2023年广西二造《建设工程造价管理基础知识》考试重点题库200题（含解析）

2023年广西二造《建设工程造价管理基础知识》考试重点题库

200题（含解析）

一、单选题

1.初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、

立面图'剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结

构构件）项目的工程量时，此时比较适用的编制概算的方法是（）。

A、概算定额法

B、概算指标法

C、类似工程预算法

D、综合吨位指标法

答案：A

解析：概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑

工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构

尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙

身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，方可采用。

2.在编制措施项目清单时，关于混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）

A、项目编码

B、计算基础

C、取费费率

D、工作内容

答案：A

解析：本题考查的是措施项目清单的编制。有些措施项目则是可以计算工程量的

项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大

型机械设备进出场及安拆，施工排水降水等。这类措施项目按照分部分项工程量

清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以

计算工程量的项目（单价措施项目）宜采用分部分项工程项目清单的方式编制,

列出项目编码、项目名称、项目特怔、计量单位和工程量（如表2.2.1所示不能

计算工程量的项目（总价措施项目），以“项”为计量单位进行编制（如表2.2.

2所示）本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二

建管理'造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知

识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题，预测题及考前更新

押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中，教材出来后会陆续更新。

3.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属

于保修书中约定内容的是Oo

A、保修范围

B、保修期限

C、保修责任

D、保修金额

答案：D

解析：建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣

工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工

程的保修范围、保修期限和保修责任等。

4.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，特别重大的政府投资项目应实行（）。

A、网上公示

B、咨询论证制度

C、专家评议

D、民众听证

答案：C

5.根据《注册工程造价咨询企业管理办法》，提供虚假材料申请工程造价咨询企

业资质的，在()年内不得再次申请工程造价咨询企业费质。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

解析：申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业费质的，不

予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价

咨询企业资质。最新题库，考前

6.下列项目融费方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是()o

A、TOT

B、BT

C、BOT

D、ABS

答案:A

解析：从项目融斐的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资

的，而BOT是政府给予投费者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即

TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融斐，BOT则是为筹建中的项目进行融

资。

7.(2016年)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是()组织机

构。

A、职能制

B、弱矩阵制

C、平衡矩阵制

D、强矩阵制

答案：B

解析：该题主要考察的是：弱矩阵制组织特点，弱矩阵制组织中，并未明确对项

目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监

督者，而不是一个管理者。

8.(2012年)建设工程施工许可证应当由()申请领取。

A、施工单位

B、设计单位

C、监理单位

D、建设单位

答案：D

解析：(1)施工许可证的申领。除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小

型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级

以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

9.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助

材料费合计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为8%,利润率为10%,增

值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()o

A、4.08

B、4.09

C、4.11

D、4.12

答案：D

解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。销项税额=(材料费+加工费+辅

助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费+包装费+利润+非标准设备设

计费)X增值税税率=20X(1+2%)X(1+8%)X(1+10%)X17%=4.12(万元)。

10.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采

用的设计概算编制方法是Oo

A、概算定额法

B、概算指标法

C、预算单价法

D、综合吨位指标法

答案：B

解析：概算指标法适用的情况包括：（1）在方案设计中，由于设计无详图而只

有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计

采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算。（2）

设计方案急需造价概算而又有类似工程概算指标可以利用的情况。（3）图样设

计间隔很久后再来实施，概算造价不适用于当前情况而又急需确定造价的情形下,

可按当前概算指标来修正原有概算造价。（4）通用设计图设计可组织编制通用

图设计概算指标，来确定造价。

11.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。

A、工程交付使用

B、竣工审计通过

C、工程价款结清

D、竣工验收合格

答案：D

12.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。

A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础

B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据

D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案：A

解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。选项BD应该是投资方，

选项C应该是施工方。

13.县级以上地方人民政府建设行政主管部门在履行安全监督检查职责时，无权

采取的措施有()o

A、责令施工单位停止施工

B、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

C、进入被检查单位施工现场进行检查

D、纠正施中违反安全生产要求的行为

答案:A

解析：县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职

责时,有权采取下列措施:①要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；

②进入被检查单位的施工现场进行检查;③发现有影响工程质量的问题时，责令

改正。

14.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),如果因发包人原

因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不

能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人

()0

A、A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿

B、B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿

C、有权提出费用及利润补偿

D、无权要求任何费用和利润补偿

答案：C

解析:

