2024年企业文化企业建设知识竞赛-广安片区项目管理知识竞赛笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年企业文化企业建设知识竞赛-广安片区项目管理知识竞赛笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.关于安装与室外市政园建范围划分说法正确的是？（）A、排水工程单体建筑物第一个排水（雨水）井之后（含该井）属于安装范围B、室外电缆沟的电缆保护管工程、路灯基础属于安装范围C、室外园建给水工程属于室外市政园建范围D、电缆沟及电缆检查井工程室外市政园建范围2.在专项分包类材料采购中，川北区域县城镇级项目在下列电梯品牌优先选用哪个品牌？（）A、三菱B、康C、迅达D、通力3.对于合作项目（我方占大股（占小股）以及股份相当情况），电梯采购由哪方主导？（）A、合作方B、我方C、共同4.甲供材料采购流程（BPM下单）中，是否甲供材，必须选择“是”。如果是甲供材请购，但选择了“否”，则（）。A、后续明源系统合同不能引入这笔申购的金额扣款，造成多付款给乙方单位的严重后果B、后续明源系统合同可以引入这笔申购的金额扣款，但会造成多付款给乙方单位的严重后果C、后续明源系统合同不能引入这笔申购的金额扣款，也不会造成多付款给乙方单位的严重后果D、后续明源系统合同不能引入这笔申购的金额扣款，可能会造成多付款给乙方单位的严重后果5.根据发文要求，项目发起软装下单后，经过（）流到软装小组。A、项目总审核B、区域工程技术部C、区域设计管理部D、区域运营管理部6.关于展示区验收程序，正确的是（）。A、验收前会议，项目及区域参加即可B、验收完成，验收各部门进行评分即可C、验收未通过，根据整改要求完成整改后可开放展示区D、验收通过后，所有评分及相关签字原件均有区域工程技术部统一存档7.以下哪些材料属于甲指A类材料？（）A、内外墙涂料B、配电箱C、瓷砖D、钢筋8.新盘快速开发目的是：指导项目（）地完成示范区工程建设。A、精品质B、低成本C、高速度D、短时间9.关于灌木养护修剪，说法正确的是（）。A、灌木球修剪造型应使灌木带内地外高，形成自然丰满的圆头或半圆形B、所有设计高度为修剪前高度，禁止出现高低反种C、种植密度应符合设计要求，以不露土为基本标准10.下列在展示区开放前需要公示的文件中有（）。A、商品房买卖合同示范文本及补充格式条款、前期物业服务合同或物业管理服务协议、业主临时公约B、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证及其附件/图、商品房预售许可证（现售备案证）C、开发企业营业执照及资质证书、前期物业服务企业营业执照、销售代理公司资质及代理服务合同及开发商委托代理销售的委托书等（如有）11.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测发现异常时，及时向下列哪些单位报告？（）A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位12.下列关于材料设备采购说法正确的是（）。A、乙供材料：材料设备经监理人审核确认并封样后方可采购，并需向监理人及发包人报送至少三家供应商资料B、甲供材料：发包人与供应商签订合同并付款，承包人负责卸货、组织验收及保管C、甲供材料：发包人与供应商签订合同并付款，发包人负责卸货、组织验收及保管D、甲指材料：承包人根据选定的样板、品牌及市场情况，并由承包人负责采购、卸货及保管13.总承包合同内或与总承包合同有关的争议，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均提请（）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。A、当地法院B、广州省法院C、广州仲裁委员会D、当地仲裁委员会14.关于灌木地被种植，说法错误的是（）。A、灌木地被种植根据地形依次从高向低种植，突出层次感B、地被与草皮交接，斜面遮挡与草皮交接面，禁止看到草沟C、周边小苗需要向内倾斜以便遮挡裸脚15.