二级建造师(二建)选修继续教育题库

二级建造师(二建)选修继续教育题库第1节-判断题1.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（错误）

正确错误 2.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（正确）

正确错误单选题1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（B）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。101520302.根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（B）万元人民币。70501001203.根据《中华人民共和国招投标法》，建设工程招标的方式不包括（D）。公开招标无限竞争性招标邀请招标议标4.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（D）。要约要约邀请承诺承诺生效5.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（A）。项目技术复杂的公开招标的费用与项目价值相比不值得的虽然涉及国家安全，但适宜招标的投资额特别大的多选题1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（ABC）。

A.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位2.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（DE）。

A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金3.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（ABC）。

A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出C.所有澄清文件必须以书面形式进行

D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人第2节判断题1.法律措施不属于合同控制措施。（正确）

正确错误2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（错误）正确错误单选题1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（C）天内预付工程款。10157142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（D）比例区间预付。5%～25%10%～25%5%～30%10%～30%3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（B）天内发出。71014284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（B）。半个月内1个月内1个半月内2个月内5.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（C）天后停止施工，业主承担违约责任。7101428多选题1.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（BCDE）。

A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60%B.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（AB）。

A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付E.按实际进度结算与支付3.竣工结算的方式有（ABC）。

A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算3节判断题1.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（错误）

正确错误2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（正确）正确错误单选题1.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（A）。工程量清单报价书和设计变更通知单等施工预算书和材料价格变更文件等材料限额领料单工程现场会议纪要2.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（C）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。142815303.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（C）。落实合同价款调整数额和按图计算工程造价落实工程索赔价款和按图核实工程造价落实设计变更签证和按图核实工程数量落实工程价款签证和按图计算工程数量4.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。某月施工单位完成土方工程量万m³，截至该月累计完成的工程量120万m³，则该月应结工程款为（15*10+10*9=240,240*95%=228.0万元）万元。240237.5228236.65.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15元/m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800m³，则该分项工程结算款为（A）元。28650270002880028500多选题1.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（BE）。

A.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据E.是反应工程进度的主要指标2.竣工结算编制的依据包括（ABCD）。

A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款

D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告3.工程竣工结算的审核一般从以下（ABCE）入手。

A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取4节判断题1.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（正确）

正确错误2.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（正确）

正确错误单选题1.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（B）。因业主提出的设计变更而增加的工程量因承包商原因造成工程返工的工程量因延期开工造成施工机械台班数量增加因地质原因需要加固处理增加的工程量2.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（C）。按季结算与支付按年结算与支付分段结算与支付目标结算与支付3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（C）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。71014284.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（B）。因发包人原因造成返工的工程量因承包商原因造成返工的工程量因不可抗力造成返工的工程量因不利施工条件造成返工的工程量5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（C）天内向承包商支付工程进度款。71014286.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。按实际计量按图纸计量不予计量双方协商计量多选题1.专制机械设备的结算一般分为（ABC）阶段。A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款2.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（AB）。

A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票5节判断题1.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（正确）

正确错误2.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（错误）正确错误单选题1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（B）向承包商支付工程进度款。30%～60%60%～90%10%～90%30%～90%2.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（C）天起计算应付款的利息。142815303.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（B）。业主承包商总承包商监理咨询机构4.竣工结算的方式不包括（D）。单位工程竣工结算单项工程竣工结算建设项目竣工总结算分部分项工程竣工结束5.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（C）编制。

业主承包商总承包商监理咨询机构多选题1.常见的建设工程施工索赔有（ACDE）。A.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔2.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（AD）可以提出索赔。

A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理3.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ABDE）。

A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费6节判断题1.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（正确）

正确错误单选题1.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（D）。

竣工验收资料造价对比资料工程竣工图竣工结算报告2.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（C）。

万元以下500万～2000万元2000万～5000万元5000万以上3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送业主后（D）天内审查完成。

204560304.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（B）天。20

3045605.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（C）。

乙方仍应设法继续施工乙方如停止施工则应承担违约责任乙方可停止施工，甲方承担违约责任乙方可停止施工，由双方共同承担责任6.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（A）。

不可撤销的信用证可撤销的信用证不可撤销的商业保函可撤销的商业保函7.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（A）。

