2024年二造《建设工程造价管理基础知识》通关必做强化训练试题库300题及详解

PAGEPAGE12024年二造《建设工程造价管理基础知识》通关必做强化训练试题库300题及详解一、单选题1.新增固定资产价值的计算对象是（）。A、独立专业的单位工程B、独立施工的单位工程C、独立发挥生产能力的单项工程D、独立设计的单位工程答案：C解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。2.在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是()。A、分析工器具购置费占建设总投资的比例B、分析引进设备费用占全部设备费用的比例C、分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D、分析装饰工程占总投资的比例答案：D解析：工程投资比例分析的内容：一般建筑工程要分析土建、装饰、给排水、电气、暖通、空调、动力等主体工程和道路、广场、围墙、大门、室外管线、绿化等室外附属工程占总投资的比例；一般工业项目要分析主要生产项目（列出各生产装置）、辅助生产项目、公用工程项目（给排水、供电和通信、供气、总图运输及外管）、服务性工程、生活福利设施、厂外工程占建设总投资的比例。3.建设工程全要素造价管理是指要实现（）的集成管理。A、人工费、材料费、施工机具使用费B、直接成本、间接成本、规费、利润C、工程成本、工期、质量、安全、环境D、建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用答案：C解析：控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。4.据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为()m3／工日。A、8.621B、8.772C、9.174D、14.493答案：B解析：根据题目中给出的计时观测资料，每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。可以根据这些数据来计算每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。首先，将辅助工作时间、准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间等扣除后，可以得到纯工作时间，即完成勾缝工作所需的时间。然后，根据纯工作时间的比例和每平方米标准砖墙勾缝时间，可以计算出每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。答案选项B8.772最为接近通过计算得到的数值，因此B选项为正确答案。5.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行（）。A、网上公示B、咨询论证制度C、专家评议D、民众听证答案：C解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行专家评议。这是为了确保政府投资项目的科学性、合理性和可行性，避免出现浪费资源、损害公共利益的情况。因此，选项C是正确答案。选项A、B、D也是政府投资项目公开、透明、民主的重要环节，但不是特别重大的政府投资项目必须实行的制度。6.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为（）。A、单位工程B、分部工程C、分项工程D、单项工程答案：A解析：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。7.以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A、不参与项目前期决策B、在项目建设过程中不承担管理咨询风险C、不对项目运营期间资产保值增值负责D、不对项目的投资收益负责答案：B解析：本题考查的是工程项目实施模式。如果代建单位未能完全履行代建合同义务，擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，应承担所造成的损失或投资增加额，由此可见，代建单位要承担相应的管理、咨询风险。8.(2010年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。A、2000B、3000C、4000D、5000答案：D解析：工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。9.编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（）。A、梁的标高B、混凝土的强度等级C、门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸D、油漆(涂料)的品种答案：A解析：可不描述的内容：(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小)；(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方爆破单孔深度及装药量特征)；(3)应由投标人根据当地材料和施下要求确定的(混凝土拌料中砂子、石子种类、特征)；(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。10.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A、征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的4～6倍B、拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C、青苗补偿费归农村集体所有D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍答案：B解析：征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍；若农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人；每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍。11.已知某工程承包合同价款总额是3000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元。A、1000B、1400C、1500D、2000答案：D解析：起扣点的计算公式如下：T=P-M/N式中T一一起扣点(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额；P一一承包工程合同总额；M一一工程预付款总额；N一一主要材料及构件所占比重。预付款起扣点=3000-(3000×20%)÷60%=2000万元。12.关于工期索赔，下列说法不正确的是（）。A、因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期B、只有发包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期C、只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期D、只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期答案：B解析：因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。有时工程延期的原因中可能包含有双方责任，此时工程师应进行详细分析，分清责任比例，只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期。只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。13.下列费用中，不属于工程造价构成的是()。A、用于支付项目所需土地而发生的费用B、用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C、流动资金D、用于委托工程勘察设计所支付的费用答案：C解析：工程造价由建设投资、建设期利息组成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。A属于建设用地费，B属于建设管理费，D属于勘察设计费，三项均属于工程建设其他费用。流动资金属于流动资产投资14.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是()。A、预收账款=营业收入年金额／预收账款周转次数B、应收账款=年经营成本／应收账款周转次数C、在产品=（年经营成本-年其他营业费用）／在产品周转次数D、预付账款=外购原材料、燃料费用／预付账款周转次数答案：B解析：流动资金各项内容估算公式如下：(1)预收账款=预收的营业收入年金额／预收账款周转次数(2)应收账款=年经营成本／应收账款周转次数(3)产成品=（年经营成本-年其他营业费用）／产成品周转次数(4)预付账款=外购商品或服务年费用金额／预付账款周转次数本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。