红线外：对两公里内可能存在环境变迁的因素如：规划中的公路/铁路/高架桥/现状绿地/景观/水面/树林等发生变化与否有特别提示标识。16.在甲供材的采购中，出现甲指、乙购转甲供材问题时的应急措施是（）。A、乙购改甲供：原属于承包人自购材料，转为由发包人直接向承包人供应B、乙购改甲供：原属于承包人请购材料，转为由发包人直接向承包人供应C、甲指改甲供：原属于甲指材料，转为由发包人直接向承包人供应D、甲指改甲供：原属于甲指材料，转为由发包人间接向承包人供应17.LED室内外灯属于？（）A、A类甲指材料B、C类甲指材料C、B类甲分包材料D、甲供材料18.施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。以下哪项资料不属于监理单位应当纳入档案管理的？（）A、监理实施细则B、专家论证资料C、专项施工方案审查资料D、专项巡视检查资料E、验收及整改资料19.合同配置（交标）标准确实变更、替换或调整的，需在签约区必须设置相关展示说明及提示，且有将上述差异形成文稿，在签约前经业主签字确认的准备。20.现代家居接单的标准件合同签订发起人为（）。A、现代家居B、区域采购部C、区域成本_部D、项目部21.展示区开放前红线内外不利因素描述正确的是（）。A、红线外：对两公里内可能产生噪音的因素如：机场/铁路/公路/立交桥/工厂/集市/学校/车站/货场B、红线外：对两公里内可能产生异味的因素如：垃圾场/污水河/屠宰场/皮革厂/养禽/畜场/动物园/公园C、红线外：对两公里内可能存在辐射性污染的因素如：高压线/微波信道/无线通讯基站等标识准确D、单体、单户可能存在景观面或采光面受到影响的因素如：建筑构架/室外门廊/单元大堂造型装饰/商铺女儿墙等形成遮挡但合同附图无法体现，设施设备用房等影响采光或遮挡视线但模型不好表达的提示准确22.开盘前营销宣传资料内容需（）。A、各类宣传展示图（区位/户型/总平面/规划效果图等）、售楼书/海报/报刊广告、实景图及效果图区分均有免责提示语，提示内容准确，字体、位置醒目B、对客户付款的风险（项目公司收款方式及账户信息、信用卡手续费等）、对购房过程中可能混有的欺诈行为、对销售员口头承诺具有不确定性的提示，内容准确，字体、位置醒目C、可设有房产升值、保值或投资回报的许诺D、严禁有以行车时间代替实际距离表达的内容23.下面不属于四大件物料的是（）。A、防火门B、入户门C、橱柜D、木地板24.可委托第三方维修的情形有？（）A、同一部位同类型质量问题，承包人未能一次性修好B、承包人未能及时进场维修或不能维修C、未能在収包人指定的合理期限内维修完好的D、承包方维修价格过高时25.关于招标，下列说法正确的是（）。A、D≥25日历天B、25≤D＜60日历天C、流程：招标立项→招标文件/招标清单/投标单位确认→发标→答疑/现场踏勘→回标/开标→投标报价分析及初步定标（商务洽谈）→招标结果审批→合同签订D、流程：招标立项→招标文件→发标→答疑/现场踏勘→回标→招标结果审批26.下列在合同附图中描述不正确的是（）。A、合同附图的制作及使用严格按照《集团合同附图管理办法》实施或按照当地市场行业惯例实施B、涉及使用功能的，名称标识及图例准确C、宣传物料附图与合同附图保持一致D、合同附图必须附小区平面图的，平面图与最终规划一致27.加减部件法中，装修成本（），交付标准（）。A、增加；不变B、不变；降低C、降低；增加28.设计变更实施前、中、后照片仅隐蔽工程须提供。29.商品房买卖合同及补充条款检查要求错误的是（）。A、土地使用权如已抵押应解押，或已有解押计划且有可行措施保证抵押及时解除B、土地使用权如果被抵押且销售时不能解除，销售时已采取对应措施告知购房人并在商品房买卖合同中进行约定C、合同中层高是否进行了约定；层高的约定与交付标准一致D、产证办理时间与义务的约定合理，或按照项目统一要求进行约定30.健身器材安装完成后应用（）等材料包裹，避免后期施工破坏。A、泡沫纸B、麻棉布C、包装纸D、塑料袋31.关于总承包管理配合费说法正确的是（）。