卖方信贷买方信贷商业发票商业汇票多选题1.下列各项资料，可作为索赔依据的有（ABC）。

A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规2.索赔意向通知应该包括的内容有（ACD）。

A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算7节判断题1.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。（正确）

正确错误单选题1.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（C）。

30%25%20%10%2.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（C）。

某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务某丙必须以某甲名义行使某甲的债权某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权某丙可以行使不安抗辩权3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（B）中列明。

最终详细索赔报告竣工报表最终报表详细索赔报告4.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（C）承担违约责任。

承包商乙、丙承包商乙、丙承包商甲承包商丙5.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（B）。

应经业主批准后才能运出工地经监理工程师批准后才能运出工地可自行运出工地不能运出工地多选题1.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ACD）的特点。

A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定2.下列情况下，承包人有权延长工期的有（ABCD）。

A.由于雇主责任造成的干**B.非承包人责任的其他特殊情况

C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它3.施工合同履行过程中，发生(ACD)等情况，应给承包人顺延合同工期。

A.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它4.下列事项中，（ABCD）属于邀约邀请的范畴。

A.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它8节判断题1.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（错误）

正确错误2.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（错误）

正确错误单选题1.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（C）。

甲方赔偿乙方1万元损失甲方赔偿乙方4.2万元损失甲方赔偿乙方3万元损失甲方赔偿乙方4万元损失2.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（C）。

承诺是法律行为承诺不能撤回要约是法律行为要约可以撤回3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C）内予以追认。10日

日一个月三个月4.对于《协议书》工期的填写不正确的是（A）。

合同工期：三个月开工日期：签订合同后第45日竣工日期：签订合同后第365日开工日期：2003年4月24日 5.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B）。

承包人雇主国家挖掘人多选题1.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ABCD）作为合同纠纷的管辖法院。

A.建筑材料买卖合同签订地人民法院B.东方建材公司住所地人民法院C.正大建筑公司住所地人民法院D.建筑材料买卖合同履行地人民法院E.其它2.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（BD）。

A.建筑公司可以自己的名义行使代位权B.建筑公司必须向法院请求行使代位权C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权E.其它3.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ABCD）。

A.履行期限B.违约责任C.价款或者报酬D.标的E.其它9节判断题1.合同解除包括约定解除和法定解除。（正确）

正确错误2.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。（正确）

正确错误单选题1.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（B）。

是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标2.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（B）。

动乱建设项目依据国家计划被取消战争协议条款内约定等级以上的地震3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（A）。

承诺可以撤销承诺须由受要约人向要约人作出承诺人必须在承诺期限内作出承诺承诺的内容应当与要约的内容完全一致4.下列说法正确的有（B）。

已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册《监理工程师岗位证书》终身有效《监理工程师--书》终身有效5.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

15203010多选题1.下面关于仲裁的说法正确的有（ABCD）。

A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁C.仲裁是一种法律制度D.仲裁与诉讼只可选其一E.其它2.下列选项中，（BCD）属于我国《担保法》规定的担保形式。

A.订金B.保证C.抵押D.质押E.合同3.对于下列对于责任的认定正确的有（CD）。

A.工程师有权免除承包人的责任B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责C.雇主有权免除承包人的责任D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任E.其它10节判断题1.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。（正确）。

正确错误2.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（正确）正确错误单选题1.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（C）。承诺是法律行为承诺不能撤回要约是法律行为要约可以撤回2.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（C）内予以追认。10日15日一个月三个月3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（A）。合同工期：三个月开工日期：签订合同后第45日竣工日期：签订合同后第365日开工日期：2013年4月24日4.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（B）。承包人雇主国家国家多选题1.下列情况下，（ABD）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。A.某中学为校长的私人借款作保证人B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人C.某中学校长为该校的借款作保证人D.某医院为院长的私人借款作保证人E.其它2.下列合同中，（AD）属于可变更或可撤销的合同。

A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同B.承包商某甲购买走私钢材的合同C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同D.订立合同时显失公平的合同E.其它3.下面属于自行招标应具备的条件有（ABC）。

A.具有项目法人资格B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定C.有从事同类工程建设项目招标的经验D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员E.其它11节判断题1.招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。（错误）

正确错误2.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。（正确）正确错误单选题1.下列选项中构成承诺的是（C）。

甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容2.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示（B）。某甲不得接受某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙某甲必须接受如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易3.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（D）。应当由甲公司承担清偿责任应当由乙公司承担清偿责任应当由丙公司承担清偿责任应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任4.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（B）。原合同无效，乙与丙应各自承担损失乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责总公司应直接赔偿丙的损失5.下列选项中，（D）不属于不可抗力的范畴。政府法律修改火山爆发罢工盗窃多选题1.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（BCD）。A.张三向李四承担违约责任B.张三向王五承担违约责任C.张三和李四共同向王五承担违约责任D.李四向王五承担违约责任E.2.综合索赔的主要做法有（ABCD）。A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目B.索赔报告应编号C.每一项索赔应附单独的说明资料D.应有一份给现场工程师的致函E.3.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由(ACD)。A.检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期

B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验E.12节判断题1.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。(错误)

正确错误2.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。(正确)

正确错误3.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。(正确)正确错误单选题1.施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了(C)。避免风险克服风险转移风险控制风险2.FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于(D)的暂停施工，承包商可能得到补偿。

合同中有规定由于不利的现场气候条件影响为工程施工安全来源：学易网现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（B）。

承包人办理申报手续，发包人承担费用承包人办理申报手续，承包人承担费用发包人办理申报手续，承包人承担费用发包人办理申报手续，发包人承担费用4.不属于委托监理合同监理人义务的是(A)。

工程建设外部协调工作按合同约定派驻监理人员不泄露委托人申明的秘密运用合理技能认真勤奋地工作5.工程师有权处理的索赔是承包商(A)。依据合同条款提出的索赔依据法律法规提出的索赔提出的道义索赔提出的缺少证据索赔多选题1.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（CD）。

A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准2.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(AD)。

A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价13节判断题1.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(错误)

正确错误2.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(错误)

正确错误3.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。(错误)正确错误单选题1.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（D）关系。债权与债务代理与被代理法人与自然人权利与义务2.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。发包人原设计人修改单位承包人3.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应(D)。没收全部定金补偿损失要求发包人支付双倍的定金要求发包人补偿实际发生的损失要求发包人付给合同约定设计费用的50%4.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（D）。采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C)为准。现场考察时招标人口头解释招标文件规定书面回函解答仲裁机构裁定6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（D）。采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C)为准。现场考察时招标人口头解释招标文件规定书面回函解答仲裁机构裁定多选题1.有资格代理招标的机构应满足的条件包括(BCDE)。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库2.FIDIC条件中的“费用”，包括(AD)。A.管理费B.利润C.利息D.合理分摊的其他费用E.3.正常监理工作的酬金，由(ABC)构成。

A.直接成本B.间接成本

C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费4.依照《担保法》，(AC)不能作为施工合同的保证人。

A.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行5.下列属于采购方违约责任的情况有（BCE）。

A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款6.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效(ABCD)。

A.未按期送达的资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权的代理人签字C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件D.内容虚假的资格预审申请文件E.14节判断题单选题1.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。

发包人原设计人修改单位承包人2.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应(D)。

没收全部定金补偿损失要求发包人支付双倍的定金要求发包人补偿实际发生的损失要求发包人付给合同约定设计费用的50%3.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师(B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

签发工程移交证书签发解除缺陷责任证书签发分部工程移交证书退还履约保函多选题1.索赔按目的划分包括(CE)。A.综合索赔

B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔2.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发(ACE)。

A.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书15节判断题1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（正确）

正确错误单选题1.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在(B)履行。支付货币一方所在地接受货币一方所在地货币存放地货币使用地2.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(C)。承包商承担部分责任业主可要求承包商承担全部责任如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任应由指定分包商承担全部责任3.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人（D）。有权要求赔偿只能获得增加成本的一定比例的赔偿由发包人协调不同承包人间的赔偿问题无权要求赔偿4.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用(D)确定。补充协议合同有关条款交易习惯在不动产所在地履行多选题1.评标的条件是(BCDE)。A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行2.监理单位的义务包括(CDE)。A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动3.合同无效的法律后果有（ABC）。