15.项目融资主要是以（）来安排融资。A、项目资产和预期收益B、项目投资者的资信水平C、项目第三方担保D、项目管理的能力和水平答案：A解析：项目融资是指以拟建项目资产、预期收益、预期现金流量等为基础进行的一种融资，而不是以项目投资者或发起人的资信为依据进行融资。16.(2014年)实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A、筹措建设资金并按时偿还债务B、组织编制并上报项目初步设计文件C、编制和确定工程招标方案D、组织工程建设实施并控制项目目标答案：A解析：该题主要考察的是：建设项目董事会的职权建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。17.工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内，要用投资估算价控制（）。A、设计方案的选择和初步设计概算造价B、初步设计概算造价和施工图设计C、技术设计和修正概算造价D、施工图设计和预算造价答案：A解析：所谓工程造价控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的限额以内。具体说，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价；用概算造价控制技术设计和修正概算造价；用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价，用最高投标限价控制投标价等。以求合理使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益。控制造价在这里强调的是限定项目投资。18.从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为（）。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息答案：B解析：考核工程造价信息的分类，①按管理组织角度分为系统化和非系统化；②按形式分为文件式和非文件式；③按信息来源分为横向和纵向；④按反映经济层面分为宏观和微观；⑤按动态性分为过去的和现在的；⑥按稳定程度分为固定的和流动的。19.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。A、需要向原中标人采购工程、货物或者服务B、受自然环境限制C、需要采用不可替代的专利D、采购人依法能够自行建设答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，目。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。20.缺陷责任期的开始计算日期为（）。A、工程完工之日B、提交竣工验收申请之日C、通过竣工验收之日D、通过竣工验收后30天答案：C解析：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。21.完整的竣工决算所包含的内容是()。A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析答案：A解析：本题考查竣工决算的内容，根据财政部、国家发改委和住房和城乡建设部的有关文件规定，竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。22.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分项工程(或扩大分项工程或扩大结构构件)工程量的项目。这种方法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。23.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A、200B、500C、520D、600答案：C解析：本题考查的是可行性研究阶段的投资估算。第一年利息＝4000/2×10%＝200（万元），第二年利息＝（4000＋200＋2000/2）×10%＝520（万元）。24.某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的到岸价应为（）万元人民币。A、1100.00B、1110.00C、1111.00D、1111.11答案：D解析：本题考查的是设备及工器具购置费。运输保险费＝（1000＋100）×1%/（1-1%）＝11.11万元，到岸价＝离岸价格＋国际运费＋运输保险费＝1000＋100＋11.11＝1111.11万元。25.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据答案：A解析：本题考查的是施工图预算的编制。BD应该是投资方，C应该是施工方。26.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500－2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计算规范代码后跟三位数字表示，并应从001起顺序编制。答案：B解析：本题考查的是分部分项工程项自清单。选项A，第三级表示分部工程顺序码（分二位）；选项C，当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定；选项D，补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成。27.下列对于K周从低到高排序正确的是()。A、圆形、矩形、L形、T形B、圆形、正方形、矩形、L形C、矩形、正方形、T形、L形D、矩形、长方形、L形、T形答案：B解析：圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K周依此增大。28.某施工机械原始购置费为4万元,耐用总台班为2000台班，大修周期为5个,每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。A、91.44B、93.00C、95.25D、95.45答案：B解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/台班）29.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理答案：B解析：发包人对工程质量有异议拒绝办理工程竣工结算时，应按以下规定执行：(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。考前30.(2016年)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是()个采暖期、供冷期。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：该题主要考察的是：工程最低保修期限在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他T程的保修期限由发包方与承包方约定。31.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。A、5000元B、1万元C、2万元D、3万元答案：B解析：本题考查法律责任中经营违规责任。工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款32.(2017年)根据《合同法》关于要约和承诺的说法，正确的是()。A、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B、承诺的内容应当与要约的内容一致C、要约邀请是合同成立的必经过程D、撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人答案：B解析：本题考查的是合同法。承诺的内容应当与要约的内容一致。33.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期截止日应当为（）。A、投标截止时间B、投标截止日后20天C、投标有效期截止日D、与中标人订立合同之日答案：C解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。34.在我国建设项目投资中，取得土地使用权而支付的土地使用权出让金属于（）。A、工程费用B、建设用地费C、与项目建设有关的其他费用D、与未来生产经营有关的其他费用答案：B解析：本题考查的是建设用地取得的费用。建设用地费是指为获得工程项目建设土地的使用权而在建设期内发生的各项费用，包括通过划拨方式取得土地使用权而支付的土地征用及迁移补偿费，或者通过土地使用权出让方式取得土地使用权而支付的土地使用权出让金35.