A、发包人负责支付总承包单位的管理配合服务费B、总承包单位不得向与业分包单位收取管理配合服务费C、总承包单位仅向与业分包单位收取合同约定的水电费D、以上都是32.下列属于专项分包类特点的是（）。A、需要厂家负责安装及摆放B、在行业内具有特定要求C、项目主导，材料专业性强D、以上都是33.样板间提示内容中，对交付标准（含品牌）展示宣传的，必须与设计、施工、最终版合同交付标准完全一致，必须有各部门会签完成终审的记录；必须有设备和材料可能存在同档次替代的免责提示；若有设备和材料可能存在同档次替代情况，必须有说明所有设备和材料产品规格型号的公示。34.四大件的下单流程的发起是用什么系统？（）A、ERP-NCB、BPMC、ERP-明源D、H335.三方合同是由由下列哪个部门发起签订的？（）A、集团成本中心B、集团采购中心C、区域成本_部D、项目部36.关于电梯门槛铺贴，正确的是（）。A、电梯门槛砖由内向外放坡5mm铺贴B、材质可与地砖不一致C、公区不用墙砖压地砖D、需留朝天缝37.下列名词解释中错误的是（）。A、特别重大安全事故——是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故B、重大安全事故——是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故C、较大安全事故——是指造成5人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故D、一般安全事故——是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故38.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位哪些人签字确认后，方可进入下一道工序？（）A、项目技术负责人及总监理工程师B、项目技术负责人C、总监理工程师D、以上均不正确39.展示区开放前无需公示的文件是（）。A、商品房买卖合同B、五证C、开发商企业资质D、使用说明书及质量保证书40.采购中心所确认B类甲方分包材料价格包含哪些科目？（）A、现场的水电费B、卸车费C、运输到指定地点D、总包管理配合费E、安装费和税费41.开盘前合同附图需检查的内容错误的是（）。A、合同附图有各部门已经会签终审的记录B、合同附图中涉及使用功能的，名称标识及图例准确C、所有宣传物料附图与终审合同附图版本保持一致D、合同附图与设计.施工.实际交付一致，附带的小区平面图与规划批复可不一致42.结算资料由哪些组成？（）A、工程结算书及电子盘B、施工合同，补充合同或协议书C、图纸会审纪录D、工程竣工图及电子图43.不利因素公示牌内容（包含文字说明及对应点位图片）准确、字体/位置醒目，内容与合同补充条款一致，有免责提示语；对于暂未或不易识别的功能用途可能构成的不利因素，需有对应提示。公示前有已经过各部门会签终审完成的记录。44.以下可以作为索赔依据/证据的资料是（）。A、招标文件、合同文件、各种签约（备忘录、修正案）、各种工程图纸，技术规范B、工程照片C、来往信件D、会议纪要E、施工进度计划和实际进度记录45.按照集团现行总承包合同范本，承包人负责区域范围外边线多少米内一切临时用电线路敷设及费用？（）A、100米B、80米C、50米D、200米46.旧展示区新增板房集团不做评分，由区域组织验收。47.水景结构应一次浇筑成型，可以分多次浇筑。48.以下说法错误的是？（）A、承包人在合同签订之日起15天内须编制详细的施工组织设计，并报送监理人、发包人审批B、因发包人原因不能按照本合同约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延C、由于发包人原因造成部分施工内容延期，无论该部分施工内容是否属于关键线路或对关键线路造成影响的，承包人均可获得工期延期D、承包人合同签订之日起15天内须详细填写《建设工程安全防护、文明施工措施项目清单》，报送监理人、发包人审批后送建设行政主管部门备案49.C类甲指材料包括（）。A、同层排水及相关配件B、广东省内的PVC排水管材管件C、铝合金门窗D、桥架50.关于堆坡造型，说法正确的是（）。