2024-活动板房工程施工合同标准版可打印

活动板房工程施工合同标准版，可打印合同编号：__________活动板房工程施工合同甲方（委托方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方需要乙方提供活动板房工程施工服务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一章：定义和解释1.1定义本合同中所用术语定义如下：（1）“活动板房工程”指甲方委托乙方施工的位于__________的活动板房项目。（2）“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款，包括设计费、材料费、施工费等。（3）“工程期限”指甲方要求乙方完成活动板房工程的期限，自合同签订之日起计算。1.2解释本合同的条款和附件构成完整的合同内容，如合同条款与附件有冲突，以附件为准。第二章：工程范围和施工标准2.1工程范围乙方应按照甲方的要求和附件一的施工图纸，完成活动板房工程的施工任务。2.2施工标准乙方应按照国家有关施工规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。第三章：合同价款和支付3.1合同价款双方确认，活动板房工程的合同价款为人民币__________元（大写：__________元整）。3.2支付方式（1）预付款：合同签订后__________个工作日内，支付合同价款的__________%。（2）进度款：乙方完成工程进度的__________%时，支付合同价款的__________%。（3）验收款：工程竣工验收合格后__________个工作日内，支付合同价款的__________%。（4）质保金：工程质保期结束后__________个工作日内，支付合同价款的__________%。第四章：工程期限和延期4.1工程期限乙方应自合同签订之日起__________个工作日内完成活动板房工程的施工任务。4.2延期如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应在情况发生后的__________个工作日内通知甲方，双方协商确定延期天数。第五章：验收和质保5.1验收工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后__________个工作日内组织验收。5.2质保乙方对活动板房工程的质保期为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方应负责维修因施工质量问题导致的损坏。第六章：材料供应6.1材料提供乙方应自行负责提供施工所需的活动板房材料，并确保材料的质量符合国家相关标准和要求。6.2材料质量乙方提供材料应具备相应的合格证明，并应甲方要求进行材料检测，确保材料质量达标。6.3材料更换如施工过程中发现材料存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后的三个工作日内进行更换，不得影响工程进度。第七章：工程变更7.1工程变更程序在施工过程中，如甲方要求对活动板房工程进行变更，应书面通知乙方，并由乙方书面确认。7.2变更费用因工程变更导致的费用增减，甲乙双方应另行协商确定，并签订补充协议。7.3变工时间乙方应在接到工程变更通知后的五个工作日内完成变更工作，如因特殊情况需要延长变更时间，应书面通知甲方。第八章：安全生产8.1安全责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产规章制度，并对施工人员进行安全教育和培训。8.2安全事故处理在施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方报告事故情况。8.3安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和财产安全。第九章：知识产权9.1知识产权归属活动板房工程的设计图纸、施工方案等知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用、泄露或转让。9.2保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。9.3知识产权侵权如因乙方原因导致知识产权侵权，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十章：违约责任10.1甲方违约如甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。10.2乙方违约如乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金，并有权解除合同。10.3违约金甲乙双方应在本合同中约定违约金的具体数额和计算方式，违约金不得高于合同价款的百分之十。10.4违约处理发生违约行为时，守约方有权要求违约方承担违约责任，并有权要求违约方赔偿因此造成的损失。第十一章：争议解决11.1争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。11.2诉讼管辖本合同的签订地人民法院为诉讼管辖法院，除非双方另有约定。11.3诉讼费用诉讼过程中发生的律师费、诉讼费等费用，由败诉方承担，除非法院另有判决。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、动乱等。12.2不可抗力影响因不可抗力导致的一方或双方不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。12.3通知义务遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。第十三章：合同解除13.1合同解除条件（1）一方明确表示或以行为表明不履行主要债务；（2）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（3）一方违约致使合同目的不能实现。13.2合同解除后果合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第十四章：合同转让14.1合同转让条件未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同转让程序经对方书面同意转让的，转让方应将转让事宜通知对方，并办理相关手续。第十五章：其他条款15.1合同完整性本合同构成双方之间关于活动板房工程施工的完整协议，取代所有先前的口头或书面协议。15.2合同修改本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署。15.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决等均适用中华人民共和国的法律。15.4合同效力本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为__________年，自合同生效之日起计算。附件：附件一：活动板房工程施工图纸附件二：材料清单附件三：工程