发包人的原因引起的工作内容增减，承包人有权提出得到合理的费用及利润补偿。

15.关于合同价款的期中支付，下列说法不正确的是()o

A、合同价款的期中支付是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定对付

款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项

B、合同价款的期中支付是工程进度款的预付

C、发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理

期中价款结算，支付进度款

D、进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致

答案：B

解析：合同价款的期中支付，是指发包人在合同工程施工过程中，按照合同约定

对付款周期内承包人完成的合同价款给予支付的款项，也就是工程进度款的结算

支付。发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办

理期中价款结算，支付进度款。进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期一

致。

16.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款

签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法

院。法院此时应该()作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同

C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格

答案：B

解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合

同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

17.(2014年)根据《工程造价师咨询企业管理办法》，甲级工程造价咨询企业技

术负责人应当是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称,

且从事工程造价专业工作()年以上。

A、8

B、10

C、12

D、15

答案：D

解析：该题主要考察的是：工程造价咨询企业资质等级标准，甲级工程造价咨询

企业的技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职

称，且从事工程造价专业工作15年以上。

18.编制材料消耗定额的基本方法中，用O主要是为了取得编制材料损耗定额

的资料。

A、统计法

B、试验法

C、现场技术测定法

D、理论计算法

答案：C

解析：现场技术测定法主要是为了取得编制材料损耗定额的费料。材料消耗中的

净用量比较容易确定，但材料消耗中的损耗量不能随意确定，需通过现场技术测

定来区分哪些属于难以避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗，从而确定出较准

确的材料损耗量。

19.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。

A、在通过资格预审前进行询价

B、尽量向咨询公司进行询价

C、不论何时何地尽量使用自有机械

D、劳务市场招募零散工有利于管理

答案：B

解析：本题考查，又是当地租赁可能更有利，劳务市场招募零散工价格低廉，但

不利于管理;尽量向咨询公司进行询价，比较可靠但需付费。

20.以非对话方式作出的要约，没有确定承诺期限的，承诺应当（）。

A、在合理期限内到达

B、即时作出

C、在15日内到达

D、在30日内到达

答案：A

解析：承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承

诺应当依照下列规定到达：①除非当事人另有约定，以对话方式做出的要约，应

当即时做出承诺；②以非对话方式做出的要约，承诺应当在合理期限内到达。

21.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是。。

A、非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B、国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核

报告

D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构

核对结论为准

答案：B

解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，非国有资金投资的建筑工程发包人

在协商期内未与承包人协商或者经协商未能与承包人达成协议的，应当委托工程

造价咨询企业进行竣工结算审核；选项C错误，承包人对发包人提出的工程造价

咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有

关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲

裁或者向人民法院提起诉讼：选项D错误，发包人委托工程造价咨询机构核对竣

工结算的，工程造价咨询机构应在规定期限内核对完毕，核对结论与承包人竣工

结算文件不一致的应提交给承包人复核。

22.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是0。

A、招标人有权白行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以

规定最低投标限价

D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、

其他项目费'规费和税金

答案：D

解析：选项A,国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国

有奥金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项B,

招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保

密；选项C,招标设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或

者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。

23.某工程在建设期初预计和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购置情况

如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格指数为()。

甲类设务乙类设餐内次该看ISH

时间

单价嵌价单价数量单价ttl

便衣副初1005495010860

淤*A1,0578848121065

A、98.02

B、108.11

C、110.72

D、119.70

答案:B

解析：设备、工器具价格指数=2(报告期设备工器具单价X报告期购置数量八)

