《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院

《工程招投标与合同管理》考试题库

一、单选

1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔

偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员

2.下列财产中，（A）不得抵押。

A、土地全部权B土地运用权C、房屋D、交通运输工具

3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。

A、2、B、3C、5D^7

4.合同争议的解决依次为（A）

A、和解一调解一仲裁一诉讼B、调解一和解一仲裁一诉讼

C、和解一调解一诉讼一仲裁D、调解一和解一诉讼一仲裁

5.依据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工

后接着解决以上事项的遗留问题

B、向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确

C、供应年、季、月工程进度支配及相应进度统计报表

D、确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）

A、停工责任在发包人，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失,

相应顺延工期

B、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，相应顺延工期

C、停工责任在承包人，因为工程师不刚好做出答复，导致承包人无法复工，由发包人担当

违约责任

D、停工责任在承包人，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延

7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A）。

A、工程保修期

B、承包商的施工期

C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

8.由于业主供应的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包

商（C）

A、因不属于自己的缘由拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商

为此事务提出的索赔属于应（D

A、由承包商担当的风险责任B、赐予费用补偿并顺延工期

C、赐予费用补偿但不顺延工期D、赐予工期顺延但不给费用补偿

10.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）

A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系

11.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B）

A主合同B从合同C独立合同I）无条件地必需履行的合同

12.仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）

A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉

13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A）组织试车。

A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位

14.依据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C）«

A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔

C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔

15.下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A、建设用地征用完毕，施工图纸完成

B、概算已经批准，建设项目已正式列入支配

C、招标文件已经编制好

D、建设资金、建材、设备来源已经落实

16.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现模糊不清或不一样时，下列中说明依次

排列正确的为（D）。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

17.在工程施工中由于（B）缘由导致的工期延误，承包方应当担当违约责任。

A、不行抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变更

18.托付任务并负责支付酬劳的一方称（B）。

A承包人B发包人C出资人D出工人

19.受招标人的托付，代为从事招标活动的中介组织是（C）«

A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位

20.工程分包的说法错误的为（A）

A是违法的B是从工程承包人担当C是允许的

D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

21.当事人采纳合同书形式订立的，自（C）合同成立。

A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时

C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一样看法时

22.假如投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变更引起承包商实际投入成本

的增加，应由（A）赐予补偿。

A、业主B、承包商C、工程师D、特别分包商

23.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商

为此事务提出的索赔属于应（D）。

A、由承包商担当的风险责任B、赐予费用补偿并顺延工期

C、赐予费用补偿但不顺延工期D、赐予工期顺延但不给费用补偿

24.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定

其在肯定期限内作出答复，这种行为是（C）.

