2024-建设工程合同的特征主要包括

建设工程合同的特征主要包括合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1本合同中所用术语的定义如下：a.“合同”指甲方与乙方就本工程达成的协议，包括所有附件、附录和补充协议。b.“工程”指甲方委托乙方进行的建筑安装工程，包括但不限于土建、装修、给排水、电气、暖通等工程。c.“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款项，包括但不限于工程款、变更款、索赔款等。d.“合同期限”指甲方与乙方约定的工程期限，包括开工日期和竣工日期。1.2术语1.2.1本合同中所用术语应遵循相关法律法规和行业标准。第二章合同双方2.1甲方2.1.1甲方为委托方，指拥有工程所有权的单位或个人。2.1.2甲方应在本合同签订前向乙方提供相关资料，包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。2.1.3甲方应按照本合同的约定支付合同价款。2.2乙方2.2.1乙方为承包方，指具备相应资质的施工单位。2.2.2乙方应按照本合同的约定进行工程施工，并保证工程质量。2.2.3乙方应按照本合同的约定提交相关报告和资料，包括但不限于施工组织设计、进度计划、质量报告等。第三章工程范围与施工3.1工程范围3.1.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸、技术规范等进行施工。3.1.2乙方应完成合同约定的工程范围，包括但不限于土建、装修、给排水、电气、暖通等工程。3.2施工3.2.1乙方应按照甲方的要求和合同约定的工程期限进行施工。3.2.2乙方应保证工程施工质量，符合相关法律法规和行业标准。3.2.3乙方应按照甲方的要求和合同约定的工程范围进行施工变更，并及时向甲方报告。第四章合同价款与支付4.1合同价款4.1.1合同价款应包括工程款、变更款、索赔款等。4.1.2合同价款的具体金额由双方根据工程量和工程难度协商确定。4.2支付4.2.1甲方应按照本合同的约定向乙方支付合同价款。4.2.2乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方出具发票或收据。第五章工程期限与验收5.1工程期限5.1.1乙方应按照本合同的约定完成工程施工，并交付甲方。5.1.2甲方应在乙方完成工程施工后进行验收。5.2验收5.2.1甲方应在乙方完成工程施工后及时进行验收。5.2.2甲方对乙方的施工质量有异议的，应在验收时提出，并由双方协商解决。5.2.3乙方应按照甲方的要求和合同约定的工程范围进行整改，直至甲方满意。第六章工程变更与调整6.1工程变更6.1.1甲方有权根据工程需要对工程范围、设计、施工等进行变更。6.1.2乙方应根据甲方的变更要求进行施工，并及时向甲方报告变更情况。6.1.3甲方应承担因变更导致的费用增加和工期延长。6.2调整6.2.1双方同意，在工程实施过程中，如遇到不可抗力等因素影响，应协商调整工程期限和合同价款。6.2.2甲方应按照本合同的约定向乙方支付调整后的合同价款。第七章工程质量与安全7.1工程质量7.1.1乙方应按照相关法律法规和行业标准进行施工，保证工程质量。7.1.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，并提出整改要求。7.1.3乙方应按照甲方的要求进行整改，直至甲方满意。7.2安全7.2.1乙方应制定施工安全管理制度，并严格执行。7.2.2乙方应保证施工现场的安全，防止安全事故的发生。7.2.3甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，并提出整改要求。第八章违约与索赔8.1违约8.1.1双方应严格按照本合同的约定履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。8.1.2甲方违约的，应按照本合同的约定向乙方支付违约金。8.1.3乙方违约的，应按照本合同的约定向甲方支付违约金。8.2索赔8.2.1双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决。8.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2.3索赔方应承担因提起诉讼产生的诉讼费用。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.1.3诉讼过程中，双方应积极举证，并尊重法院的判决。9.2争议解决效力9.2.1争议解决的结果对双方具有约束力。9.2.2双方应按照争议解决的结果履行合同义务。第十章其他10.1合同的修改与补充10.1.1双方同意，对本合同的修改与补充应采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。10.1.2修改与补充的内容与本合同具有同等法律效力。10.2合同的解除与终止10.2.1双方同意，在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。10.2.2合同解除后，双方应按照本合同的约定办理相关手续，并结算已发生的费用。10.3保密10.3.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露。10.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。10.4通知与送达10.4.1双方因履行本合同发出的通知，应以书面形式送达对方。10.4.2通知送达应以邮戳或快递签收日期为准。10.5适用法律与管辖10.5.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。10.5.2双方同意，本合同签订地的人民法院具有对履行本合同发生的纠纷的管辖权。第十一章保险11.1保险责任11.1.1乙方应按照相关法律法规和合同约定，为施工人员办理工伤保险。11.1.2乙方应按照相关法律法规和合同约定，为施工设备办理财产保险。11.1.3甲方应按照相关法律法规和合同约定，为工程办理建设工程保险。11.2保险索赔11.2.1发生保险事故的，乙方应按照保险合同的约定向保险公司提出索赔。11.2.2保险公司应按照保险合同的约定，及时处理乙方的索赔请求。第十二章不可抗力12.1不可抗力范围12.1.1不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、罢工等不可预见、不可避免、不可克服的事件。12.1.2双方因不可抗力无法履行合同义务的，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。12.2不可抗力影响12.2.1发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。12.2.2因不可抗力导致的费用增加和工期延长，双方应按照本合同的约定协商分担。第十三章合同转让与分包13.1合同转让13.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.1.2甲方转让本合同全部或部分权利义务的，应保证乙方权益不受影响。13.1.3乙方转让本合同全部或部分权利义务的，应保证甲方权益不受影响。13.2分包13.2.1乙方应按照本合同的约定进行分包，并保证分包单位的资质和施工质量。13.2.2乙方应将分包情况及时通知甲方，并取得甲方书面同意。第十四章合同的生效与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2双方应按照本合同的约定履行合同义务。14.2合同终止14.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同的，本合同终止。14.2.2合同终止后，双方应按照本合同的约定办理相关手续，并结算已发生的费用。第十五章附件与签字15.1附件15.1.1本合同附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等。15.1.2附件与本合同具有同等法律效