(2014年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费答案：B解析：料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。36.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A、建筑安装工程一切险保费B、引进设备财产保险保费C、危险作业意外伤害险保费D、人身意外伤害险保费答案：C解析：工程保险费包含建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。37.下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）。A、超出原设计范围的重大变更B、超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C、超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D、超出预备费的国家重大政策性调整答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。允许调整概算的原因包括以下几点：（1）超出原设计范围的重大变更；（2）超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；（3）超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。38.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说法正确的是()。A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价款的，均不予支持B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人承担修复费用C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效答案：D解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。^修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。39.政府投资项目的竣工总结算由（）审查。A、主管部门B、同级财政部门C、所在地财政监察专员办事机构D、财政部答案：B解析：单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目由同级财政部门审查。40.某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元,基本预备费为400万元，项目前期年限1年,建设期3年，各年度完成投资计划额的比例分别为20%、40%与40%,年涨价率为6%，则该项目建设期第2年价差预备费为（）万元。A、451.63B、464.74C、564.54D、589.63答案：D解析：静态投资=7200+1800+400=9400(万元）第二年价差预备费=9400×40%×[(1+6%)×(1+6%)0.5×(1+6%)-1]=589.63(万元)41.下列关于承诺的说法错误的是（）。A、承诺是受要约人同意要约的意思B、承诺应当以行为或通知的方式作出C、承诺通知自发给要约人时生效D、要约人对要约的内容作出实质性变更的为新要约答案：C解析：承诺是受要约人同意要约的意思表示，应当以行为或通知的方式作出。承诺通知自发给要约人时并不生效，而是要约人收到承诺通知后生效。要约人对要约的内容作出实质性变更的并不构成新要约，而是构成要约的变更。因此，选项C是错误的。42.根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A、不带报价的技术建议B、带报价的技术建议C、不带报价的技术方案D、带报价的技术方案答案：A解析：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。43.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C解析：撤销权是指受损害的一方当事人对可撤销的合同依法享有的、可请求人民法院或仲裁机构撤销该合同的权利。《合同法》规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。44.对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查A、地下暗挖工程B、降水工程C、脚手架工程D、起重吊装工程答案：A解析：本题考察的是在涉及地下暗挖工程的专项施工方案中，施工单位应当依法组织专家进行论证、审查的规定。正确答案为A。解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：“涉及地下暗挖、地基处理、基坑支护、高支模、模板、脚手架、起重吊装、爆破、防水、防腐、隧道、桥梁、隔声、隔热、消防、环保等专业工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。”因此，对于涉及地下暗挖工程的专项施工方案，施工单位应当依法组织专家进行论证、审查。综上所述，本题答案为A。45.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括工程排污费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：A解析：规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，是建筑安装工程费用中的一部分，与工程排污费、住房公积金和社会保险费等是不同的。投标人在投标报价时填写的规费应当按照规定的标准填写，不可随意提高。社会保险费中包括的是员工的社会保险费用，不包括建筑安装工程的一切险的投保费用。46.投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是()。A、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额答案：A解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。各种人工、材料、机械台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。47.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。A、以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B、以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C、以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D、以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据答案：A解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。48.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A、开标过程应当记录、并存档备查B、开标应由公正机构主持C、开标地点由招标人提前公示D、开标应在投标文件截止时间之后尽快进行答案：A解析：本题考查的是招标投标法实施条例。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。49.2009年在某地兴建一座55万吨合成氨的化肥厂，总投资为453000万元，假如2012年在该地开工兴建65万吨合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0．81，则所需静态投资为（）万元(假定从2009--2012年每年平均指数为1．05)。A、612345．21B、613482．65C、600388．19D、643259．13答案：C解析：万元50.(2009年)某工程在建设期初预计和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为()。A、0.9802B、1.0811C、1.1072D、1.197答案：B解析：本题考核的是设备、工器具价格指数的计算根据公式：设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)，则第一年末的设备、工器具价格指数=(110*5+78*8+48*12+10*65)/(100*5+75*8+50*12+8*65)=2400/2220≈1.081151.