/'(基期设备工器具单价X报告期购置数量)=(5X110+8X78+12X48+65X1

0)/(100X5+75X8+50X12+8X65)X100%^108.11%

24.下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()。

A、概算定额法

B、类似工程预算法

C、扩大单价法

D、概算指标法

答案：C

解析：本题考查的是设计概算的编制。选项ABD均属于建筑工程单位概算的编制

方法。设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百

分比法和综合吨位指标法等

25.下列关于发承包阶段合同价款约定的说法，正确的是()。

A、对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以中标时确定的

金额为签约合同价

B、对于直接发包的项目，如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算

或综合预算为准

C、招标人发布的招标文件提出了各项要求，主要对承包方有约束力

D、招标文件包括招标文件的构成以及澄清，但并不含对其修改的内容

答案:B

解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项A错误，对于招标

发包的项目，即以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；对

于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中

与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为签约合同价；如按施工

图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。选项C错误，招标

文件中提出的各项要求，对整个招标工作乃至发承包双方都具有约束力。选项D

错误，招标文件主要包括招标文件的构成以及澄清和修改的规定。

26.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()o

A、企业接受捐赠的无形费产，按开发中的实际支出计价

B、专利权转让价格按成本估价进行

C、自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D、行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

答案：C

解析：选项A错误，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类

无形资产市场价作价。选项B错误，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其

所能带来的超额收益计价。选项C正确，如果专有技术是自创的，一般不作为无

形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。选项D错误，当建设单

位向土地管理部门申请土地使用权并为之支付一笔出让金时，土地使用权作为无

形资产核算；当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就

不能作为无形资产核算。考前

27.下面是某地区标准厂房工程造价指数表，按照指数分类，表中的指数相对于

2000年7月的指数属于()。

U期2000年7月,2004年1-3月]2004年4一6月2004年7—8

■一-''[।I----------------------------------]■一,一.