A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任4.属于招标文件主要内容的是(ABD)。

A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械16节判断题1.招标是要约，投标是承诺。（错误）正确错误单选题1.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师(A)。不承担责任承担连带责任承担全部责任同意扣除一定数量的酬金2.施工合同的总纲性文件是（A）。协议书通用条款专用条款附加条款3.定标签订合同时，应对(D)作为中标的合同价。评标价标底价修正后的标底价投标价4.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是(D)。市场行为企业行为正当竞争行为不正当竞争行为多选题1.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（ABE）。

A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量2.要约邀请的主要形式有(ABD)。

A.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告E.3.《施工合同(示范文本)》规定，(ABE)属于发包人的工作。

A.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场的工程地质资料

C.提供施工进度计划D.提供工程师办公用房E.开通施工现场与城乡公共道路的通道4.有关变更的说法，正确的是（AB）。

A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更17节判断题1.建筑业发展十二五规划技术进步目标中提出施工总承包特级企业年度科技经费支出占企业年度营业收入的比例不低于0.5%。（正确）

正确错误2.进一步完善建筑市场监管法规不属于建筑市场监管目标的要求。（错误）

正确错误3.质量安全监管目标属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标之一。（正确）正确错误单选题1.至“十二五”期末，应努力实现全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长（A）以上。15%20%25%30%2.在建筑业“十二五”规划人才队伍建设目标中提出要加强劳务人员培训考核，提高劳务人员技能和标准化意识，施工现场建筑工人持证上岗率达到（D ）以上。60%70%80%90%3.下列不是建筑业调整优化产业结构措施的是（C）。支持大型企业提高核心竞争力促进中小建筑企业向专、特、精方向发展建立完善建筑企业的创新机制大力发展专业工程咨询服务多选题 1.下列属于建筑业发展“十二五”规划指导思想的有（ABC ）。

A.以保障工程质量安全为核心B.以加快建筑业发展方式转变和产业结构调整为主线C.以建筑节能减排为重点D.以完善法规制度和标准体系为支撑E.以技术进步和创新为着力点2.下列属于建筑业发展十二五规划基本原则的有（ABCD）。

A.坚持市场调节与政府监督相结合B.坚持国内与国际两个市场发展相结合C.坚持行业科技进步与规模增长相结合D.坚持深化改革与稳定发展相结合E.坚持节能减排与技术进步相结合3.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（ABCD）。

A.产业规模目标B.人才队伍建设目标

C.技术进步目标D.建筑节能目标E.节能减排目标4.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（ABCD）。

A.调整优化产业结构B.加强技术进步与科技创新C.全面提高行业信息化水平D.积极推动建筑工业化E.坚持深化改革与稳定发展18节判断题1.严格落实治疗安全责任是建筑企业强化质量安全监管的有效措施之一。（正确）

正确错误2.加强信用体系建设，完善全国统一的企业和注册人员诚信行为标准是进一步健全建筑市场监管制度的要求。（正确）

正确错误3.依托建筑工地农民工业余学校、开展安全生产、执业道德、标准规范培训不是建设稳定的建筑产业骨干工人队伍的有效措施。（错误）

正确错误4.对于建筑企业而言，劳动者与生产资料在工程项目上的结合才能把生产要素变为生产力。（正确）正确错误单选题1.下列不是创新和完善建筑市场管理体系要求的是（A）。加强建筑市场的政府监督完善法律法规体系完善市场准入制度加强信用体系建设2.为了大力开发建筑业人力资源应该做到（D）。创造良好的竞争环境提高企业核心竞争力增强建筑企业的风险识别能力和防范能力维护建筑业从业人员的基本权益多选题1.落实五方负责人的个人质量终身负责制中的五方除了建设方还有（ABCD）。A.勘测方B.设计方C.施工方D.监理方E.建造师2.为了规范建筑市场秩序可采取的有效措施有（AB）。A.加快法规建设步伐B.进一步健全市场监管制度C.提升从业人员素质D.优化行业人才发展环境E.坚持节能减排与技术进步相结合3.为了推动建筑企业组织结构和工程建设实施放肆的深层次变更，可以采取的措施有（ABCD）。A.深化改革工程建设实施组织方式

B.促进建筑企业扩展一体化服务功能C.做强、做大核心建筑企业D.扶持中小建筑企业健康发展E.加快法规建设步伐4.项目生产力理论的主要来源有有（AB）。

A.以鲁布革工程建设为代表的我国建筑施工生产方式改革的实践B.马克思主义关于生产力理论的启迪C.项目法施工D.西方经济学理论E.劳动论19节判断题1.建筑业项目层次与劳务作业层次是双方平等的合同关系。（正确）