A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺

25.FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事务发生后（B）天内向监理工程师发出索

赔意向通知。

A、18B、28C、36D、56

26.开标由（A）主持，邀请全部投标人参与。

A、招标人B、行政监督部门C、评标委员会代表D、投标人

27.依据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。

A.-B.二C.三D.四

28.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有（D）

A.总承包单位可以将承包工程的全部内容发包给具有相应资质条件的分包单位

B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工托付给分包单位

C.分包单位可以将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位担当连带责任

29.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（B）的方式邀请不特定的法人或

者其他组织投标。

A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政吩咐

30.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种（A）。

A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺

31.中标通知书发出后的（A）天内，双方应依据招标文件和投标文件订立书面合

同，不得做实质性修改。

A.30B.14C.28D.15

32.当工程师提出对已经隐臧的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如检验不

合格，（D）担当发生的全部费用，工期（）o

A.承包人，顺延B.发包人，顺延C.发包人，不顺延D.承包人，不顺延

33.下列哪项不属于投标担保的担保方式（C）。

A.银行保函B.担保公司担保C.保留金D.投标保证金

34.甲方就某矿山采矿前期地质状况勘探与乙方签订合同，此合同是（C）合同。

A、施工合同B、物资选购合同C、勘察设计合同D、监理托付合同

35.依据《合同法》规定，只有发生不行抗力才能部分或全部免除当事人的违约责任，其中

不行抗力构成条件不包括（B）。

A、不能预见B、不能转移C、不能避开D、不能克服

36.实行资格预审是在（D）进行资格审查。

A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前

37.实行资格后审是在（C）进行资格审查。

A.合同签订前B.评标前C.开标后D.投标前

38.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（C）

A.1/2B.1/3C.2/3D.1/5

39.某办公楼施工招标文件的合同条款中规定，预付款数额为合同价的30%,开工后3天内

支付，上部结构完成一半时一次性全部扣回，工程款按季度支付。某承包人对该项目投

标时考虑到该工程虽有预付款，但平常工程款按季度支付不利于资金周转，确定除按招

标文件的要求报价外，还建议发包人将支付条件改为：预付款为合同价的5%,工程进

度款按月支付，其余条款不变。请问该承包人运用了哪一种报价技巧（B）

A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.逐步升级法

40.以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的说明依次来看，（C）是

错误的。

A.合同协议书、中标通知书B.投标书、工程量清单

C.施工合同通用条款、专用条款D.标准及有关技术文件、图纸

41.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价在

（D）人民币以上的项目必需进行招标。

A.100万B.50万C.3000万D.200万

42.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的选购

,单项合同估算价在（A）人民币以上的项目必需进行招标。

A.100万B.50万C.3000万D.200万

43.依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，勘察、设计、监理等服务的选

购，单项合同估算价在（B）人民币以上的项目必需进行招标。

A.100万B.50万C.3000万D.200万

44.关于订立合同的要求，下列说法错误的是（B）

A.招标人和中标人应当按招标文件和投标文件的内容确定合同内容

B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为

准签订合同

C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.依据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合