IfiftI100I107.22I107»43|107.46

A、定基指数和数量指标指数

B、环比指数和质量指标指数

C、定基指数和质量指标指数

D、环比指数和数量指标指数

答案：C

解析：定基指数是指各个时期指数都是采用同一固定时期为基期计算的，表明社

会经济现象对某一固定基期的综合变动程度的指数，本题中各期数据都以2000

年7月为基期计算，故为定基指数；质量指标指数是综合反映现象相对水平或平

均水平变动情况的指数，工程造价指数属于价格指数，因此在性质上属于质量指

标指数。

28.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效

的以外，为()o

A、邀请

B、要约邀请

C、新要约

D、承诺

答案：C

解析：此题考查合同订立程序。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及

时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。

29.完整的竣工决算所包含的内容是()。

A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比

分析

B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析

D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

答案:A

解析：本题考查竣工决算的内容，根据财政部'国家发改委和住房和城乡建设部

的有关文件规定，竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程

竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说明书和竣工财

务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。

30.申请施工许可证可以不具备的条件是（）o

A、需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求

B、有保证工程质量的具体措施

C、建筑材料采购到位

D、建设资金已经落实

答案：C

解析：1）申请领取施工许可证，应当具备如下条件：①已办理建筑工程用地批

准手续；（地）②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划

许可证；（地）③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（地）④已经确定建筑

施工单位；（有人干活）⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；

（图纸和钱）⑥有保证工程质量和安全的具体措施。（质量、安全）。

31.详细可行性研究阶段投资估算误差率为（）o

A、+30%

B、+20%

C、±10%

D、+5%

答案：C

解析：投奥机会及项目建议书阶段，是初步决策的阶段，投资估算的误差率在土

30%左右；而详细可行性研究阶段，是最终决策阶段，投资估算误差率在±10%

*5-1工程决策和设计阶段项目管理工作程序和造价管理工作内容

[工程造价管理作内容

阶役划分项目管理工作程序r1造价«1整控制

1.校费机会研究±30%左右

1项R梗汉书盘30%以内

(K山卜1W

3.初生可行性研究投资怙算±20%以内

4.悻可行性研究“10%以内

1.方索设计*10«以内

1初步设计设“概算&5%以内

3.技术谀计修正做算去5%以内

4,悠工图设计修工图内算/3%以内

32.概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。

A、项目划分

B、主要工程内容

C、主要表达方式

D、基本使用方法

答案：A

解析：本题考查的是预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和造价指标。

预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所

需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。概算定额是完成单位合

格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料'施工机具台班的数量

及其费用标准。综上，概算定额与预算定额的差异主要表现在项目划分的不同。

33.从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料

的材料单价为（）元人。（表中原价、运杂费均为不含税价格）

来源采购里（t）原价+运杂费运输损耗费（%）采购及保管费率（%）_

甲：如0260[；3

;乙400240）

Av262.08

B、262.16

G262.42

D、262.50

答案：B

解析：本题考查的是材料单价。材料单价=[(供应价格+运杂费)X(1+运输

损耗率(％))X[1+采购及保管费率(％)],该工程材料的材料费单价=(60

0X260+400X240)X(1+1%)X(1+3%)/(600+400)=262.16元/t。

34.(2014年)工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是()。

A、管理业务专门化，易提高工作质量

B、部门间横向联系强，管理效率高

C、隶属关系明确，易实现统一指挥

D、集权与分权结合，管理机构灵活

答案：C

解析：该题主要考察的是：工程项目管理组织机构形式中的直线制特点直线制组

织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥'隶属关系明确、职责

分明、决策迅速。

35.工程量清单是招标文件的组成部分，工程量清单的组成不包括。。

A、分部分项工程工程量清单

B、措施项目清单

C、其他项目清单

D、直接工程费用清单

答案：D

解析：工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措施

项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。

36.根据《标准施工招标文件》(2007年版)，进行了资格预审的施工招标文件

应包括()o

A、招标公告

B、投标资格条件

C、投标邀请书

D、评标委员会名单

答案：C

解析：当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替斐格

预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格,

其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。

37.下列费用项目中，不属于企业管理费的是。。

A、社会保障费

B、固定资产使用费

C、办公费

D、工会经费

答案：A

解析：企业管理费：1.管理人员工资；2.办公费；3.差旅交通费；4.固定资产使

用费；5.工具用具使用费；6.劳动保险和职工福利费；7.劳动保护费；8.检验试

验费；9工会经费；10.职工教育经费；11.财产保险费；12.财务费；13.税金;

14.其他。

38.下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是（）。

A、主要设备之间的匹配性

B、生产方法是否符合节能要求

C、工艺流程设备的安装方式

D、各工序间是否合理衔接

答案：D

解析：选择工艺流程方案的具体内容包括以下几方面：（1）研究工艺流程方案对

产品质量的保证程度；⑵研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、

简捷；（3）研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；（4）研究选择主要工艺

参数；（5）研究工艺流程的柔性安排。

39.（2010年）从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为（）。

A、文件式信息和非文件式信息

B、系统化信息和非系统化信息

C、宏观信息和微观信息

D、固定信息和流动信息

答案：B

解析：1）按管理组织的角度来分，可以分为系统化工程造价信息和非系统化工程

造价信息。

40.下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。

A、分项工程

B、单位工程

C、分部工程

D、工序或施工过程

答案：B

解析：建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成

套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机具台班的消耗量标准和

造价指标。

41.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是()。

A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人

D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进

入结算

答案：D

解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，分部分项工程和措施项目中的单价

项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；措施项目中

的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；选项B错误，总承包服务费应依

据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项

C错误，暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有

余额归发包人。选项D正确，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程

计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。

42.下列有关建筑结构选择的说法不正确的是()。

A、对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B、对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C、对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优