正确错误2.建筑企业法人代表与项目经理不是委托授权与授权管理的关系。（错误）

正确错误3.建筑企业的四控制、三管理、一协调中的一协调是指合同管理与组织协调。（正确）正确错误4.工程质量和安全生产是建筑企业的生命，是企业发展的永恒主题。（正确）

正确错误单选题1.下列不是适应工程项目管理的新型运行机制中的三个主体之一的是（D）。

市场的竞争主体履约合同的责任主体企业利益的主体市场的参与主体2.下列不是建筑企业的四控制的是（D）。

进度控制质量控制安全控制现场控制多选题1.下列属于项目生产力的特征的有（ABCD）。

A.效益性B.创新性C.集约型

D.多元性E.单一性2.项目经理责任制的特征包括（ABCD）。A.对象终一性B.内容全面性C.主体直接性

D.责任风险性E.客体唯一性3.建筑企业组织结构是两层建设，三层关系，其中;三层关系指（ABC）。A.项目经理与企业法人代表的关系B.项目层次与企业层次的关系C.项目经理部与劳动作业层的关系

D.项目经理与企业层次的关系E.项目经理部与项目层次的关系4.建筑企业管理目标的“四个一包括（ABCE）。A.形成一套具有中国特色并于国际管理接轨、适应市场经济、操作性强、比较系统的工程项目管理理论和方法B.培养和造就一支具有一定专业知识、懂法律、会经营、善管理、敢负责、作风硬的工程项目管理人才队伍C.开发应用一代较快促进建筑生产力水平，提高企业有机构成和技术含量的新材料、新工艺和新技术

D.积极推动建筑工业化E.建设和总结推广一批高质量、高速度、高效益，充分展示建筑行业科技水平和当代管理实力，具有国际水平的代表工程20节判断题1.坚持管理创新，大力推进以工程总承包为主流模式的建设工厂生产组织方式变革，是提升项目生产力水平，促进建筑业发展方式转变的重要举措。（正确）

正确错误2.依靠科技进步，持续推进建筑节能减排，走绿色低碳经济发展之路不是提升项目生产力水平，促进建筑业发展方式转变的强大技术支撑。（错误)

正确错误3.建筑行业为适应高端市场的发展，应探索鼓励企业间联合经营，推进工程总承包。（正确）

正确错误4.建设创新型国家，加快转变经济发展方式、赢得发展先机和主动权，最关键的是要大幅度提高自主创新能力。（正确）

正确错误单选题1.建设创新型国家，加快转变经济发展方式、赢得发展先机和主动权，最根本的是要（A）依靠科技的力量确保工程质量提高自主创新能力控制施工成本2.《建设工程总承包项目管理规范》和《建设工程项目管理规范》都明确规定了在工程建设中要坚持和实行（D）。企业法人制注册建造师责任制工程总承包制项目经理责任制多选题1.国际高端建筑市场体现在（ABC）。

