格上涨时，需要按照新价格执行合同。选项B、C、D都与政府定价无关，不符合题意。18.国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由()构成。A、各分部分项工程费、单项工程开办费B、直接工程费、管理费、利润及税金C、直接工程费、开办费、利润及税金D、各分部分项工程费、单项工程开办费、措施费答案：A解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。根据图1.3.2国外建筑安装工程费用构成；各单项工程费用由各分部分项工程费用与单项工程开办费构成。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。19.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制。概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确。20.(2015年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：本题考查的是造价工程师管理制度。初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。21.下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（）。A、施工机械年检费B、小型施工机械安装费C、定期保养所用辅料费D、机上司机劳动保险费答案：D解析：本题考核机械台班单价的构成。不论对象，劳动保险费都计入管理费用。22.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于计日工，下列说法中正确的是（）。A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B、计日工按综合单价计价，按标时应计入投标总价C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算答案：B解析：计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。23.(2015年)某工地商品混凝土从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元／m3，乙地采购量及有关费用如下表所示，则该工地商品混凝土的材料单价应为()元／m3。A、341.00B、341.68C、342.50D、343.06答案：B解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。乙地采购材料单价=[(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率(%))]×(1+采购及保管费率(%))=(300+20)×(1+1%)×(1+4%)=336.128元/m3。该工地商品混凝土的材料单价=(400×350+600×336.128)/(400+600)=341.68。24.县级以上地方人民政府建设行政主管部门在履行安全监督检查职责时，无权采取的措施有（）。A、责令施工单位停止施工B、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料C、进入被检查单位施工现场进行检查D、纠正施中违反安全生产要求的行为答案：A解析：县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:①要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;②进入被检查单位的施工现场进行检查;③发现有影响工程质量的问题时，责令改正。25.施工图预算的二级预算编制形式是指（）。A、编制人编制、审核人审核B、建筑安装工程预算，设备工器具购置费预算C、单位工程预算、建设项目总预算D、单项工程综合预算、建设项目总预算答案：C解析：当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。26.某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A、建筑安装工程费B、办公和生活用品购置费C、研究试验费D、基本预备费答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。综合概算的一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费。选项BCD属于建设项目总概算的内容，不包含在单项工程综合概算中。27.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。28.(2014年)投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）A、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：询价在资格预审之后，劳务市场招募零散工不利于管理。在外地施工需用的施工机具，有时在当地租赁或采购可能更有利。29.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A、混合法B、指标估算法C、比例估算法D、系数估算法答案：B解析：建设项目可行性研究阶段投资估算原则上应采用指标估算法。对投资有重大影响的主体工程应估算出分部分项工程量，参考相关概算指标或概算定额编制主要单项工程的投资估算。30.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段，允许误差大于±30％B、投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内C、预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内D、可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内答案：C解析：A选项，项目建议书阶段，要求误差控制在±30％以内。D选项，可行性研究阶段，要求误差控制在±10%以内。选项C，预可行性阶段即为初步可行性研究阶段。31.订立合同过程中，（）是要约。A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书答案：B解析：本题考查的是合同的形势与内容。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。32.根据我国现行规定,对于生产单一产品的项目，一般以（）划分项目等级。A、项目的投资总额B、项目的建筑面积C、产品的市场需求规模D、产品的设计生产能力答案：D解析：凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分;生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分;产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。33.(2012年)美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是()。A、财务管理表格B、专用条件C、合同管理表格D、通用条件答案：D解析：合同条件体系的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。34.在相同类型的项目中，选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法是（）。A、经验估计法B、统计分析法C、比较类推法D、技术测定法答案：C解析：比较类推法是在相同类型的项目中选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法。