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B、竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C、竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D、安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用答案：B解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。52.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用53.编制材料损耗定额的主要方法是()。A、实验室试验法B、现场技术测定法C、现场统计法D、理论计算法答案：B解析：现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量。54.(2013年)关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据答案：A解析：施工图预算对投资方的作用有：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；②施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据；③施工图预算是确定工程招标控制价的依据；④施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用有：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础；②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据；④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据；⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。55.（2017年考题）根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。56.在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述的是()。A、工程结构B、使用材质C、工作内容D、安装位置答案：C解析：分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸、按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。在各专业工程计量规范附录中的“工程内容”，在编制分部分项工程量清单时，通常无须描述。57.某工程投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过()。A、20万元B、50万元C、80万元D、100万元答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。58.关于建设期利息的说法，正确的是（）。A、建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息B、总贷款分年均衡发放时,建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D、建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费答案：A解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用及债务资金利息。当总贷款是分年均衡发放时,建设期利息计算可按当年借款在年中支用考虑。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费等。59.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A、6DB、5DC、4DD、3D答案：B解析：3）模拟施工。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。60.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是()。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。61.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—013）的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计列入（）之中。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、措施项目费答案：C解析：计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作62.根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。A、项目建设前期各阶段工程造价的估量B、项目初步设计阶段概算的预测C、项目施工图设计阶段预算的预测D、项目合同价格的形式和后续合同价格的管理答案：D解析：从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。63.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A、建筑物平面形状B、项目利益相关者C、柱网布置D、风险因素答案：C解析：本题考查影响工业建设项目的因素，对于工业建筑，柱网布置对结构的梁板配筋及基础的大小会产生较大的影响，从而对工程造价和厂房面积的利用效率都有较大的影响。64.某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A、50B、80C、100D、160答案：B解析：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%，且不超过80万元。5000×2%=100，所以最高保证金80万元。65.(2014年)根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师执业资格证书的人员，自资格证书签发之日起1年后申请初始注册的，应当提供（）证明。A、工程造价咨询业绩B、社会基本养老保险C、医疗保险D、继续教育合格答案：D解析：该题主要考察的是：造价工程师的初始注册，取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起1年内申请初始注册。逾期未申请者，须出具近一年的继续教育证明方可申请初始注册。66.建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其中工程费用包括（）。A、建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费B、建筑工程费、设备及工器具购置费、价差预备费C、建筑工程费、基本预备费、安装工程费D、建筑工程费、价差预备费、安装工程费答案：A解析：工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。67.概算造价是指在采用三阶段设计的（）阶段确定工程造价的文件。A、项目建议书B、初步设计C、技术设计D、施工图设计答案：B解析：在三阶段设计中，概算造价是在初步设计阶段确定工程造价的文件。这是因为初步设计阶段需要对工程项目的规模、结构、材料、设备等进行详细的分析和设计，这个阶段的造价控制和估算对于整个项目的投资控制具有重要意义。其他选项A、C、D在设计的不同阶段，对于工程造价的控制和估算有不同的作用和要求。68.从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A、全部建筑安装工程费用B、建设工程总费用C、全部固定资产投资费用D、建设工程动态投资费用答案：C解析：从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。69.(2010年)下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A、施工作业的生产工人工资B、施工机械操作人员工资C、工人夜间施工的夜班补助D、大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费答案：D解析：预算定额基价的编制方法，简单说就是工、料、机的消耗量和工、料、机单价的结合过程。其中，人工费是由预算定额中每一分项工程各种用工数，乘以地区人工工日单价之和算出；材料费是由预算定额中每一分项工程的各种材料消耗量，乘以地区相应材料预算价格之和算出；机具费是由预算定额中每一分项工程的各种机械台班消耗量，乘以地区相应施工机械台班预算价格之和，以及仪器仪表使用费汇总后算出。上述单价均为不含增值税进项税额的价格。70.