A、地库板出现大中庭时局部加架空版（成本单独列项）B、堆坡完成面可高出顶板5米以上，材料为泡沫塑料+架空板C、需与水电合图D、泡沫材料需咨询项目当地相关部门是否可用51.智能化系统归属于B类甲方分包下的材料。52.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，以下说法正确的有（）。A、施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志B、专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底C、监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施定期抽查D、施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案53.在甲指材料采购模式下，集团采购中心指定厂家库.指定价格，不指定供货区域，由项目在指定厂家库里自行选择厂家签订合同进行采购属于（）。A、A类甲指材料B、B类甲方分包C、C类甲指材料D、甲供材料54.三方合同线上审批流程是：区域成本合约专员→（）→（）→区域成本合约专员→项目合同打印人。55.在甲指材料的应急机制中，没签订三方合同，又必须供货的情况如何处理？（）A、已进入三方合同签订流程的，在施工单位盖章后，由区域采购部扫描后传给集团采购中心，可让供应商先送货B、因各种原因未开始三方合同签订流程的，如果材料金额不大，可让施工单位先付货款（或部分货款）再供货C、因各种原因未开始三方合同签订流程的，如果材料金额较大，施工单位可以先通过现金方式购买急用部分，同时抓紧时间走三方合同流程，待大批量使用材料时再通过三方合同方式采购D、先出工作联系函到区域采购部，区域采购部负责人同意后，自行购买56.承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题，承包人须承担施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的，承包人应如何做？（）A、承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心对接人B、继续按发包人指令执行，发生安全事故不承担责任C、不按发包人指令，也不上报57.开盘前商品房买卖合同及附件需检查的内容有（）。A、采用当地主管部门认可，且经过法务审核的商品房销售合同版本；有涉及地域特殊技术要点的表达，需与当地法规、规范、主管部门要求一致B、产证办理时间与义务的约定合理，需与当地法规、规范、主管部门要求一致C、关于庭院/露台/地下室等部位的权益约定准确，涉及赠送/改建的对应交付标准、免责表达准确清晰D、对项目分期建设的，对于配套等的分期交付有补充约定，若前期宣传有误或有修订的，补充条款必E、有约定代收费或预交费用的，约定内容合理且与当地法规、规范、主管部门要求一致58.合同约定按月形象进度支付工程款，当期进度款应按当期实物量完成量的（）进行支付。A、50%B、75%C、80%D、85%59.保证完美开放的三抢是？（）A、前置工作B、精装修C、结构主题D、工作面60.对于区域自评分与联合验收时现场的实际情况严重不符，联合验收不通过的，对区域技术部总监处罚多少？（）A、3000元B、2000元C、5000元D、10000元61.电梯品牌需求确认必须向（）申请，并在（）系统发起申请流程。A、成本_部；ERPB、设计院；ERPC、采购中心；H3D、成本_部；H362.可采用线下管理的工程范围：集团各区域（不包括海外区域）根据权责，结算由区域主导终审工程、造价非我方主导（含联合操盘）合作类项目的签证变更。63.区域采购部督促、协助项目及时下单，原则上收到设计院图纸一天内完成下单，最迟不超过多少天？（）A、2B、3C、4D、564.以下哪个选项属于B类甲方分包材料？（）A、智能家居系统B、陶瓷薄板C、智能门锁D、新风系统65.对于未按时间要求下单的项目，将采取什么方式进行处罚？