经验估计法是根据定额员、技术员、生产管理人员和老工人的实际工作经验，对生产某一产品或完成某项工作所需的人工、施工机具、材料数量进行分析、讨论和估算，并最终确定定额耗用量的一种方法。统计分析法就是根据过去生产同类型产品、零件的实作工时或统计资料，经过整理和分析，考虑今后企业生产技术组织条件的可能变化来制定定额的方法。最新题库，考前技术测定法是通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的工作时间消耗、完成产品数量及有关影响因素，并将记录结果予以研究、分析，去伪存真，整理出可靠的原始数据资料，为制定定额提供科学依据的一种方法。35.一座大型食品加工厂属于（）。A、分部工程B、单项工程C、分项工程D、单位工程答案：B解析：单项工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。因此，选项B正确。36.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构需要对施工图涉及公共利益、公众安全和（）的内容进行审查。A、施工组织方案B、工程建设强制性标准C、施工技术方案D、施工图预算答案：B解析：本题考查的是工程项目管理概述。施工图审查内容的第一条就是“是否符合工程建设强制性标准”。记忆技巧：强制性标准、安全性、签字盖章。37.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：现场技术测定法，又称观测法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。38.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标（工料单价）为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A、2918.75B、3413.75C、3631.00D、3638.75答案：D解析：根据题目所给条件，我们可以使用概算指标法来计算拟建办公楼的工程造价指标。首先，根据类似工程的单位工程概算指标（工料单价）为3600元/m2，可以得出基础造价指标。其次，根据预算单价和材料用量差异，对基础造价指标进行调整。最后，考虑综合费用（25%），得出最终的工程造价指标。瓷砖地面的费用为：3600+3600/(1+25%)×128元/m2=3638.75元/m2。而复合木地板的用量是按照建筑面积比例来计算的，所以不能直接计算费用。综上所述，用概算指标法计算的拟建办公楼的工程造价指标为3638.75元/m2。因此，选项D是正确答案。39.建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。A、初步投资估算B、施工图预算C、施工标底D、设计概算答案：D解析：初步设计是工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。40.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为90元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A、90.0B、99.1C、100.2D、132.7答案：C解析：台班人工费=人工消耗量*（1+41.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：根据题干中提到的《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。根据题干中的信息，我们可以得出答案为A，即建设单位应当自中止施工起1个月内，向发证机关报告。42.根据《建设工程价款结算暂行办法》，原则上预付比例不低于合同金额的（）。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。43.全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去（）资源、造价、盈利和风险。A、估算B、预测C、筹划和控制D、管理答案：C解析：全面造价管理是专业知识和专门技术被用于筹划、控制和调整资源、造价、盈利和风险的过程。这意味着全面造价管理是用来管理项目成本的，通过筹划和控制过程，以最小化成本并最大化收益。因此，选项C是正确的。44.某工程基坑开挖恰逢雨季，造成承包商雨季施工增加费用超支，产生此费用偏差的原因是（）。A、业主原因B、设计原因C、客观原因D、施工原因答案：C解析：考点:赢得值（挣值）法。45.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02B、227.79C、246.01D、326.02答案：C解析：根据题目中的条件，首先计算出基本预备费，再根据价差预备费计算公式进行计算。基本预备费=（工程费用+其他费用）×基本预备费率，其中工程费用包括工程费用和工程建设其他费用。因此，该建设项目的基本预备费为（5000+1000）×8%=480万元。接下来，题目中要求第二年价差预备费的计算。由于题中给出的信息不足，我们无法准确知道投资金额的变化，但是根据一般的工程建设程序，第一年的投资额应该在总投资的50%以上，并且随着工程进度逐渐减少。我们可以假设第一年的投资额为项目总投资的50%，即2500万元，第二年的投资额为项目总投资的50%，即2500万元。第二年的价差预备费=[(50%×50%)×5%×50%×50%×(50%×5%)+480]×(1+5%)-1=246.01万元。因此，答案为C。46.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是()。A、国际运费B、国际运输保险费C、到岸后外埠中转运输费D、进口环节税费答案：C解析：本题考查的是材料运杂费的内容。材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。47.(2016年)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是()。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。48.已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A、25.82万元B、25.85万元C、26.09万元D、29.09万元答案：B解析：本题考查的是设备及工器具购置费。设备原价＝[23×（1＋1%）-3]×1.08＋1＋3＝25.85万元。49.编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A、待冲基建支出B、应付款C、预付及应收款D、来交款答案：C解析：预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。50.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（）。A、项目特征B、项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：本题考查的是工程量清单编制。项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。51.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。A、合同订立B、合同成立C、合同生效D、合同有效答案：B解析：合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。52.下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（）。A、工程量清单计价规范B、工程定额C、工程量清单计量规范D、工程承包合同文件答案：B解析：从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各个阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。