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A、投标人A与B的项目经理为同一人B、投标人C与D的投标文件相互错装C、投标人E和F在同一时刻提前递交投标文件D、投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制答案：C解析：本题考查串通投标的情形有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;5)不同投标人的投标文件相互混装;6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。71.根据项目总投资的构成规定，工程费用由（）构成。A、建筑工程费、建设用地费、基本预备费B、建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费C、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、建设期利息D、建筑安装工程费、工程建设其他费、建设期利息答案：B解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程费用=设备及工器具购置费＋建筑安装工程费。生产性总投资=固定资产投资+流动资产投资=工程造价+流动资金；非生产性总投资=固定资产投资；工程造价=建设投资+建设期利息；建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费72.(2014年)对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：本题考查的是计日工的报价，计日工应按照招标人提供的其他项目，清单列出的项目和估算数量自主确定各项综合单价并计算费用。73.(2012年)关于CM承包模式的说法，正确的是()。A、CM单位负责分包工程的发包B、CM合同总价在签订CM合同时即确定C、MP可大大减少CM单位的承包风险D、CM单位不赚取总包与分包之间的差价答案：D解析：2)CM单位不赚取总包与分包之间的差价。74.(2015年)某施工组织机构如下图所示，该组织机构属于()组织形式。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、矩阵制答案：C解析：75.某工程合同工期约定为6个月，签订的合同价为95万元，则该工程适宜采用（）方式结算工程款。A、按月结算B、其他方式结算C、分段结算D、竣工后一次结算答案：D解析：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行开工前预付一定的预付款或加上工程款每月预支，竣工后一次结算的方式。76.《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。A、编制安全技术措施及专项施工方案B、审查安全技术措施及专项施工方案C、报告安全生产事故隐患D、承担建设工程安全生产监理责任答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。选项A应为施工单位的责任。77.(2015年)关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是()。A、加大住宅宽度，不利于降低单方造价B、降低住宅层高，有利于降低单方造价C、结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D、住宅层数越多，越有利于降低单方造价答案：B解析：该题主要考察的是：民用住在设计总影响造价的主要因素，“选项A在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。选项B住宅的层髙和净高，直接影响工程造价。根据不同性质的工程综合测算住宅层髙每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。选项C衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（住宅结构面积与建筑面积之比），系数越小设计方案越经济。选项D当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提髙结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。”78.根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。A、无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C、由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告D、施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。根据国家规定，规模较大、较复杂的工程建设项目应先进行初验，然后进行正式验收。规模较小、简单的工程项目，可以一次进行全部项目的竣工验收。工程项目全部建完，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。79.城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向()申请领取施工许可证。A、国务院建设主管部门B、工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C、工程所在地地市级以上人民政府建设主管部门D、工程所在地县级以上人民政府建设主管部门答案：D解析：从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，业主在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。80.施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（）。A、工程变更修改的工程量清单内容B、合同文件中规定的各种费用支付项目C、暂列金额中的专业工程D、擅自超出施工图纸施工的工程答案：D解析：工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。81.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，（）指施工现场发生的加工材料等的用工。A、基本用工B、材料超运距用工C、人工幅度差D、辅助用工答案：D解析：辅助用工指施工现场发生的加工材料等的用工。如筛砂子、淋石灰膏的用工。82.夏季防暑降温费属于()。A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费答案：D解析：夏季防暑降温费属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费。夏季防暑降温费属于劳动保护费，而劳动保护费属于企业管理费。83.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人安全防护用品的购置费用C、地下室施工时采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B解析：属于夜间施工增加费;C属于非夜间施工照明费;D选项属于建筑物的临时保护设施费。84.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。85.下列建筑服务中，不可以选择按照简易办法计税的有（）。A、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务B、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务C、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务D、一般纳税人为建筑工程新项目提供的建筑服务答案：D解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。简易计税适用范围：（1）小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税；（2）一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务；（3）一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务；（4）一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务。86.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()。A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C、招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D、当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正答案：A解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项B，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。