D、对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

答案：C

解析：选项C错误，对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝

土结构。

43.工程计量过程中，对于钻孔桩的桩长一般采用（）进行计量。

A、均摊法

B、图纸法

C、断面法

D、分解计量法

答案：B

解析：在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量，如

混凝土构筑物的体积、钻孔桩的桩长等。

44.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。

A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C、对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释

D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

答案：B

解析：格式条款无效。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对

方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适

用于格式合同条款。

45.关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是()o

A、缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月

B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包

人不得从保证金中扣除费用

C、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自

竣工验收合格之日开始计算

D、发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申

请报告之日开始计算

答案：B

解析:本题考查的是施工合同示范文本。缺陷责任期自通过竣工验收之日起计算,

最长不超过24个月。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收

的，承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进行缺陷责任期。发包人未经

竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自转移占有之日开始计算。

46.当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止

施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()

承担。

A、发包人

B、承包人

C、发包人和承包人

D、败诉方

答案：D

解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工

的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方

承担。”

47.根据我国现行的管理规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资

质的情况包括（）。

A、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务

B、转包承接的工程造价咨询业务

C、涂改资质证书

D、资质有效期满未申请延续的

答案：D

解析：有下列情形之一的，费质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质：

（1）工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的；（2）工程造价咨询企业

费质被撤销、撤回的；（3）工程造价咨询企业依法终止的；（4）法律、法规规

定的应当注销工程造价咨询企业费质的其他情形。

48.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品

的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估

算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）o

A、0.4~0.5

B、0.6-0.7

C、0.8-0.9

D、0.9~1

答案：c

解析：本题考查的是静态投斐部分的估算方法。

规模比值，生产^力指数。

0.5-2P

且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时。0.6~0.7/

2-50P

靠增加相同规格设备的数量达到时Q0.8~0.9P

49.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》，下列属于施工变更的是()o

A、对区域内标准标高的调整

B、对备品备件采购数量的增减

C、发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验

D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程

答案：C

解析:本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括:①因设计变更，

造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；②发包人要求增加的附

加试验、改变试验地点；③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍斐料之外,

新增加的施工障碍处理；④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通

知重新进行竣工试验；⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准'规范引起的

变更；⑥上述变更所需的附加工作。

50.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿

费用，还须向土地所有者支付()。

A、安置补助费

B、土地出让金

G青苗补偿费

D、土地管理费

答案：B

解析：本题考查的是工程建设其他费用。建设用地如通过行政划拨方式取得，则

须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用；若通过市场机制取

得，则不但承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。

51.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款

贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批()o

A、初步设计概算

B、项目申请报告

C、资金申请报告

D、项目开工报告

答案：C

解析:本题考查的是工程项目管理概述。采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，

则只审批资金申请报告。

52.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。

A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B、工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按

统一格式编制

C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的

总消耗量

D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后

答案：B

解析：工程建设其他费用概算表。工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所

规定的项目和标准确定，并按统一格式编制（见表3.2.8）。应按具体发生的工

程建设其他费用项目填写工程建设其他费用概算表，需要说明和具体计算的费用

项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算。填写时注意以下事项：1）

土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准、数量等,

列式计算所需费用，填入金额栏。2）建设管理费包括建设单位（业主管理费、工

程监理费等，按“工程费用X费率”或有关定额列式计算。3）研究试验费应根据

设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。

⑸单项工程综合概算表和建筑安装单位工程概算表。（6）主要建筑安装材料汇总

表。针对每一个单项工程列出钢筋、型钢、水泥、木材等主要建筑安装材料的消

耗量。

53.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）o

A、单位工程竣工结算由承包人编制

B、建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告

D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归

承包人

答案：D

解析：结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余额

归发包人。

54.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.14

6m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为()m3。

A、0.250

B、0.253

C、0.241

D、0.243

答案:A

解析：本题考查的是材料消耗定额。砂浆净用量=1-529X0.146:100=0.228m3；

砂浆消耗量=0.228X(1+10%)=0.250m3。

55.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，，辅助工作时间为工序作业

时间的8%。规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是()工日/m%

A、0.93

B、0.94

C、0.95

D、0.96

答案：D

解析：本题考查的是时间定额的计算。工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时

间=基本工作时间/(1-辅助时间％)(2.3.5)；定额时间=工序作业时间/(1-

规范时间％)(2.3.6)；因此基本工作时间=6h=0.75工日/工序作业时间=0.