53.下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是()。A、未达到固定资产标准的设备购置费B、达到固定资产标准的设备购置费C、引进设备时备品备件的测绘费D、引进设备的专利使用费答案：A解析：本题考查的是工器具及生产家具购置费的概念。工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。54.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A、2.54B、2.74C、2.75D、2.94答案：A解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。拟建项目静态投资＝2×（50/40）0.9×112/108＝2.54（亿元）。55.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是()。A、特殊设备安全监督检查费B、供销部门手续费C、成品损失费及运输包装费D、外购配套件费答案：D解析：单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税金+非标准设备设计费+外购配套件费。56.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A、债权发行机构的注册资金B、项目原始权益人的全部资产C、债权承销机构的担保资产D、具有可靠未来现金流量的项目资产答案：D解析：本题考查的是工程项目实施模式。具有未来现金流量所代表的资产，是ABS融资模式的物质基础。考前57.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A、业主与分包商以简单的成本加酬金B、业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C、M单位与分包商以简单的成本加酬金D、CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金答案：A解析：代理型合同是建设单位与分包单位直接签订,采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。58.预算定额是按照（）编制的。A、社会平均水平B、社会先进水平C、行业平均水平D、社会平均先进水平答案：A解析：预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据。因此它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以预算定额的平均水平是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需要的劳动时间。59.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9min，机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A、36m3/台班B、40m3/台班C、0.28台班/m3D、0.25台班/m3答案：A解析：该搅拌机纯工作1h循环次数=60/9=6.67（次）；该搅拌机纯工作1h正常生产率=6.67×750=5000（L）=5（m3）；该搅拌机台班产量定额=5×8×0.9=36（m3/台班）。60.下列不属于概算指标编制依据的是（）。A、标准设计图纸B、施工图设计C、工程造价资料D、施工规范答案：B解析：概算编制的依据包括：1)现行的设计规范、施工验收技术规范和各类工程预算定额；2)具有代表性的标准设计图纸和其他设计资料；3)现行的人工工资标准、材料价格、机械台班单价及其他的价格资料。61.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准标高的调整B、对备品备件采购数量的增减C、发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；⑥上述变更所需的附加工作。62.(2013年)关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A、按照合同文件中规定的工程量予以计量B、不符合合同文件要求的工程不予计量C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量答案：B解析：单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。63.关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价答案：B解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；选项C错误，招标人设有最髙投标限价的，应当在标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；选项D错误，招标人不得规定最低投标限价。64.分部(分项)工程量清单项目编码中，第二级表示（）。A、专业工程代码B、附录分类顺序码C、分部工程顺序码D、分项工程项目名称顺序码答案：B解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位按计算规范附录的规定设置；最新题库，考前第五级即十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001其顺序编制。各级编码代表的含义如下:(1)第一级表示专业工程代码(分二位)；(2)第二级表示附录分类顺序码(分二位);(3)第三级表示分部工程顺序码(分二位);(4)第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);(5)第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。65.某建设项目投产后,应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元,其中外购原材料、燃料7200万元。则该项目的应付账款估算额为（）万元。A、500B、375C、300D、125答案：C解析：应付账款周转次数=360／应付账款最低周转天数=360／15=24；应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用／应付账款周转次数=7200／24=300（万元）。66.工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A、地下管线资料、气象和水文观测资料B、定位放线的基准点和基准标高C、经审批的规划许可证D、承包人建议书答案：D解析：工程总承包投标文件的编制内容：1)投标函及投标函附录；2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；3)联合体协议书；4)投标保证金；5)价格清单：包括勘察设计费清单、工程设备费清单、必备的备品备件费清单、建筑安装工程费清单、技术服务费清单、暂估价清单、其它费用清单、投标报价汇总表；6)承包人建议书：图纸、工程详细说明、设备方案、分包方案、对发包人要求错误的说明等；7)承包人实施计划;概述、总体实施方案、项目实施要点、醒目管理要点；8)资格审查资料。67.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：本题考查的是有效工作时间的内容有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中，包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。