同。

45.下列关于定金的说法，错误的是（D）

A.定金是指当事人一方向对方给付肯定数额的金钱作为债权的担保

B.定金罚则既是担保规则，也是违约责任的一种担当方式

C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金

46.关于依法必需招标项目的规模标准，下列说法正确的是（C）

A.机电产品国际招标一次选购产品合同估算价在120万元人民币以下的，可以不招标

B.中心预算单位政府选购货物，单项选购金额在100万元人民币以上的，必需招标

C.工程建设项目勘察服务选购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必需招标

D.施工单项合同估算价为在300万元人民币以下的，可以不招标

47.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法，符合法律规定的是（D）

A.资格预审结束后还必需发布招标公告

B.招标公告可以代替招标文件

C.招标公告的内容与资格预审公告内容一样

D.招标公告的发布可以与招标文件的发出同时进行

48.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（C）

A.由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘

B.对其中3家国有大型施工单位进行考察

C.电话通知购买了招标文件的潜在投标人修改开标时间

D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会

49.依据《工程建设项目施工招标投标方法》的规定，下列不属于工程建设施工项目投标文

件内容的是（B）

A.投标函B.投标一览表C.投标报价D.施工组织设计

50.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是（B）

A.投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件

B.投标文件的撤回是《合同法》中要约的撤销

C.投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件

D.投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标

51.某项目进行公开招标，递交投标文件的截止日期为3月10日上午9时0分（周四）。

某投标人采纳快递方式寄送投标文件，招标人于3月11日收到了该份投标文件。投标

文件上的邮戳为3月9日，发出邮戳为3月10日。关于是否受理该投标文件，下列说

法正确的是（C）

A.投标人在投标文件截止之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故

招标人应受理其投标文件

B.投标文件上发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止日期，因此不能视其为迟到，故应

当受理

C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止日期，招标人应当不予受理

D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件

52.依据《招标投标法》，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）

A.抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了“公开原则”，有利于对评标专家的监督

B.抽取评标专家名单后不能马上进行公示，只能在开标时进行公示

C.评标专家作为评委，其身份特别，应始终对评标专家的名单进行保密

D.在中标结果确定之前，必需对评标专家进行保密

53.依据《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列可以担当依法评标的委员会成员的是

（C）

A.投标单位副总的兄弟

B.该招标项目主管部门具体工作人员

C.3个月前参与该项目设计招标评标工作的专家

D.10年前因评标受贿被判处拘役的人员

54.在招标投标过程中，确定中标人的权利归属（A）

A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.评标专家

55.在《合同法》的基本原则中，（A）体现了民事活动的基本特征，是民事关系区分

于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原则。

A.自愿原则B.强制原则C.公开原则D.合理性原则

56.下列关于投标人的说法中，错误的是（A）

A.投标人可以是法人、其他组织，不行以是自然人

B.投标人必需响应招标和参与投标竞争

C.国家对不同行业的投标人的资格条件是不同的

D.投标人必需满意招标人规定的资格条件

57.依据《招标投标法》，下列关于招标的说法中，错误的是（D）

A.招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不肯定须要招标

C.招标应当具备法定的条件方可进行D.依法进行招标的项目必需托付招标

58.依据《工程建设项目施工招标投标方法》，下列关于施工招标项目划分标段的说法中，

错误的是（C）

A.对工程技术紧密联系，不行分割的单位工程不得分割标段

B.招标人不得以不合理的标段限制或排斥潜在投标人

C.统一施工项目各个标段的招标文件应当统一

D.招标文件中应当载明标段分割状况和工期要求

59.依据《合同法》，下列关于招标投标行为的法律性质的说法，正确的是（A）

A.发出招标公告，属于要约邀请

B.投标人购买招标文件，属于要约行为

C.投标人提交投标文件，属于承诺行为

D.评标委员会举荐中标候选人，属于承诺行为

60.招标投标活动中当事人签订合同应遵守（C）原则

A.受限B.透亮C.自愿D.公开

61.下列工程分包行为中，不属于违法分包的是（C）

A.主体结构分包B.未经建设单位同意分包专业工程

C.专业分包单位进行劳务分包D.分包给不具备相应资质条件的单位

62.依据《招标投标法》的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的

是（C）

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力气

C.具备编制工程量清单的实力D.具有能够组织评标的相应专业力气

63.依据《工程建设项目施工招标投标方法》及《工程建设项目货物招标投标方法》的规定,

投标有效期从（A）起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止之日B.投标函标明的签章日期

C.投标保证金提交之日D.确定中标结果之日

64.关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）

A.两个以上法人或者组织可以组成一个联合体

B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标

C.必需以一个投标人的身份共同投标

D.招标人可以依据项目须要要求投标人组成联合体

65.依据《招标投标法》的规定，特别招标项目的评标专家可以由（A）干脆确定。

A.招标人B.主管部门C.招标代理机构D.行政监督部门

66.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特别要求的工程建设项目的招

标，一般运用的评标方法是（B）

A.性价比法B.经评审的最低投标价法C.综合评价法D.最低投标价法

67.依法必需招标的工程建设项目，全部投标被推翻后，招标人应（D）

A.协商确定中标候选人B.要求全部的投标人修改投标文件，再次投标

C.从投标人中制定中标人D.依法重新招标

68.中标人依据合同约定或经招标人同意，可以将中标项目的（B）工作分包给他人完成。

A.部分主体、非关键性B.部分非主体、非关键性

C.部分主体、关键性D.部分非主体、关键性

69.下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是（C）

A.《建筑法》禁止总承包单位转包、分包工程

B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包

C.建筑工程主体结构的施工必需由总承包单位自行完成

D.两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按资质等级高的单位的业务许可范围承

揽工程

70.《招标投标法》规定，法人、其他组织和个人必需具备（A）条件后，才能成为投

标人。

A.响应招标和参与投标竞争

B.国家规定的投标人资格条件和参与投标竞争

C.招标文件规定的投标人资格条件和参与投标竞争

D.良好的商业信誉和主动参与投标竞争

71.依据《招标投标法》的规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并供应相关

服务的（C）

A.政府机构组织B.事业单位组织C.社会中介组织D.社会团体组织

72.依据有关规定，下列关于招标文件编制工作的表述中不正确的是（B）

A.招标文件应依据项目特点和实际须要进行编制

B.招标文件应明确“自招标文件起先发出之日至停止发出之日止，最短不得少于7个工作

日”

