2024年合同法建设工程合同条款

2024年合同法建设工程合同条款-PAGE2024年合同法建设工程合同条款-PAGE合同法建设工程合同条款合同编号：__________第一章合同主体1.1业主：__________1.2联系地址：__________1.3法定代表人：__________1.4联系电话：__________1.5承包商：__________1.6联系地址：__________1.7法定代表人：__________1.8联系电话：__________第二章合同标的2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程范围：__________2.4工程内容：__________第三章合同价格3.1合同总价：__________3.2价格调整：__________3.3付款方式：__________第四章工程进度4.1工期：__________4.2工程进度计划：__________4.3工期延误：__________第五章工程质量5.1质量标准：__________5.2质量检查：__________5.3质量问题处理：__________第六章材料设备6.1材料设备供应：__________6.2材料设备质量：__________6.3材料设备验收：__________第七章工程变更7.1工程变更范围：__________7.2工程变更程序：__________7.3工程变更费用：__________第八章工程验收8.1验收标准：__________8.2验收程序：__________8.3验收费用：__________第九章工程保修9.1保修范围：__________9.2保修期限：__________9.3保修责任：__________第十章违约责任10.1业主违约：__________10.2承包商违约：__________10.3违约处理：__________第十一章争议解决11.1争议解决方式：__________11.2争议解决地点：__________11.3争议解决费用：__________第十二章合同生效12.1合同签订：__________12.2合同生效：__________12.3合同终止：__________第十三章其他约定13.1不可抗力：__________13.2保密条款：__________13.3法律适用：__________第十四章附件14.1工程图纸：__________14.2工程量清单：__________14.3技术规范：__________第十五章合同份数15.1合同副本：__________15.2合同备案：__________15.3合同修改：__________6.1材料设备供应6.1.2业主有权对承包商提供的材料设备进行质量检查，如发现不符合质量要求，业主有权要求承包商在规定期限内进行更换或修复，直至满足质量要求。若承包商未能按业主的要求进行更换或修复，业主有权自行或委托第三方进行更换或修复，所需费用由承包商承担。6.1.3除非因不可抗力或业主原因导致工期延误，承包商应按照工程进度计划及时提供所需材料设备，并确保材料设备的供应满足工程进度的需要。如因承包商原因导致材料设备供应延误，造成工期延误或增加费用，承包商应承担相应的违约责任。6.2材料设备质量（1）符合国家有关标准和规定；（2）符合业主的质量要求；（3）具有合格证明文件和质量保证书。6.2.2承包商应建立健全材料设备质量管理制度，对材料设备的质量进行全过程控制，确保材料设备的质量符合要求。6.2.3业主有权对承包商提供的材料设备进行质量检查，如发现不符合质量要求，业主有权要求承包商在规定期限内进行更换或修复，直至满足质量要求。若承包商未能按业主的要求进行更换或修复，业主有权自行或委托第三方进行更换或修复，所需费用由承包商承担。6.3材料设备验收6.3.1承包商应在材料设备到达施工现场后及时通知业主进行验收。业主应在收到通知后及时进行验收，如业主无故拖延验收，造成工期延误或增加费用，业主应承担相应的违约责任。6.3.2材料设备验收合格后，承包商应按照业主的要求进行安装、调试和试运行，确保材料设备正常运行。如因承包商原因导致材料设备安装、调试或试运行不合格，造成工期延误或增加费用，承包商应承担相应的违约责任。6.3.3材料设备验收合格后，业主应及时向承包商支付材料设备款项。如业主无故拖延支付，造成承包商资金周转困难，业主应承担相应的违约责任。7.1工程变更范围7.1.1在本合同履行过程中，业主有权根据工程需要对工程范围、设计、施工方案等内容进行变更。工程变更范围包括但不限于：（1）工程量的增减；（2）工程规模的调整；（3）工程结构、材料、设备的变更；（4）施工工艺的调整；（5）施工进度的调整。7.1.2业主应向承包商发出书面工程变更通知，明确变更内容、范围和变更原因。承包商收到工程变更通知后，应按照业主的要求进行变更。如承包商认为工程变更将导致合同总价、工期、质量等发生重大变化，应在收到工程变更通知后及时向业主提出书面意见，并与业主协商解决。7.2工程变更程序7.2.1业主有权根据工程需要对工程范围、设计、施工方案等内容进行变更。工程变更程序如下：（1）业主向承包商发出书面工程变更通知，明确变更内容、范围和变更原因；（2）承包商收到工程变更通知后，应按照业主的要求进行变更；（3）如承包商认为工程变更将导致合同总价、工期、质量等发生重大变化，应在收到工程变更通知后及时向业主提出书面意见，并与业主协商解决；（4）双方就工程变更协商一致后，签订书面工程变更协议，作为本合同的补充协议。7.3工程变更费用7.3.1工程变更导致合同总价增加的，承包商应按照实际发生的费用向业主提出书面报价，经业主审核确认后，按照本合同的付款方式向承包商支付相应款项。7.3.2工程变更导致合同总价减少的，承包商应在工程变更完成后30日内向业主退还相应款项。业主有权从应付给承包商的款项中直接扣除相应款项。7.3.3工程变更导致工期延误的，承包商应按照本合同的约定向业主支付违约金。如因业主原因导致工期延误，业主应向承包商支付相应的赔偿金。8.1验收标准8.1.1工程验收应按照国家有关标准和规定、业主的质量要求以及本合同的约定进行。8.1.2工程验收包括分11.1争议解决方式11.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.1.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。11.2争议解决地点11.2.1双方同意，本合同签订地人民法院为解决合同争议的法院。11.3争议解决费用11.3.1争议解决过程中发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用，由败诉方承担；双方都有责任的，由双方按责任大小分担。12.1合同签订12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。两份合同具有同等法律效力。12.2合同生效12.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2.2本合同生效后，双方应按照本合同的约定全面履行各自的义务。12.3合同终止12.3.1本合同因履行；抵消；提存；免除；混同而终止。12.3.2在本合同终止后，双方仍应履行本合同终止前的未履行的义务。13.1不可抗力13.1.1双方在履行合同过程中，如遇到不可抗力事件，应立即通知对方，并采取必要的措施减少损失。13.1.2因不可抗力事件导致合同不能履行或部分不能履行时，受影响的一方有权根据情况免除或部分免除履行合同的责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。13.2保密条款13.2.1双方对在履行本合同过程中获得的对方的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2.2保密义务不适用于下列情形：（1）该信息已为公众所知；（2）该信息已由对方披露给第三方，且第三方无保密义务；（3）该信息已为法律法规或法院、仲裁机构要求披露。13.3法律适用13.3.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用的法律。14.1工程图纸14.1.1业主应向承包商提供工程所需的图纸，图纸应满足国家有关标准和规定、业主的质量要求以及本合同的约定。14.1.2承包商应按照业主提供的图纸进行施工，如图纸存在错误或遗漏，承包商应及时向业主提出，业主应在规定期限内进行修改或补充。14.2工程量清单14.2.1业主应向承包商提供工程量清单，工程量清单应详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。14.2.2承包商应按照工程量清单进行施工，如工程量清单存在错误或遗漏，承包商应及时向业主提出，业主应在规定期限内进行修改或补充。14.3技术规范14.3.1业主应向承包商提供工程所需的技术规范，技术规范应满足国家有关标准和规定、业主的质量要求以及本合同的约定。14.3.2承包商应按照业主提供的技术规范进行施工，如技术规范存在错误或遗漏，承包商应及时向业主提出，业主应在规定期限内进行修改或补充。1