原文是：准备与结束工作时间是执行任务前或任务完成后所消耗的工作时间。如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备工作时间；工作结束后的整理工作时间等。68.下列关于合同成立与生效的表述，错误的是（）。A、合同生效与合同成立是两个不同的概念B、合同在成立后，立即产生法律效力C、合同成立的判断依据是承诺是否生效D、合同依法成立之时，就是合同生效之日，二者在时间上是同步的答案：B解析：合同生效与合同成立是两个不同的概念。合同成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力。在通常情况下，合同依法成立之时，就是合同生效之日，二者在时间上是同步的。但有些合同在成立后，并非立即产生法律效力，而是需要其他条件成就之后，才开始生效。69.根据《中华人民共和国招标投标法》，开标工作应由（）主持。A、技术方面的专家B、投标人推选的代表C、经济方面的专家D、招标人答案：D解析：本题考查的是《招标投标法》相关内容。开标工作由招标人主持，邀请所有投标人参加。70.测编定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是()。A、人员编制不变B、劳动工具不变C、工作地点不变D、工作时段不变答案：B解析：工序是工艺方面最简单的施工过程，表现为工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变，是编制施工定额时主要的研究对象；工作过程由同一工人或同一小组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总合体，特点是人员编制不变，工作地点不变，而材料和工具可以变换，因此，本题选项B属于工序特征而不属于工作过程，B正确。71.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：本题考查的是劳动定额。有效工作时间包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。72.（2017年考题）直线职能制组织结构的特点是（）。A、信息传递路径较短B、容易形成多头领导C、各职能部门间横向联系强D、各职能部门职责清楚答案：D解析：考查不同组织结构的特点，常规考查，15年刚刚考过。73.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资答案：D解析：建设项目总造价是指项目总投资中固定资产投资额。74.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：跨地区承接业务不备案的、设立分支机构未备案的应处以5000元以上2万元以下罚款，故A、C选项错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故D选项错误。75.(2013年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年。A、3B、4C、5D、6答案：A解析：该题主要考察的是：甲级工程造价咨询企业资质标准根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。76.根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同答案：D解析：效力待定合同是指合同已经成立，但因其不完全符合有关合同生效的要件，其效力能否发生还尚未确定的合同。效力待定合同主要是因为当事人缺乏缔约能力、处分能力和代理资格所造成的。限制行为能力人订立的合同属于效力待定的合同。77.建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价分别表现为①投资估算②施工图预算③设计概算④工程结算⑤承包合同价，最终形成的建设工程的实际造价。他们的形成顺序是()。A、①②③④⑤B、①③②③⑤C、①③②⑤④D、①②③⑤④答案：C解析：建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价分别表现为投资估算、设计概算、施工图预算、承包合同价、工程结算。78.生产性建设项目的总投资由（）两部分构成。A、固定资产投资和流动资产投资B、有形资产投资和无形资产投资C、建筑安装工程费用和设备工器具购置费用D、建筑安装工程费用和工程建设其他费用答案：A解析：生产性建设项目总投资包括工程造价（或固定资产投资）和流动资金（或流动资产投资）两部分；非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。79.(2016年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于()人。A、6B、8C、10D、12答案：A解析：该题主要考察的是：乙级工程造价咨询企业资质标准，专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。80.某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A、基础工程的保修期限为60年B、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年C、电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期答案：C解析：根据题目所述，高层住宅工程结构设计合理使用年限为60年，屋面防水为一级，设计使用年限为15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中，基础工程的保修期限为60年，符合法律法规要求；房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年，不符合法律法规要求，因为根据《建筑工程质量管理条例》规定，房屋建筑工程的主体结构、屋面防水、外墙保温、防水、防潮、防火等工程的质量保修期限应不少于5年，且不得少于设计使用年限；电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年，不符合法律法规要求，因为根据《建筑工程质量管理条例》规定，电气、给排水、暖通空调、消防等工程的质量保修期限应不少于2年，且不得少于设计使用年限；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期，符合法律法规要求。因此，选项C不符合法律法规要求。81.依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土用于基础工程D、大型非标构件进行吊装答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。82.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（）前，书面通知招标人。A、投标截止时间B、评标委员会开始评标C、评标委员会结束评标D、招标人发出中标通知书答案：A解析：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。83.施工成本控制的步骤是（）。A、．比较--分析--预测--纠偏--检查B、预测--检查--比较--分析--纠偏C、检查--比较--分析--预测--纠偏D、分析--检查--比较--预测--纠偏答案：A解析：工成本控制的步骤如下：比较、分析、预测、纠偏、检查。84.某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是()万元。A、28047B、36578C、37093D、37260答案：C解析：85.