75/(1-8%)=0.82工日/rrf,时间定额=0.82/(1-15%)=0.96工日/ms

56.下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是()o

A、未及时供料引起的机械停工时间

B、由于气候条件引起的机械停工时间

C、装料不足时的机械运转时间

D、因机械保养而中断使用的时间

答案：D

解析：本题考查的是劳动定额。D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、

机器的使用和保养'工人休息的中断时间。

57.例：某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2

000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%,建设期利息只计息不支付，则建

设期第三年应计贷款利息为()万元。

A、420.016

B、434.616

G438.216

D、467.216

答案：C

解析：第一年1/2*1000*6%=60万第二年(2000+60+1/2*4000)*60%=243.6万第

三年(2000+60+243.6+4000+1/2*2000)*6%=438.216万

58.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未

结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。

A、工程计划交付

B、提交竣工结算文件

C、当事人起诉

D、监理工程师暂定付款

答案：C

解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“建设工程未交付、工程款也未结算

的，其计息日为当事人起诉之日。”

59.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。

A、投标文件

B、专项施工方案

C、施工组织设计

D、施工图设计文件

答案：C

解析：建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程

质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列费料：（1）施工图设计

文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位'施工

单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监

理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。

60.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126）,下列属于施

工变更的是（）。

A、对区域内标准标高的调整

B、对备品备件采购数量的调整

C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验

D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程

答案：C

解析:本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括:①因设计变更,

造成施工方法改变'设备、材料、部件和工程量的增减;②发包人要求增加的附

加试验'改变试验地点;③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，

新增加的施工障碍处理;④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通

知重新进行竣工试验;⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准'规范引起的

变更;⑥上述变更所需的附加工作。

61.编制人工定额时，工人必须消耗的时间不包括（）。

A、有效工作时间

B、休息时间

C、不可避免中断时间

D、偶然工作时间

答案：D

解析：本题考查的是人工定额。必须消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和

不可避免中断时间。其中有效工作时间又包括基本工作时间、准备与结束工作时

间以及辅助工作时间。jin

62.编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材料、机

械台班的消耗量分别为15工日、12m3.0.5m3.2台班，预算单价与市场单价如下

表所示。措施费为直接工程费的7%。则用实物法计算的该工程的直接费为（）

兀。

综合人工（元/工材料机械台班（元/

S）甲（元/m3）乙（7C/m3）台班）

预算单价702704020

市场单价1003005030

A、4654.50

B、5045.05

C、5157.40

D、5547.95

答案：D

解析：单位工程直接工程费=2（工程量X定额人工消耗量X市场工日单价）+

Z（工程量X定额材料消耗量X市场材料单价）+2（工程量X定额机械台班消

耗量X市场直机械台班单价）=15X100+12X300+0.5X50+2X30=5185直接费=5

185X（1+7%）=5547.95

63.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）

A、施工单位参加试运转人员的工资

B、单台设备的单机试运转费

C、试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

答案:A

解析：试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他

物资消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工

资以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。

联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运

转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用

64.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费

率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年，计划每年完成投资50%,则该