选项C，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。87.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。A、提出项目开工报告B、审核项目初步设计和概算文件C、组织工程招标工作D、提出项目竣工验收申请报告答案：C解析：项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。88.我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是指（）。A、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统B、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统C、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统D、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统答案：B解析：我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是:政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统。89.政府采购合同履约保证金的数额不得超过（）。A、政府采购项目采购预算金额的20%B、政府采购合同金额的20%C、政府采购项目采购预算金额的10%D、政府采购合同金额的10%答案：D解析：本题考查的是政府采购合同。采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。90.在施工合同履行期间，下列属于工程计量范围的是()。A、工程变更修订的工程定额内容B、合同文件中规定的各种费用支付项目C、暂列金额中的计日工D、擅自超出施工图纸施工的工程答案：B解析：本题考查的是工程计量。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。91.施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于材料单价的费用是（）。A、对原材料进行鉴定发生的费用B、施工机械整体场外运输的辅助材料费C、原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费D、机械设备日常保养所需的材料费用答案：C解析：材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。其中运输损耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。92.根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A、3B、5C、10D、15答案：C解析：如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前提出。93.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）。A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同答案：A解析：本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。94.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A、工程费用+工程建设其他费用B、建设投资+建设期利息C、建设安装工程费+设备及工器具购置费D、建设项目总投资答案：B解析：本题考查的是建设项目总投资的构成。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。95.(2010年)下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案：A解析：设备工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数96.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A、投资估算B、工程概算C、施工图预算D、施工组织设计答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第十六条规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制工程概算时确定。因此，本题答案为B。选项A投资估算是在工程可行性研究阶段确定工程投资的预算，选项C施工图预算是在施工图设计阶段确定施工所需的材料、设备、劳务等费用，选项D施工组织设计是在施工准备阶段确定施工组织方案和施工方法。97.()是以实物数量和货币标准为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是正确核定新增固定资产价值的依据。A、竣工图B、竣工结算C、竣工决算D、竣工验收签证书答案：C解析：项目竣工决算是指所有项目竣工后，项目单位按照国家有关规定在项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工建设项目全部建设费用、建设成果和财务状况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的侬据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。竣工决算是工程造价管理的重要组成部分，做好竣工决算是全面完成工程造价管理目标的关键性因素之一。98.(2015年)关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”，即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议，选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。99.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。100.下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是()。A、国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B、进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C、为运输而进行的包装支出的各种费用D、进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费答案：A解析：国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。101.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A、基本工资B、奖金C、津贴补贴D、特殊情况下支付的工资答案：D解析：本题考查的是人工日工资单价的组成内容。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。102.下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是（）。A、建筑保险和债券B、仪器仪表费C、开工试车费D、不可预见准备金答案：C解析：间接成本是指与工程建设项目有关的其他费用，包括开工试车费、办公和生活家具购置费等。其中，开工试车费通常是由于工程项目在建设过程中需要进行一系列的试运行，以确保设备和系统的正常运行而产生的费用。因此，答案C是正确的。103.根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。A、在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B、在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C、对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D、对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证答案：A解析：本题考查的是建筑工程施工许可制度的相关规定。根据《建筑法》的规定，建设单位在建工程因故中止施工之日起1个月内应向施工许可证颁发机关报告，因此选项A为正确答案。选项B中的“3个月”与实际规定不符；选项C和D中的“满6个月”和“满1年”也与实际规定不符。因此，本题的正确答案为A。104.