关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A、应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B、各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C、工业布局的集聚程度越高越好D、相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率答案：D解析：建设地区的选择要遵循以下两个基本原则：(1)靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。但这一原则并不是意味着项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求具体对待。(2)工业项目适当聚集的原则。在工业布局中，通常是一系列相关的项目聚集成适当规模的工业基地和城镇，从而有利于发挥“集聚效益”。86.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。87.(2011年)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。88.工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()。A、正方形→矩形→T形→L形B、矩形→正方形→T形→L形C、T形→L形→正方形→矩形D、L形→T形→矩形→正方形答案：A解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。圆形、正方形、矩形、T形、L形，建筑周长系数依次增大。89.(2016年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()。A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B解析：该题主要考察的是：合同价款履行工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：(1)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；(2)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务；(3)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；(4)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；(5)转包承接的工程造价咨询业务；(6)法律、法规禁止的其他行为。故正确答案是B。跨地区承接业务不备案的，设立分支机构未备案的，应处以5000元以上2万元以下罚款，故选项A、C错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故选项D错误。90.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A、承诺期限自要约发出时开始计算B、承诺通知一经发出不得撤回C、承诺可对要约的内容做出实质性变更D、承诺的内容应当与要约的内容一致答案：D解析：本题考查的是承诺。选项A错误，要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：①除非当事人另有约定，以对话方式做出的要约，应当即时做出承诺；②以非对话方式做出的要约，承诺应当在合理期限内到达。选项B错误，承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人；选项C错误，承诺内容应当与要约内容一致。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，为新要约。91.(2013年)关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。选项A，人工消耗中包括超运距用工，其中超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距，当实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，不属于超运距用工，另行计算现场二次搬运费。选项B，材料损耗量按材料净用量的一定比例计算。选项D，不同机械的幅差系数不同，土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%，钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。92.工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A、工程施工合同文件B、国家、部门和地方有关的标准、规范和定额C、工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证D、国家法律、行政法规答案：A解析：工程施工合同是工程索赔中最关键和最主要的依据，工程施工期间，发承包双方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件也是索赔的重要依据。国家制定的相关法律、行政法规是工程索赔的法律依据。93.某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A、按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息B、建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C、建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日答案：A解析：没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，A错误。94.关于招标文件的说法，正确的是（）。A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C、招标人应当在招标文件中载明招标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人答案：C解析：A招标文件不可以设置最低投标限价；B投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出；D招标人对招标文件进行澄清或修改的，必须在投标截止前15日通知所有潜在投标人。如果不足15日的，开标时间应顺延。95.【2018年真题】根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：本题考查履约保证金的规定。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。96.推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经确定的工程合同价答案：A解析：运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标值，控制和修改初步设计以满足投资控制目标的要求。97.某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为（）元/t。A、350.0B、359.0C、360.5D、360.8答案：C解析：（300+50）×（1+3%）=360.5（元/t）98.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（）。A、合同公证书B、仲裁协议书C、履约保函D、合同担保书答案：B解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。99.()是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A、竣工图B、竣工结算C、竣工决算D、竣工验收签证书答案：C解析：项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之一。