（）A、报备莫总并对项目进行罚款B、报备莫总并对项目进行通报批评C、报备莫总并在高管会上进行通报并罚款66.通体砖模板铺贴，模板可采用亚克力制作。67.根据采购部最新发文《关于加强项目采购管理的通知》要求，各项目提报项目材料管理责任人——统筹管理项目材料申购、跟进排产、供货事宜；则统一要求的内容？（）A、根据项目进展合理前置申购各类物料B、定期更新提报三方合同台账C、定期更新提报各项目付款台账D、及时反馈项目材料供应问题68.开盘前对装修示范样板间、交付标准示范样板间及合同配置标准已分别进行差异核对与免责提示，提示语准确，字体、位置醒目。69.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。70.市政配套的六大专员包含：供水、供电、燃气、（）。A、弱电B、强电C、供暖D、环境71.总承包管理配合及服务内容包括（）。A、总承包单位负责整个标段范围内全部工程的现场组织管理及配合B、总承包单位协助发包人组织承包人进行图纸综合会审C、总承包单位应向承包人提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械D、总承包单位负责垃圾集中点内垃圾的统一外运E、总承包单位有义务为承包人提供轴线和标高的控制点72.合同已约定电线、电缆工程量计算规则，结算时，按《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》规则计算工程量。73.项目完成下单后，项目.区域相关审批人将在（）看到待办信息，审批通过之后流向软装小组。A、BIP-H3流程B、BIP-我的代办C、NC自助74.碎拼留缝所成夹角应为（），留缝不可为通缝或近似于通缝。A、钝角B、锐角C、直角75.以下哪个选项中的材料属于C类甲指材料？（）A、内外墙涂料B、防火门C、同层排水以及配件D、电线电缆第2卷一.参考题库(共75题)1.由（）负责对三类区域预估造价＞100万元签证的事前审批终审（非建筑理念做地产项目）。A、区域总裁B、集团工程管理部C、集团运营中心总经理2.关于健身器材安装，说法正确的是（）。A、健身器械可直接放置在地面B、健身器材应在EPDM面层施工后开始安装C、安装后应用泡沫纸.棉麻布等材料包裹，避免后期施工破坏3.下列属于工程抢前置工作的是？（）A、施工组织计划B、土方工程C、市政工程D、临水临电及临时设施E、快速确定合作过的老单位4.三方合同中的三方指哪三方？（）A、项目部、采购中心、成本管理中心B、施工单位、供应商、采购中心C、施工单位、供应商、成本管理中心D、施工单位、供应商、项目部5.下列关于验收条件，正确的是（）。A、按照要求对展示区进行自评，评分达到90分及以上，各评分版块并确认签字B、发单验收时，应在验收前2天发送验收联系单C、展示区内所有工程及准备工作完成，就能开展自评工作D、发送验收联系单时，只需要将附件等发给运营中心工程板块.装修设计院6.关于实施集团、区域、项目三级安全生产管理。以下说法正确的是（）。A、集团成立安全生产委员会及安全管理部B、区域设立安全生产领导小组和安全管理部C、各项目设立专职或兼职安全管理岗位D、各区域总裁、项目总经理为单位安全生产第一负责人E、以上全对7.以下不属于区域安全管理部职责是（）。A、收集、总结和推广项目的安全生产优秀做法，并组织区域进行交流学习B、在区域安全管理部总经理领导下，具体执行并落实集团、区域安全生产管理各项工C、开展区域安全生产培训工作，为项目提供必要的安全生产技术支持D、对各项目安全管理岗实行区域垂直管理，定期召开安全生产会议8.样板间差异提示的内容有（）。A、对示范样板区（含入户空间、电梯间、楼梯间、室外景观等差异）有总免责提示语，提示语准确，字体、位置醒目；有与合同附图一致的户型索引图醒目张贴，有对差异装修部分作特别提示B、对室内户型、结构、空间、面积、层高、设备等与交付标准显著不一致之处已进行标识提示，提示语准确，字体、位置醒目C、对赠送物品或不属于交付范围的物品可不用提示D、对敏感区域如：涉及地区规范特殊技术要求的表达，如节能环保要求的门窗尺寸、保温要求等标识准确，需与相关法规、规范、主管部门要求一致9.