项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。

A、160.02

B、227.79

C、246.01

D、326.02

答案：C

解析：基本预备费;（5000+1000）X8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=

6480（万元）建设期第二年完成投资6480X50%=3240（万元）第二年价差预备

费3240*（（1+f）°（1+f）°fl+ft1-1）=246.01（力元）

65.对（）而言，编制施工图预算可以用来检验工程设计在经济上的合理性。

A、投资单位

B、设计单位

C、施工单位

D、监理单位

答案：B

解析：对设计单位而言，通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。其作用

有：（1）根据施工图预算进行控制投资。（2）根据施工图预算调整、优化设计。

66.（2013年）表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指

数属于（）。

A、综合指数

B、环比指数

C、定基指数

D、平均数指数

答案：B

解析：环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或

前一期的综合变动的指数。选项A,综合指数是通过确定同度量因素，把不能同

度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标

并进行对比而形成的指数。选项C,定基指数是指各个时期指数都是采用同一固

定时期为基期计算的，表明社会经济现象对某一固定基期的综合变动程度的指数。

选项D,平均数指数是从个体指数出发，通过对个体指数加权平均计算而形成的

指数。

67.关于规费的计算，下列说法正确的是()o

A、规费具有强制性，根据其组成又可细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费

用

B、规费由社会保险费和工程排污费组成

C、社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费

D、规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

答案：C

解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业

保险费'医疗保险费'工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中

未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必

须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

68.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是()。

A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础

B、施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据

C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据

D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

答案：A

解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。选项BD应该是投资方，

选项C应该是施工方。

69.某进口设备FOB价为人民币1500万元，国际运费82万元，国际运输保险费

用5.12万元，关税223万元，银行财务费7万元，外贸手续费20万元，增值

税265.35万元，消费税率为5%,则该设备的消费税为O万元。

A、96.46

B、95.27

C、92.16

D、93.25

答案：B

根据公式：应纳消费税额=1到鬻倭卷*消费税税率,又因为：到岸价格小

解析：1-消费税税率(C

IF)包括离岸价格(FOB)、国际运费、运输保险费，

所以，应纳消费税额=(侬土牛琛红磔)万元x5%=95.27万元，

70.某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费

用项目是（）。

A、建筑安装工程费

B、办公和生活用品购置费

C、研究试验费

D、基本预备费

答案:A

解析：本题考查的是设计概算的编制。综合概算的一般应包括建筑工程费用、安

装工程费用、设备及工器具购置费。选项BCD属于建设项目总概算的内容，不包

含在单项工程综合概算中。

71.下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（）。

A、施工机械辅助用工

B、超过预算定额取定运距增加的运输用工

C、班组操作地点转移用工

D、机械维修引起的操作人员停工

答案：C

解析：预算定额中的人工幅度差包括工序搭接及交叉作业影响的停工、施工机械

和临时水电路转移造成的停工、质量和隐蔽工程检查的影响、班组操作地点转移

用工、对前一工序修复用工和其他零星用工。注意选项B不属于超运距用工，可

另行计算二次搬运费。选项D为干扰项，既不属于人工幅度差也不属于机械幅度

差。

72.某吊装设备配驾驶员1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为220台

班，人工日工资单价为80元。该吊装设备的台班人工费为()元。

A、80.57

B、90.91

C、76.33

D、85.20

答案:B

解析：台班人工费=人工消耗量X[1+(年度工作日一年工作台班)/年工作台班]

X人工单价=1X[1+(250—220)/220]X80元=90.91元

73.根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证

明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人()o

A、工期和费用

B、工期、费用和利润

C、费用和利润

D、工期和利润

答案：B

解析：本题考查的是索赔费用的计算。监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明

工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人工期'费用和利润。参见教材P

930

74.项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是()

