设备监理师之设备监理合同考前冲刺模拟试卷A卷含答案

设备监理师之设备监理合同考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共60题）1、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A2、检核表的核心思想是()。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】B3、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】B4、法定代理终止条件是()A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】D5、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C6、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C7、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】C8、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D9、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.监理单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】C10、根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】C11、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A.竣工时间B.费用C.费用和利润D.竣工时间、费用和利润【答案】C12、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和约定解除B.违法解除和合法解除C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除D.行政解除和司法解除【答案】A13、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A.投标有效期内B.评标开始之前C.开标时间之前D.中标通知书发出之前【答案】C14、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A.1B.2C.3D.6【答案】B15、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。A.实际进度B.进度计划前锋线C.承包商经营计划D.承包商人员培训安排【答案】A16、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。A.缔约过失责任B.违约责任C.行政责任D.经济责任【答案】A17、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B18、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B.工程合格，业主承担风险和费用C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】D19、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。A.无过错B.过错C.推定过错D.混合【答案】A20、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】C21、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B22、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C23、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A24、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C25、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C26、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C27、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A.进入施工现场B.工程开工C.工程竣工移交D.获得履约证书【答案】C28、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C29、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利【答案】B30、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A.工程师B.工程师助手C.雇主D.雇主代表【答案】C31、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B32、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定D.否决所有投标【答案】D33、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A34、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】D35、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】D36、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人【答案】C37、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A38、根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C39、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。A.固定总价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.成本加固定费用【答案】A40、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B41、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】C42、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C43、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C44、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。A.和解B.调解C.行政复议D.诉讼【答案】D45、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】D46、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。A.按照合同约定支付设计费B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.与设计人就设计费用问题重新协商D.偿付逾期违约金【答案】B47、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C48、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】D49、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A.违约责任B.行政责任C.经济责任D.缔约过失责任【答案】D50、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】B51、在买卖合同中，买受人的义务有()。A.对标的物提供质量保证B.受领标的物C.对标的物提供权利担保D.提供有关单证和资料【答案】B52、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A53、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A54、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】A55、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D56、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止【答案】B57、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A.开工日期B.签发付款证书C.签发接收证书D.签发履约证书【答案】C58、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C59、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C60、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲连带【答案】C多选题（共45题）1、下列选项中，属于行政责任方式的有()。A.罚款B.拘留C.