对区域模版及会签流程评分标准正确的是（）。A、未使用区域指导版本且未提交审批的，扣1分B、使用区域指导版本但尚未提交审批的，扣0、5分C、未在售场进行公示的，扣1分D、未备案的，扣1、5分E、有公示，但非本项目或本次开盘使用版本的，扣0、5分10.供应链融资支付方式的合同，采用碧桂园资源，工程造价调整率多少？（）A、7%B、8%C、9%D、11%11.下列材料中，（）属于在总包合同中指定品牌库，不指定价格及供货区域的材料。A、塑钢门窗及配件B、淋浴屏风C、电热毛巾架D、室外泳池马赛克12.关于展示区品质验收，哪些为底线内容，如有触碰，则验收不通过：（）。A、外墙观感问题严重B、室内观感问题严重C、展示区范围、板房数量或位置与主席审批的规划图不符，又未经主席重新签批D、板房没按图施工、与货量交标或营销输出不一致E、灯光不符合要求13.专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按照本规定的要求不用重新组织专家论证。14.坐厕安装，说法正确的是（）。A、座厕安装完水箱距墙砖完成面≤20mmB、座厕排污口高出地面≥8mm，坐厕安装前施工过程中排污口应采取封堵，避免堵塞C、座厕使用空间≥800mm15.主席指示：样板房灯光一定要亮、要用黄光。16.以下哪种情况发包人有权单方解除合同、收回工程且承包人需承担发包人经济损失，按该分部工程结算价10%向发包人支付违约金？（）A、承包人以大包干形式将其中的若干栋建筑或全部直接转包给第三方的B、个人单位或联合承包人名义承包工程C、未经发包人同意将工程分包给第三方D、承包人无法在开工之日起15个日历天内组织进场，或进场与合同规定不符的E、承包人可以将合同的部分转让给他人17.集团装修标准材料中，部分产品已列入“更改黑名单”有（）。A、地漏B、淋浴花洒C、瓷砖D、实木地板18.关于供应链融资支付，以下描述错误的是？（）A、采用供应链融资方式支付时，质保金采用现金支付B、进度款支付至工程初审造价的90%部分采用供应链融资支付（供应链融资与现金支付比例为50%：50%）C、展示区工程不适用供应链融资支付方式D、大于500万的工程需采用供应链融资支付19.规范合同中电梯列表内容应包括？（）A、型号B、层站C、载重D、速度20.甲供材料下单时，请购类型和是否甲供材的选择为（）。A、费用类，否B、成本类，是C、费用类，是D、成本类，否21.YJ-140、YJ-125等户型卫生间飘窗带凹位的，全部取消凹位，封平处理。22.以下情况，承包人可以获得工期顺延的是（）。A、因发包人或政府（包括但不限于大气污染防治、重大会议活动等）原因造成连续全面停工7天B、因发包人或政府（包括但不限于大气污染防治、重大会议活动等）原因造成不连续全面停工8天C、发包人、监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使关键线路施工项目不能正常进行D、未事先通知承包人，发包人不能按合同约定支付工程进度款而连续全面停工30天以上的23.关于《展示区板房下单时间的通知》，项目从下单之日起项目开放时间应预留几天以上采购周期？（）A、10B、20C、30D、4524.甲指A类材料下单时，需施工单位提出计划，经项目部审核，在BPM上下单。25.电梯装饰标准化中，非首层厅门默按什么标准装修？（）A、标配B、住宅C、酒店D、以上均可参考26.通体砖施工必须上模具，留缝控制在（）mm，黑水泥勾凹缝。A、3B、4C、5D、627.碧桂园总包合同约定：在索赔事件发生后多少天内，承包人向发包人提出，过期则视为该事件不构成索赔？（）A、7B、14C、15D、1028.甲供材料请购流程：使用方通过（）系统，选择“发起流程”中的（）请购。A、BPM、地产请购B、ERP、地产请购C、NC、地产请购29.设计变更缺少项目总签字，注明“已按此图施工”的字样，并盖项目章。30.下列材料不全属于甲供材的是（）。A、油烟机、水龙头B、新风系统、地漏C、庭院灯、开关面板D、直饮水机、中央空调31.总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以下的何种标准罚款？