C.规定的评标标准和评标方法不得变更

D.应合理划分标段或标包

73.依据《招标投标法》的规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,

应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知

全部招标文件收受人。

A.15B.30C.45D.60

74.《招标投标法》明确规定，投标人应当依据（C）的要求编制投标文件。

A.资格预审文件B.合同文件C.招标文件D.实质性条款

75.依据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标保证金的提交表述中，正确的是（C）

A.只能由联合体共同提交

B.只能由联合体的牵头人提交

C.可以由联合体共同提交，也可以由联合体的牵头人提交

D.由招标人指定的联合体中的一方提交

76.依据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标保证金有效期的表述，正确的是

（C）

A.投标保证金的有效期应覆盖投标有效期

B.投标保证金的有效期原则上应不少于投标有效期

C.投标保证金有效期应当与投标有效期始终

D.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

77.依据有关规定，招标人可以不予受理的投标文件不包括（D）

A.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

B.未送达指定地点的投标文件

C.不依据招标文件要求密封的投标文件

D.邮寄送达的投标文件

78.依据《招标投标法》的规定，通过招标投标订立合同的内容应当依据（C）确定。

A.招标文件B.投标文件C.招标文件和投标文件D.招标文件或投标文件

79.依据有关规定，开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内

容不一样的，以（A）为准。

A.开标一览表（报价表）B.投标文件中明细表

C.投标文件中原始记录D.招标最低评标价

80.依据有关规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当（D）中标人的履约

保证金。

A.核准B.审查C.备案D.双倍返还

81.招标人的下列哪些违法行为将导致中标无效（C)