100.根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。101.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A、仪器仪表使用费B、施工机械财产保险费C、大型机械进出场费D、大型机械安拆费答案：A解析：本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。102.具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是（）。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程答案：B解析：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。103.招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。A、2006年4月1日B、2006年5月10日C、2006年6月10日D、2006年7月20日答案：C解析：本题考查的是合同订立的程序。要约的生效时间为要约到达受要约人时生效，承诺的生效时间为承诺通知到达要约人时生效。104.(2014年)某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（）万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：本题考查的是预付款的计算。预付款=（5000×0.6/180）×25=416.66。105.(2015年)依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是()。A、国家、地区或行业定额资料B、工程造价信息、资料和指数C、计价活动相关规章课程D、企业定额答案：D解析：该题主要考察的是：工程量清单的编制，106.进口设备的原价是指进口设备的（）。A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B解析：本题考查的是设备及工器具购置费。进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。107.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：本题考查的是预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和造价指标。预算定额，材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。108.建设项目综合指标一般以项目的（）表示。A、综合生产能力单位投资B、单项工程生产能力单位投资C、建筑安装工程费用D、投资估算指标的编制答案：A解析：建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示，如"元/t"、"元/kW";或以使用功能表示，如医院床位"元/床"。109.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人（）。A、不可以得到工期延长，也很难得到费用补偿B、不可以得到工期延长，可以得到费用补偿C、可以得到工期延长，也可以得到费用补偿D、可以得到工期延长，但很难得到费用补偿答案：D解析：在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为"共同延误"。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。110.某工程合同价为300万元，本期完成合同价款100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程需要调整的价款差额为（）万元A、115.75B、19.75C、15.75D、120.75答案：C解析：100×[0.2+（0.15×1.2+0.35×1.15+0.3×1.25）-1]=15.75万元111.(2014年)关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）A、单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算B、单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C、单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D、单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算答案：C解析：施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目总预算由单项工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。112.在各种计时观察法中，精确度最高的是()。A、选择法测时B、接续法测时C、写实记录法D、工作日写实法答案：B解析：主计时观察法主要有三种，即测时法、写实记录法和工作日写实法，测时法的精确性较高。测时法分为选择测试法和接续测时法。采用选择法测时，当被观察的某一循环工作的组成部分开始，观察者立即开动秒表，当该组成部分终止，则立即停止秒表。然后把秒表上指示的延续时间记录到选择法测时记录（循环整理）表上，并把秒针拨回到零点。下一组成部分开始，再开动秒表，如此依次观察，并依次记录下延续时间。接续法测时也称作连续法测时，它是连续测定一个施工过程各工序或操作的延续时间。接续法测时每次要记录各工序或操作的终止时间，并计算出本工序的延续时间。它比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。113.(2013年)国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A、直接建设成本B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、未明确项目准备金答案：B解析：估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”，必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。这部分价格增长在工程造价中体现为建设成本上升费用。114.(2015年)招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由()负责。A、招标代理机构B、招标人C、编制工程量清单的造价咨询机构D、招标工程量清单的编制人答案：B解析：该题主要考察的是：工程量清单的编制，“招标人对工程量清单中各分部分项工程或适合以分部分项工程项目清单设置的措施项目的工程量的准确性和完整性负责；投标人应结合企业自身实际、参考市场有关价格信息完成清单项目工程的组合报价，并对其承担风险”115.【2017年真题】关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）A、投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B、招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C、投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D、投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人答案：D解析：本题考查投标文件的撤回与撤销。投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。