（）A、2000元以上5000元以下B、1000元以上5000元以下C、1000元以上3000元以下D、3000元以上5000元以下32.材料价中的包项价包括材料费、运费、税费、安装费、卸车费的是下列哪个大类？（）A、A类甲指材料B、B类甲指材料C、甲供材料33.推行“3-4-5”订单管理模式正确的说法是（）。A、项目提前5个月下BIP流程B、提前4个月下达测量数据回传C、提前3个月下达生产车间，进行物料采购和批量生产D、提前4个月进行材料采购和批量生产34.现场签证资料要求发生必送资料有哪些？（）A、施工方案B、现场收方单/大样图C、责任通知单（正确答案D、洽商记录/会议纪要E、其他影响签证工程计价的文件35.开盘前销售现场公示内容有（）。A、《商品房预售许可证》B、《商品房销售管理办法》C、《城市商品房预售管理办法》D、《竣工备案表》36.因随意填写施工合同编号造成后期无法扣除相应施工单位的材料款，由项目总买单，项目总无法买单的，项目成就共享抵扣。37.安全生产管理职责中，项目总经理每周应组织各施工单位、监理单位进行工地大巡查，全面排查安全质量隐患及风险，制定整改措施并限期整改销项。38.展示区验收通过，项目部需要提交哪些资料存档？（）A、《展示区品质联合验收确认表》B、《展示区品质验收评分表》C、会议纪要D、照片39.下列属于园建质量控制标准的是？（）A、材料进场B、铺装样板C、精细排版D、园路铺装E、铺装勾缝40.电梯采购合同只需在线下与供应商签订即可。41.精装修总包施工单位安全生产管理规定中，招标文件中应明确安全要求，包括以下哪些内容？（）A、精装修总包单位需遵守的安全生产法律法规、标准及管理体系B、招标单位根据本项目施工阶段的不同专业，可能存在的施工安全风险进行说明C、精装修总包单位应具备的安全管理体系D、本项目的安全文明施工招标清单及管理要求E、以上均包括42.关于取水阀，说法正确的是（）。A、快速取水阀为阀门箱与取水阀一体，不可只设置取水阀无阀门箱B、取水阀阀门箱安装完成面可比草坪高C、取水阀混凝土基础可外露D、取水阀点位应临近道路，距路边100mm—300mm43.所有铺装井盖都不可设置阴阳井盖，井盖基础可外露。44.申请修改装标的方法有（）。A、加减部件法B、增加部件法C、区域建议部件法D、简配部件法45.展示区抢工优化思路中，综合楼应采用悬挑方案，主体与市政同时施工。46.集团安全生产标杆工程入选资格否决条件是（）。A、任一节点低于88分B、工地开放现场效果评估分数低于90分C、任一季度集团工程安全检查排名后五名D、项目周期内触碰安全生产红线E、项目周期内出现亡人安全事故47.给水管安装时水管弯头处必须有固定件。48.以下说法错误的是（）。A、市政配套条线只负责宿舍、酒店、学校及会所总表前的工程B、消火栓接入独立的消防管网，属于市政配套负责范围C、水泵房内的套管预埋属于市政配套负责范围D、红线内外自建变电站工程，由市政配套条线负责（不含土建）49.开盘前对土地权属及配套相关检查要求是（）。A、已取得完整土地权利、有摘牌成交确认书（挂牌土地）、土地使用权出让合同（土地使用权转让合同）B、如未按合同规定设计或报建的且要承担违约等责任的情况，已取得出让人（或相关政府主管部门）的特别许可C、土地出让合同中规定的建设指标（容积率、绿地率等）以及配套建设指标（如车库、会所、社区用房、物业用房、教育配套等），公司已按照规定报批及建设（有无漏留或分布在不同期交房的标段中）D、土地证的红线范围与公司实际建设用地范围一致，无在红线外用地上搭建建筑物的风险，如有风险则有相应管理措施予以规避E、土地使用证已取得50.对于重大生产安全事件，在事故发生后，项目部需立即（不得晚于事故发生后2小时）上报集团安全管理部总经理，同时报送区域安全管理部总经理，并每日上报最新进展。51.审批类型：甲供材、一类常规材料、二类材料选择“集团采购中心采购”；三类（员工自用）材料选择“集团采购中心授权区域采购。（办公室主任与采购负责人审批）52.餐厅嵌入式踢脚线施工说法正确的是（）。