A.招标人不按规定确定中标人

B.招标人无正值理由不发出中标通知书

C.招标人在评标委员会衣服举荐的中标候选人以外确定中标人

D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书

82.依据《合同法》的规定，一方以欺诈、胁迫手段订立合同、损害国家利益的应当被认定

为（B）

A.可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.违约合同

83.投标文件中的大写金额和小写金额不一样的，应（B）

A.以小写金额为准B.以大写金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认

84.甲单位的某办公楼工程施工项目经过严格的招标程序后，确定由乙施工单位为中标人，

双方经过合同谈判后签订了施工合同，一周后，甲方以合同价过高为由，要求乙施工单

位与其另行签订一份价格下降1（»的合同，乙施工单位答应并签订了该合同，这两份合

同（A）有效

A.第一份合同B.其次份合同C.两份合同都有效D.不确定

85.下列关于工程索赔的说法中，正确的是（C）。

A.按索赔事务的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔

B.处理索赔必需坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

C.工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算

D.工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据

86.依据FIDIC合同条件有关规定，下列事务中承包商可以同时得到工期、费用和利润补

偿的是（A）o

A.承包商依据工程师供应的错误数据导致放线错误B.由于传染病导致工期延误

C.业主提前占用工程D.业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分

87.某承包商在基础施工时由于实际地质状况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使

工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的说明导致成本增加1万元，则对

该分项工程正确的处理是（D）

A.发包人不予补偿B.发包人只赐予工期延长但不蜴予费用补偿

C.发包人不赐予工期延长但赐予费用补偿D.发包人应当赐予工期延长及相应费用补偿

88.建设工程施工合同条件下，发包人假如须要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉

及增减合同中约定的工程量时，应当（D）

A.通知监理工程师，工程师在确认须要时发布变更指示

B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更

C.由原设计单位供应变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令

D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知

89.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加协作用工10

工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人

员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17机承包商可得该项索赔为（C）。

A.1260元B.1263.6元C.1372.2元D.1474.2元

90.在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的状况包括（D）。

A.对合同中任何工作工程量的变更B.在强制性标准外提高或降低质量标准

C.变更原定的施工依次或时间支配D.增加或缩短合同约定的工期

91.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3,

合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工

程中，因出现了较深的懦弱下卧层，致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的

工期索赔为（C）天。（结果四舍五入取整）

A.1B.4C.17D.14

92.某工程网络支配有三条独立的路途A-D、B-E、C-F,其中B-E为关键线路,TFA=TFD=2天,

TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主缘由使B工作延

误4天，因施工方案缘由使D工作延误8天，因不行抗力使D、E、F工作延误10天，

则施工方就上述事务可向业主提出的工期索赔的总天数为（C）。

A.42B.24C.14D.4

93.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变更需增

加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（B）个月。

A、1.5B、0.9C、1.2D、3.6

94.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（B）。

A.建设单位未刚好供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏

C.业主缘由要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加

95.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m',合同约定：工程款按月支付并同

时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程费用单价为每立方米10元，当实际工程

量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成

土方工程量25万出截止该月累计完成的工程量为120万瓶该月应结工程款为（C）

万元。

A.240B.237.5C.228D.213

96.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为27万m3。合同中规定，土方工程单价为

12.5元加3；当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价为9.8元/m3,工程结束

时实际完成土方工程量35万m3,则土方工程款为（B）万元。

A.437.535B.426.835C.415.900D.343.055

97.索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的

义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭遇损失后，向对方提出的补偿要求。

A.业主方B.第三方C.承包商D.合同中的一方

98.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施支配、变更施工依次，造

成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。

A.地质条件的变更B.不行抗力C.工程变更D.业主风险

99.索赔可以从不同角度分类，如按索赔目的分类，可分为（C）。

A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔

C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔

100.发包人与承包人对工程变更洽商价款约定不明状况下，其处理原则是（C）

A.由工程师裁定B.由发包人确定

C.按订立合同时履行地的市场价格履行D.发包人不予支付

101.某宾馆工程由于业主急于开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收状况下就对外营

业，运用中发觉，部分客房出现漏水现象，则该质量责任应当由（C）担当。

A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司

102.某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收状况下即进行了土

方回填。事后，发包人要求对已经隐藏的部位重新进行剥离检查，检查发觉质量合格要

求，在该状况下，所发生的费用应由（A）担当，并应担当工期延误的责任。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理单位

103.因设计图纸存在严峻缺陷而导致工程质量事故，则承包人就工程损失应向（B）提出索

赔要求。

A.设计单位B.发包人C.发包人和设计单位D.发包人或设计单位

104.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是（A）

A.台风B.施工进度严峻滞后C.施工质量存在严峻缺陷D.承包人变更施工依次

105.质押是指债务人或第三人将其（B）或财产权利移交债权人占有，将其作为债权

的担保。

A.不动产B.动产C.房产D.土地运用权

106.发包人为施工项目购买了建设工程一切险，下列哪种状况建设工程一切险不会蜴予赔偿

（C）

A.施工机具损坏B.工程车被盗C.设计错误造成了工程损失D.人员伤亡

107.（B）谈判技巧是当己方打算对某些条件作出让步时，可以要求对方在其他方面

也应作出相应的让步。

A.优势重复B.对等让步C.调和折中D.先成交后抬价

108.（B）合同分析是针对尚未生效的合同草案的合法性、完备性和公正性的审查。

A.合同履行阶段B.合同谈判阶段C.合同策划阶段D.合同签订阶段

109.在风险与影响对象的关系中，下列哪种状况对合同当事人双方不构成风险（D)

A.外来风险-内部对象B.内部风险-内部对象

C.内部风险-外部对象D.外来风险-外部对象

110.（C）是指合同签约双方在签订合同时或旅行合同时发生争议后，达成协议，

自愿将争议交给第三者裁决，双方有义务履行的一种解决合同争议的方式。

A.和解B.调解C.仲裁I）.诉讼

11L当打算发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，相宜

采纳（A）合同形式。

A.单价合同B.总价合同C.成本加固定酬金合同D.成本加浮动酬金合同

112.某单位就海滨护岸工程项目向社会公开招标，2011年3月1日确定某承包单位为中标

人并于当日向其发出中标通知书，则依据《招标投标法》的有关规定，下列说法正确的

有（C）

A.中标通知书就是正式的合同

B.双方应在2011年3月15日前订立书面合同

C.双方应在2011年3月31日前订立书面合同

D.建设单位应在2011年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标状况的书面报告

113.以下不属于开标的程序和内容的是（D）

A.密封状况检查B.拆封C.唱标D.确定中标候选人

114.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥选购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖

章。则该合同成立的时间为（）

A.甲、乙达成合意时B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时D.乙签字、盖章时

115.投标人应当依据招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性

要求和条件作出（B）

A.回应B.响应C.回答D.回复

116.评标委员会完成评标后，应当向（A）提出书面评标报告并举荐合同的中标候选

人。

A.招标人B.投标人C.监督部门D.财政部

117.下列选项中，属于要约的是（D）

A.某校教学楼建筑招标公告B.某公司招股说明书

C.某企业寄送的价目表D.某施工单位的投标书

118.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算

价的（B）

A.1%B.2%C.3%D.5%

119.招标人最迟应当在书面合同签订后（C）日内向中标人和未中标的投标人退还投

标保证金及银行同期存款利息。

A.3HB.30BC.5日D.50B

120.确定中标人的权利属于（A）

A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.行政监督机构

二、多选题

1.建设工程施工招标的必备条件有（ABCD）o

A.招标所需的设计图纸和技术资料具备

B.招标范围、招标方式和招标组织形式应当履行核准手续的，已经核准

C.招标人已经依法成立

D.资金来源已落实

E.已选好监理单位

2.我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式有（AE）。

A.公开招标B.议标C.国际招标D.行业内招标E.邀请招标

3.招标文件应包含的主要内容有（ABCDE）。

A.投标人须知B.图纸C.投标函的格式及附录D.工程量清单E.合同的主要条款

4.必需进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别嬖B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的项目

D、全部或部分运用国有资金投资或者国家融资的项目

E、运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的项目

5.某工程项目施工招标，A、B、C、D四家施工企业前来投标，但是各自都出现了一些状况。

A单位在开标后30分钟赶到开标现场；B单位未缴纳投标保证金；C单位投标文件遗忘

加盖单位公章；D单位投标文件没有实行密封措施。出现这些状况可以导致什么结果

(AC)

A.投标无效，失去中标的机会B.接着开标C.重新招标D.从四家单位中干脆选定中标

人

6.在国际上，对公开招标发布招标公告的资格审查方法有（AD）

A.资格预审B.合格制C.有限数量制D.资格后审

7.资格预审方法方法主要有（BC）

A.资格预审B.合格制C.有限数量制D.资格后审

8.评标方法是运用评标标准评审、比较投标的具体方法，主要有（BD）评标方法。

A.合格制B.经评审的最低投标价法C.有限数量制D.综合评估法

9.属于工程总承包的模式主要有（ABCD)

A.建筑工程管理模式B.设计-建立、设计选购施工及交钥匙模式

C.建立-运营-移交模式D.项目管理模式

10.工程实际进度与进度支配不符时，承包人应当依据工程师的要求提出改进措施（AB）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的缘由造成工程实际进度与经确认的进度支配不符的，全部后果都由承包

商自行担当

C、因承包人自身缘由造成的，工程师只对改进措施的效果负责

D、采纳改进措施后，必需顺延工期

E、改进措施后，进度仍旧不符的，工程师可以要求承包人修改进度支配，并经工程师确认,

这种确认是工程师对工程延期的批准

11.施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）»

A、当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应依据合同争议的解决方式处理

12.FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。

A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的爱护不同

E、承包商对分包商违约行为担当责任的范围不同

13.索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、合同内索赔E、费用索赔

14.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的状况包括（AE）。

A.因承包商严峻违约托付人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位缘由导致的监理服务时间延长

C.原应由托付人担当的义务双方协议改由监理单位担当

D.应托付人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不行抗力事务发生导致合同的履行被迫暂停，事务影响消逝后复原监理服务前的打算工作

15.依据《施工合同文本》规定，在施工中由于（BDE）造成工期延误，经发包人代表确认，

竣工日期可以顺延。

A.承包人未能刚好调配施工机械B.发生不行抗力

C.雨季天数增多D.工程量变更和设计变更

E.一周内非承包人缘由停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

16.在施工合同中，（ABCDE）等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续

C.供应工程地质报告D.爱护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.供应相应的工程

进度支配及进度统计报表

17.对于发包人供应的材料设备，（ABDE）等工作应当由发包人担当°A.到货后，通知清点B.