管制D.责令停产停业E.消除危险【答案】AD2、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师签发第一笔预付款的付款证书的前提条件有()。A.承包商提交了申请支付的报表B.承包商收到了开工通知C.业主收到合格的履约保证D.业主收到合格的预付款保函E.工程设备已经起运【答案】ACD3、下列运达现场后的财产，其所有权归属业主的有()。A.生产设备B.临时工程C.材料D.承包商设备E.分包商设备【答案】AC4、根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当()。A.赔偿对方全部损失B.解除合同C.及时通知对方D.在合理期限内提供证明给对方E.积极防御不可抗力的再次发生【答案】BCD5、投标文件出现下列情形的，评标委员会应当予以否决的有()。A.投标文件中的总价金额与单价金额不一致B.投标文件未经投标人企业盖章C.投标报价是所有投标文件中最高的D.投标人未按要求提交投标保证金的E.联合体投标没有提交共同投标协议【答案】BD6、下列情况中，承包商有权立即终止合同的有()。A.业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明B.业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额C.长期停工影响整个工程D.业主实质上未履行合同义务E.业主破产【答案】C7、设备工程合同履行过程中，合同控制主要有()阶段控制。A.设计B.采购C.制造D.生产运营E.安装【答案】ABC8、判断生产设备所有权归属业主的时间界限的情况有()。A.生产设备起运B.生产设备运至现场C.承包商向制造商付款D.业主向承包商付款E.生产设备经工程师检验认可【答案】BD9、在设备工程合同中，完成工程的含义有()。A.通过了竣工试验B.完成了合同规定的工程或单位工程的全部工作C.完成了合同规定的工程或单位工程接收所要求完成的全部工作D.修补了无论在工程实施过程，还是在缺陷通知期内发现的质量缺陷E.完成了履约证书所证明的全部工作【答案】AC10、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有()。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】D11、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列作业人员中，属于特种作业人员并且必须持证上岗的有()。A.垂直运输机械作业人员B.起重信号工C.安全生产管理员D.安装拆卸工E.爆破作业人员【答案】ABD12、按照我国《民法通则》的规定，行为人实施无权代理行为后，被代理人依法享有()。A.追认权B.催告权C.撤销权D.默认权E.拒绝权【答案】A13、按照民法，下列选项中，属于民事法律行为的有()。A.某建筑企业与建设单位签订施工合同B.业主按合同要求拨付工程预付款C.某总包单位将主体结构分包给某施工企业D.设计单位按建设单位要求变更设计内容E.甲施工单位与乙施工单位达成联合投标协议【答案】ABD14、许可审批机关应当撤回生产许可的情形有()。A.被许可生产的产品列入国家决定淘汰产品目录的B.被许可人不再生产被许可的产品的C.生产许可依据的法律、法规、规章修改D.法人或者其他组织依法终止的E.企业自行转让生产许可证书【答案】ABC15、采用对比分析法进行合同分析时，对比指标一般分为()。A.时间指标B.程序指标C.定价指标D.处理事宜的原则指标E.技术指标【答案】ABD16、下列()是行政复议的受案范围。A.工商局对设备制造企业的罚款B.土地局拒绝颁发土地使用权证C.质量监督局对在建项目的查封D.房屋买卖纠纷的行政调解E.规划局对“建设工程规划许可证”的申请不予答复【答案】ABC17、对于承包商未按照合同规定的期限撤走的剩余货物，下列说法正确的有()。A.业主取得剩余货物的所有权B.业主取得剩余货物的处置权C.变卖剩余货物的所得价款归业主D.承包商承担处置剩余货物的开支E.变卖剩余货物的收入不足弥补变卖开支的，差额部分由承包商承担【答案】BD18、按照我国《民法通则》的规定，行为人实施无权代理行为后，被代理人依法享有()。A.追认权B.催告权C.撤销权D.默认权E.拒绝权【答案】A19、设备工程合同履行中发生的下列情况中，按照《合同法》对不可抗力免责的规定，承包人不承担责任的有()。A.洪水灾害导致工程受损B.地震灾害导致工程受损C.社会动乱导致停工损失D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失【答案】ABC20、保险合同当事人包括()。A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人E.保险经纪人【答案】BD21、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD22、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。A.确定每个合同的工作范围B.确定合同中的重要条款C.选择评标方法D.明确评标程序E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB23、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师进行合同控制的日常工作有()。A.参与合同计划的落实B.协调各方关系C.实施合同监控D.合同文档管理E.编制合同文件【答案】ABCD24、依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。A.合同履行过程中发生不可抗力B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行C.当事人一方迟延履行主要债务D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务【答案】BD25、仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有()特点。A.当事人对仲裁庭的组成有权选择；诉讼中审判人员是由法院指定的B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼管辖法院E.仲裁裁决不能强制执行，而诉讼判决则能强制执行【答案】ABC26、设备采购合同中，出卖人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定时，其后果为()。A.如果买受人同意利用，应当按质论价B.如果买受人同意利用，应当按合同约定支付价款C.买受人不同意利用时，出卖方负责包修或包换D.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，并要求出卖人赔偿损失E.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，但不得要求出卖人赔偿损失【答案】ACD27、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。A.设备工程合同协议书B.设备工程合同条件C.批准的设备工程进度计划D.设备工程监理服务合同E.质量标准【答案】ABC28、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，如果承包商在竣工时间后实施工程，价格调整时，采取的价格或者指数有()。A.基准日期的价格或者指数B.开工日期的价格或者指数C.竣工日期的价格或者指数D.竣工时间期满日前第49天的价格或者指数E.现行的价格或者指数【答案】D29、设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。A.操作和维修手册B.合同规定的竣工文件C.质量管理内审文件D.指定分包商的资质文件E.业主要求中规定的技术文件【答案】AB30、工程师可以指示承包商提交一份更新的进度计划的情形有()。A.承包商的实际进度过慢可能导致无法在竣工时间内完成全部设备工程B.承包商的实际进度过快可能导致在竣工时间届满前完成全部设备工程C.异常不利的气候条件致使实际进度落后于承包商的现行进度计划D.业主人员造成的延误致使实际进度落后于承包商的现行进度计划E.业主雇用在现场的其他承包商提前完工致使实际进度提前于承包商的现行进度计划【答案】ACD31、下列关于工程设计合同委托人义务的描述，正确的有()。A.支付设计费及相关费用B.提供设计依据资料并对资料的正确性负责C.负责设计变更和修改预算并参加工程验收D.提供必要的其他协助E.保护设计人的知识产权【答案】ABD32、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的()损失或损坏的风险。A.工程B.货物C.承包商文件D.工程师文件E.承包商设备【答案】ABC33、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC34、根据《侵权责任法》，生产者承担惩罚性赔偿责任的条件有()。A.恶意行为所造成了重大财产损失的严重后果B.恶意行为所造成的后果是人身伤亡C.产品使用者无过错D.主观上存在故意E.产品缺陷与严重的损害后果之间存在因果关系【答案】BD35、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。A.现场地质条件B.现场人为的物质障碍C.现场污染物D.现场水文条件E.现场气候条件【答案】ABCD36、在设备工程合同履行中，承包商按照合同向工程师提交的申请付款的报表，应包括的内容有()。A.因法律变更和调整费用的各类款项B.期中付款证书的最低限额C.扣除保留金D.业主认为应扣减承包商的估算款额E.预付款的支付或返还额【答案】AC37、设备采购合同中，出卖人交付的