A、纸技术交底，土建总包抹灰时要求预留铺贴踢脚线部位高度B、踢脚线阳角裁切角度为65°，密缝拼贴C、线与地砖对缝铺贴D、板施工免抹灰时，需向当地质检部门咨询可否压槽处理53.开盘前红线外不利因素检查要求内容有（）。A、是否公示可能产生噪音的因素：机场、铁路、公路、立交桥、工厂、集市、学校、车站、货场等B、是否公示可能产生的异味的因素：垃圾场、污水河//塘、屠宰场、皮革厂，养禽，畜场、动物园等C、是否公示普通公众所禁忌的因素：殡仪馆、火葬场、公墓、监狱、或者看守所、刑场、核电站D、是否公示可能产生噪音的因素：机场、铁路、公路、立交桥、工厂、集市、学校、车站、货场等有约定代收费或预交费用的，约定内容合理且与当地法规、规范、主管部门要求一致54.以下哪些属于甲供材料？（）A、坐厕B、淋浴花洒C、淋浴屏风D、配电箱E、铝合金门窗F、U-PVC方形平面地漏55.甲指A类材料和甲供材料都是由施工单位卸货。56.严格控制精装修（）成型。A、一次B、二次C、三次D、四次57.在BIP上发起B类甲方分包材料采购流程，线上合同审批流程的终审人是（）。A、区域成本负责人B、区域总裁C、采购中心D、项目总裁58.甲供材料的关键点是（）。A、供应商不包卸货B、不包安装C、不包运输D、无需签订合同59.项目指定人员负责将三方合同电子版打印（一式六份），先给到施工单位签字盖章—项目签字盖章—（）—区域采购部—供应商—区域采购部—区域成本管理部—项目。A、区域财务资金部B、区域成本管理部C、施工方签字盖章D、项目成本60.同一部位同类型质量问题只允许承包人进场维修多次。61.甲供材在下单请购时，只要是否甲供材处选了“是”，则施工合同编码处可选也可不选。62.电梯的签约准备需要做？（）A、与电梯供应商确认电梯参数B、项目从BIP系统上下载电梯合同范本，根据电梯合同范本以及价格复印件核对供应商提供的电梯合同C、要求供应商提供相应电梯的价格复印件、合同价格说明及合同D、项目填写合同审批表发起电梯专项采购合同流程63.电梯的采购模式属于（）。A、专项分包B、A类甲指C、甲供D、乙供64.B类甲方分包的采购模式是（）。A、采购中心指定品牌库和价格，项目在指定品牌库中自行选择合适的品牌，签订专项合同进行采购B、采购中心通过招投标，与入围供货商签订材料价格，由集团成本管理中心出三方合同，要求承包方必须按照甲方签订三方合同流程进行采购C、在BPM系统下单请购D、由总包单位在指定品牌库中，自行选择与供货商签订合同采购，但项目认为集团品牌不满足项目需求时，需要增加品牌，可提出需求，经采购中心审核通过后，方可使用65.总承包工程须提交履约保函为（）。A、5%B、3%C、不需要提交D、7%66.三方合同及月供材料汇总表用于结算时，必须有哪些人签字？（）A、施工单位负责人B、项目总经理C、区域采购部负责人D、区域总裁67.施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。施工单位应当将以下哪些相关资料纳入档案管理？（）A、专项施工方案及审核资料B、专家论证资料C、交底资料D、现场检查资料E、验收及整改资料68.关于客餐厅地面瓷砖铺贴排版正确的是（）。A、排版砖缝原则上必须对缝B、严禁出现小于三分之一的小砖C、整砖铺贴时要求连续D、拼花排版预留电视柜E、排版美观的同时确保损耗不超出原设计图纸的范围69.以下哪些不属于标准件范围？（）A、锌钢组合栏杆B、室内楼梯扶手C、木地板D、抽油烟机E、室内门70.堆坡造型时，中心土表应高于路沿石或挡土墙，边沿土表低于路沿石或挡土墙（）cm。A、1-2B、2-3C、1-3D、2-471.标准件申购流程包括（）。A、补单申购B、紧急申购C、首次申购D、维修申购72.下列客户对产品敏感类的问题描述错误是（）。A、私家花园边界、异形和公共区域的衔接处理细节私家花园因高差原因导致景观面差异巨大，安全防护欠佳B、烟道、排烟井、消防疏散楼梯、商区空调冷却塔等严重影响后期使用的重点关注点C、日照不满足规范的房屋，无需处理方案；现场即可协商解决D、分期开发的项目是否有园区管理方案，人流、车流及消防动线是否合理73.精装修、外墙、园林施工等进行过程管控，未按照图施工、工艺不达要求