A、统计法

B、比例法

C、理论计算法

D、对比法

答案：D

解析：项目后评价的基本方法是对比法。就是将工程项目建成投产后所取得的实

际效果'最新题库，考前经济效益和社会效益、环境保护等情况与投资决策阶段

的预测情况相对比，与项目建设实施前的情况相对比，从中发现问题，总结经验

和教训。

75.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提

是当事人提交()0

A、合同公证书

B、仲裁协议书

C、履约保函

D、合同担保书

答案：B

解析：本题考查的是解决合同争议的方法。仲裁应根据合同中的仲裁条款或事后

达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。

76.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中形成

的工程造价成果文件上Oo

A、加盖人名单和执业印章

B、签字并加盖单位公章

C、加盖执业印章和单位公章

D、签字并加盖执业印章

答案：D

解析：注册造价工程师应在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加

盖执业印章。

77.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标（工料单价）为3600

元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺

贴地面面积为50m2o当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为1

28元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。

则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。

A、2918.75

B、3413.75

C、3631.00

D、3638.75

答案：D

解析:本题考查的是设计概算的编制。3600+50/100X（190-128）X（1+25%）

=3638.75（元/m2）。

78.关于投标文件的说法，正确的是（）。2017

A、通常投标文件中需要提交投标担保

B、投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求

C、投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章

D、投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书

答案:A

解析：本题考查的是施工投标的内容。选项B,投标文件应当对招标文件提出的

实质性要求和条件作出响应。投标文件不完备或投标没有达到招标人的要求，在

招标范围以外提出新的要求，均被视为对于招标文件的否定，不会被招标人所接

受。选项C,投标书需要按照要求签章，投标书需要盖有投标企业公章以及企业

法定代表人的名章(或签字)。选项D,如果项目所在地与企业距离较远，由当

地项目经理部组织投标，需要提交企业法人对于投标项目经理的授权委托书。参

见教材P273O

79.某施工企业经过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门

开始选派项目经理并编制成本计划。该阶段所编制的成本计划属于Oo

A、竞争性成本计划

B、指导性成本计划

C、实施性成本计划

D、战略性成本计划

答案：B

解析：指导性成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任

成本目标。它是以合同价为依据，按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本

计划，且一般情况下以此确定责任总成本指标。

80.根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013,下列措施项目中，应

列入安全施工项目的是()。

A、现场施工机械设备防扰民措施费用

B、建筑工地起重机械的检验检测费用

C、“五牌一图”的费用

D、防煤气中毒等措施费用

答案：B

解析：措施项目费的内容是以《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854—2013

中的规定为例。其中，A属于环境保护费，C和D均属于文明施工费。

81.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约

金或者定金条款。甲'乙两单位签订了建设工程合同，但甲单位因丙单位的原因

使合同延迟履行，则（）。

A、甲单位应向乙单位承担违约责任

B、丙单位应向乙单位承担违约责任

C、甲、乙两单位均可向丙单位提出索赔

D、乙单位无权解除合同

答案：A

解析：因第三人原因造成违约时违约责任的承担。当事人一方因第三人的原因造

成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法

律规定或者依照约定解决。

82.（2015年）关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。

A、建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资

B、建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成

C、单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成

D、单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成

答案:A

解析：该题主要考察的是：施工图预算的组成

“A建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施

工图预算文件的主要组成部分。B由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和

相关费用组成。C单项工程综合预算由构成该单项工程的各个单位工程施工图预

算组成。D单位工程预算包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预。”

83.进口设备的原价是指进口设备的（）。

AvA.到岸价

B、B.抵岸价

C、C.离岸价

D、D.运费在内价

答案：B

解析：进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车

站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价（C

IF）和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的

价格。

84.关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）o

A、承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B、采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D、预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关

答案：D

解析：工程预付款额度一般是根据施工工期'建安工作量、主要材料和构件费用

占建安工程费的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。

85.根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于()o

A、有效合同

B、无效合同

C、可撤销合同

D、效力待定合同

答案：D

解析：力待定合同是指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。

86.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中不能构成分

部分项工程费的是()o

A、保管建筑材料人员的工资

B、绑扎钢筋人员的工资

C、操作施工机械人员的工资

D、现场临时设施搭设人员的工资

答案：D

解析：A选项属于材料单价中采购与保管费；B选项为人工费；C选项为施工机

械台班单价中的人工费。D选项为临时设施费。

87.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时,编制人应做补充,

下列有关编制补充项目的说法中正确的是Oo

A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成

B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C、补充项目的工作内容应予以明确

D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定

答案：C

解析：在编制补充项目时应注意以下三个方面：（1）补充项目的编码由专业