(2015年)在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为()工日/10m3。A、5.20B、5.23C、5.25D、5.28答案：D解析：该题主要考察的是：定额人工消耗量的计算“预算定额中人工工日消耗量是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数=(4+0.5+0.3)x10%=0.48；预算定额人工消耗量=基本用工+（超运距用工+辅助用工+人工幅度差）=4(0.5+0.3+0.48)=5.28工日/10m3。105.关于限制民事行为能力人订立的合同，叙述错误的是（）。A、限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认B、与限制民事行为能力人的年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经其法定代理人追认，即为有效合同C、根据我国《民法通则》，限制民事行为能力人是指12周岁以上不满16周岁的未成年人，以及不能完全辨认自己行为的精神病人D、经过其法定代理人追认的合同，即为有效合同答案：C解析：根据《中华人民共和国民法通则》，限制民事行为能力人是指8周岁以上不满18周岁的未成年人，以及不能完全辨认自己行为的精神病人。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认106.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（）应当将施工图送施工图审查机构审查。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、设计单位答案：C解析：以房屋建筑和市政基础设施工程为例，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号)，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。107.检验试验费不包括（）。A、对构件的一般鉴定B、对建筑安装物的一般鉴定C、对构件进行破坏性试验D、对建筑材料检验答案：C解析：检验试验费不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用。108.关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A、规费具有强制性，根据其组成又可细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B、规费由社会保险费和工程排污费组成C、社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费D、规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成答案：C解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。109.对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是()。A、靠近大中城市B、靠近燃料提供地C、靠近产品消费地D、靠近原料产地答案：D解析：对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。110.(2013年)关于招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差＞±3%的应责成招标人改正答案：D解析：选项A错，投标人的投标报价高于招标控制价的，^其投标应予以拒绝；选项B错，若招标控制价大大高于市场平均价，中标后利润很丰厚，若公布的招标控制价远远低于市场平均价，此限额投标将无利可图；选项C错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。111.不用计入人工日工资单价的费用是（）。A、劳动保险费B、津贴补贴C、劳动竞赛奖D、特殊情况下支付的工资答案：A解析：人工单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。112.(2016年)关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C解析：建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算，所以A错误；研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。所以B错误；改扩建项目一般只计拆除清理费，所以C正确；市政公用设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地省级人民政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。所以D选项错误。113.公开招标与邀请招标比较，其优点是（）。A、缩短了招标时间B、节约了招标费用C、不进行资格预审D、可以在较广的范围内选择承包商答案：D解析：公开招标方式的优点是,招标人可以在较广的范围内选择承包商,投标竞争激烈，择优率更高，有利于招标人将工程项目交予可靠的承包商实施,并获得有竞争性的商业报价，同时，也可在较大程度上避免招标过程中的贿标行为。114.根据计时观察资料得知：每㎡标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（）3／工日。A、8.621B、8.772C、9.174D、14.493答案：B解析：1砖厚的砖墙，其每立方米砌体墙面面积的换算系数为=4.17㎡则每立方米砖墙的勾缝时间为41.7min工序作业时间=41.7/（1-5%）=43.895min定额时间=43.895/（1-3%-2%-15%）=54.868min=54.868/60/8=0.114工日则产量定额=1/0.114=8.772115.关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（）。A、分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B、工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C、基本构造单元是由分部工程适当组合形成D、工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价答案：D解析：分部分项工程费=基本构造单元工程量×相应单价，A错误；工料单价仅包括人工、材料、机具使用费用，是各种人工消耗量、各种材料消耗量、各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积，B错误；基本构造单元是由分项工程分解或适当组合形成，C错误。116.投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是()。A、单位生产能力估算法B、生产能力指数法C、系数估算法D、比例估算法答案：C解析：系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数，依此估算拟建项目静态投资的方法。117.从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是（）。A、BTB、OOC、BOOTD、TOT答案：D解析：本题考查的是项目融资方式。根据题干中的“能回避建设过程风险，又能尽快取得收益”的要求，可以排除掉BT、BOO、BOOT三种方式，因为这三种方式都需要投资者承担建设过程中的风险。而TOT（Turnkey）方式是指投资者委托承包商全权负责项目的设计、建设、运营等全过程，投资者只需要在项目建成后取得收益，不需要承担建设过程中的风险，因此符合题目要求。因此，答案为D。118.建设工程项目管理工作的核心任务是（）。A、项目的目标控制B、为项目建设的决策和实施增值C、实现工程项目实施阶段的建设目标D、为工程建设和使用增值答案：A解析：本题考查的是工程项目管理概述。工程项目管理的核心是控制项目基本目标（质量、造价、进度），最终实现项目功能，以满足项目使用者及利益相关者需求。119.对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A、B、C、D、答案：A解析：120.关于流动资金估算的计算公式，正确的是()。A、流动资产=应收账款+存货+现金B、应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C、存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D、现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数答案：D解析：选项A错误，流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金；选项B错误，应收账款=年经营成本／应收账款周转次数；选项C错误，