参与清点C.清点后负责保管

D.支付保管费用E.假如质量与约定不符，运出施工场地并重新选购

18.招标人具备自行招标的实力表现为（BCE）。

A.必需是法人组织B.有编制招标文件的实力

C.有审查投标人资质的实力D.招标人的资格经主管部门批准

E.有组织评标定标的实力

19.建设工程施工合同的当事人包括（BD）。

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

E.材料供应商

20.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不行抗力，（CE）发生的费用由承包人担当。

A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

21.施工合同依据计价方式的不同可以分为（CDE）等。

A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同

D.可调价格合同E.成本加酬金合同

22.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ADE）。

A.申请验收B.组织验收C.提出修改看法

D.递交竣工结算报告E.移交工程

23.被宣布为废标的投标书包括（ABDE）

A投标书未按招标文件中规定封标B逾期送达的标书

C加盖法人或托付授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹

无法分辨的标书

E投标人不参与开标会议的标书

24.必需进行招标的项目包括（CDE）

A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的项目

D全部或部分运用国有资金投资或国家融资的项目

E运用国际组织或外国政府贷款、救济资金的项目

25.不符合建设工程托付监理合同特征的有（CE）

A监理合同可以是个人

B监理合同的订立必需符合工程建设程序

C监理合同的订立不需符合工程建设程序

D托付监理合同标的是服务

E托付监理合同的标的物是产生新的物质

26.建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A单项索赔B总索赔C明示索赔D工期索赔E费用索赔

27.合同法律关系的构成要素有（ABC）

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

28.被宣布为废标的投标书包括（ABDE

A、投标书未按招标文件中规定封记B、逾期送达的标书

C、加盖法人或托付授权人印鉴的标书

D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法分辨的标书

E、投标人不参与开标会议的标书

29.施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。

A.当合同文件中出现不一样时，必需重新制定合同条款

B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E.当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时，应依据合同争议的解决方式处理

30.在建设工程施工合同风险管理中，风险转移的方式有（ABC）

A.索赔B.担保C.保险D.完善施工合同

31.发生下列哪些状况，业主有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿

(BDE)

A.己中标的投标人在规定时限内不与业主签订合同

B.承包人随意中断工程

C.承包人破产

D.业主因为资金紧缺，要求承包商暂停施工一个月

E.施工过程中，承包人中途毁约

32.按项目的发展过程分类，合同限制方法分为（CDE）

A.前馈限制B.后馈限制C.事前限制D.事中限制E.事后限制

33.在FIDIC土木工程施工合同条件中，期中付款包含哪些内容（ABCDE）

A.截止月末已实施的工程和已提交的承包商文件的估算合同价值

B.由于法律变更和成本变更，应增减的任何款项

C.当月应扣留的保留金

D.当月应支付或退还的预付款

E.依据合同或包括索赔、仲裁、争端裁决等应当增加或削减的款项

34.下列保险哪些属于工程保险（ABCDE）

A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机动车辆险

D.人身意外损害险E.货物运输险

35.当合同中关于价款或者酬劳不明确的，可以（BCD）

A.双方自行协商达成一样

B.依据订立合同时履行地的市场价格履行

C.依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依据规定执行

D.工程价款不明确的，依据国家建设标准定额进行计算

36.对于合同文件的说明规则正确的是（BDE）

A.一般、笼统的规定优于具体、具体的规定

B.合同的专用条件优于通用条件

C.图示说明优于文字说明

D.数字的文字表达优于阿拉伯数字表达

E.手写文件优于打印文件

37.业主方的项目管理目标包括（ABC）

A.投资目标B.进度目标C.质量目标D.成本目标

38.公开招标与邀请招标的主要区分有（ABCDE）

A.发布信息的方式不同B.选择的范围不同C.竞争的范围不同

D.时间和费用不同E.公开的程度不同

39.关于依法必需招标项目中标合同的签订和效力，下列说法中正确的有（BDE）

A.中标合同应当依据投标人的投标文件和中标通知书的内容订立

B.中标合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议

C.中标合同备案后方可产生合同效力

D.中标合同应当自中标通知书发出之日起30日内订立

E.订立中标合同必需采纳书面形式

40.依法必需进行招标的工程建设项目，可以申请进