投标人撤销投标文件，是在投标截止时间之后，后果是被扣留投标保证金。116.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。标准砖的净用量=1113/（1+5%）=1060（块）；砂浆的净用量=2-1060×0.24×0.115×0.053=0.449（m3）。117.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入()。A、人工费B、材料费C、管理费D、暂定金额答案：C解析：国外建筑安装工程费用中，管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的工作人员工资、工作人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。118.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100m2。A、316.55B、491.55C、508.45D、845.00答案：B解析：修正结构件指标人工、材料、机械台班消耗量的计算公式如下：结构变化修正概算指标的人工、材料、机械数量＝原概算指标的人工、材料、机械数量＋换入结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量－换出结构件工程量×相应定额人工、材料、机械消耗量即结构变化修正概算指标的人工消耗量：500＋24×65%－37×65%=491.55(工日/100平方米)。119.(2013年)下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是()。A、工程竣工验收备案表B、施工许可证C、施工图设计文件审查意见D、施工单位签署的工程质量保修书答案：A解析：工程竣工验收报告还应附有下列文件：①施工许可证；②施工图设计文件审查意见；③验收组人员签署的工程竣工验收意见；④市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料；⑤施工单位签署的工程质量保修书；⑥法规、规章规定的其他有关文件。120.施工项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理受安排施工生产、加强机械调度工作等的成本控制措施，主要作用是控制机械的（）。A、台班单价B、台班数量C、台班保养费D、台班质量答案：B解析：施工生产的合理安排、加强机械调度等工作主要涉及台班数量，与机械台班单价、台班保养费和台班质量无直接关系，所以选B。选项A、C、D均不合适。121.编制投标报价，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是()。A、招投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以设计图纸为准，结合规范确定投标报价的综合单价B、施工中施工图纸或设计变更与工程量清单特征描述不一致时，应按工程量清单特征，确定综合单价C、综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料、工程设备的价格风险，10%以内的施工机具使用费风险D、承包人应承担法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化答案：C解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，再招标投标过程中，当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；选项B错误，当施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价；选项D错误，法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费的变化，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。122.用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中，精确度较高的方法是()。A、数示法B、图示法C、接续法D、选择法答案：C解析：接续法测时的特点是在工作进行中和非循环组成部分出现之前一直不停止秒表，秒针走动过程中，观察者根据各组成部分之间的定时点，记录它的终止时间，再用定时点终止时间之间的差表示各组成部分的延续时间。由于这一方法避免的主观选择所导致的误差，因此比选择法测时更加准确、完善。123.(2015年)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由()主持编制。A、总承包单位技术负责人B、施工项目负责人C、总承包单位法定代表人D、施工项目技术负责人答案：B解析：本题考查的是工程项目施工组织设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。124.建设项目竣工决算包括的范围是()。A、从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用答案：A解析：建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用125.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、采购人依法能够自行建设、生产或者提供D、受自然地域限制的答案：C解析：《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。126.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A、债券发行机构的注册资金B、项目原始权益人的全部资产C、债券承销机构的担保资产D、具有可靠未来现金流量的项目资产答案：D解析：一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。拥有这种未来现金流量所有权的企业（项目公司）成为原始权益人。这些未来现金流量所代表的资产，是ABS融资方式的物质基础。127.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是（）。A、编制最高投标限价的依据B、是编制预算定额的依据C、是编制建设项目主要材料计划的参考依据D、对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一答案：B解析：概算定额的主要作用：(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；(4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。128.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定土石方工程综合单价为75元/m3，混凝土工程综合单价为420元／m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A、17.55,87.75B、17.10,99.45C、17.10,87.75D、17.55,99.45答案：A解析：合同总额P=4400×75＋2000×420=117万元工程预付款额度=117×15%=17.55万元起扣点T=P-M／N=117-117×15%÷60%＝87.75万元。129.《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关延期申请；延期以（）次为限，每次不超过3个月。A、1；1B、2；2C、3；2D、4；3答案：C解析：本题考查的是建筑许可。设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者