A.强业主B.大项目C.高投资D.高质量E.低风险2.市场经济条件下建筑业三大管理主体指（ABC）。

A.政府B.企业C.协会D.人事部门E.注册建造师3.属于建筑业发展十二五规划提出的六大发展目标的有（ABCD）。

A.产业规模目标B.人才队伍建设目标C.技术进步目标D.建筑节能目标E.节能减排目标4.属于建筑业发展十二五规划提出的九大措施的有（ABCD）。

A.调整优化产业结构B.加强技术进步与科技创新C.全面提高行业信息化水平

D.积极推动建筑工业化E.坚持深化改革与稳定发展第21节判断题1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对《建筑业10项新技术（2005）》又进行了修订。（正确）正确错误2.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（正确）正确错误3.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（正确）正确错误4.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（错误）正确错误单选题1.2010版10项新技术的内容不包括（D）。混凝土技术钢筋及预应力技术钢结构技术建筑节能技术2.原建设部于（A1994）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。1994199519961997多选题1.《关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知》中的“建筑业10项新技术”包括（ABCD）。?个正式文件。A.商品混泥土和散装水泥应用技术B.高强混凝土技术C.建筑节能技术D.高效钢筋和预应力混凝土技术E.钢结构技术2.2010版10项新技术的内容包括（ABC）。A.混凝土技术B.钢筋及预应力技术C.钢结构技术D.建筑节能技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术3.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（ABCD）。A.保持稳定性B.保证权威性C.突出创新性D.保持口径协调性E.保证可行性4.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（ABCD）。A.灌注桩后注浆技术B.长螺旋钻孔压灌桩技术C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术D.真空预压法加固软土地基技术E.高效钢筋和预应力混凝土技术提交第22节判断题1.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（正确）正确错误2.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（正确）正确错误单选题1.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼（A）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。A一次B两次C三次D分次2.（D）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。A复合土钉墙支护B钢筋及预应力技术C水泥粉煤灰碎石桩复合地基D逆作法多选题1.水泥粉煤灰碎石桩是由（ABCD）加水拌合形成的高粘结强度桩。A.水泥B.粉煤灰C.碎石D.砂E.土工织物2.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（BCD）等特点。A.承载力提高幅度小B.承载力提高幅度大C.地基变形小D.适用范围广E.地基变形大3.复合土钉墙支护具有（ABCD）特点。A.针对性强B.机动灵活C.支护能力强D.轻型E.造价较高提交第23节判断题1.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（正确）正确错误2.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（正确）正确错误3.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（错误）正确错误单选题1.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（B）m的现代混凝土泵送技术。1002003004002.（B）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。复合土钉墙支护超高泵送混凝土技术钢筋及预应力技术预制混凝土装配整体式结构施工技术多选题1.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（ABCD）等优点。A.建造速度快B.质量好C.减少现场湿作业D.低碳环保E.节约造价2.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（ABCD）等。A.混凝土制备技术B.泵送参数计算C.泵送机械选定与调试D.泵管布设E.预制混凝土3.钢筋及预应力技术包括（ABCD）。A.高强钢筋应用技术B.大直径钢筋直螺纹连接技术C.有粘结预应力技术D.无粘结预应力技术E.混凝土制备技术4.高强钢筋是指屈服强度为（A）MPa和（B）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。A.400B.500C.600D.700E.800提交第24节判断题1.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（正确）正确错误2.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（正确）正确错误3.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（错误）正确错误4.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（正确）正确错误单选题1.附着升降脚手架技术只需搭设（A）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。A4‐5B5‐6C6‐7D7‐82.（D）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。A附着升降脚手架B组装式大模板C插接式钢管脚手架及支撑架D贮仓筒壁滑模拖带D仓顶空间钢结构整体安装施工3.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（B）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。2345多选题1.组装式大模板技术具有（ABCD）等特点。A.单块面积较大B.完整的使用功能C.工业化程度高D.机械化程度高E.造价高2.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（ABCD）A.建筑结构B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统C.装修工程D.钢结构安装工程施工E.3.钢结构技术具体包括（BCDE）。A.钢结构安装工程施工B.深化设计技术C.厚钢板焊接技术D.大型钢结构滑移安装施工技术E.钢与混凝土组合结构技术第25节判断题1.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（正确）正确错误2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（正确）正确错误单选题1.变风量空调系统运行成功与否的关键是（B）。A空调系统设计是否合理B变风量末端装置的性能优劣C控制系统调试D电量的大小2.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（C）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。1234多选题1.机电安装工程技术包括（ABCD）。A.管线综合布置技术B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术C.变风量空调技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术2.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（ABCD）。A.小管让大管，越大越优先B.有压管道让无压管道C.一般性管道让动力性管道D.强电、弱点分开设置E.同等情况下造价高的让造价低的3.变风量空调系统运行成功与否，取决于（ABC）。A.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小E.空调系统的完备情况4.机械密封式连接的种类主要有（AB）。A.钢管机械密封式连接B.薄壁不锈钢管机械密封式连接C.焊接D.粘结E.铆接5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（ABCD）。A.图纸深化B.现场测量C.绘制单线图D.绘制加工图E.运输配送6.预分支电缆由（ABC）三部分组成。A.主干电缆B.分支线C.起吊装置D.普通分支线E.耐火型分之电缆第26节判断题1.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（正确）正确错误2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。（正确）正确错误3.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。（错误）正确错误4.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（正确）正确错误单选题1.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（D）。A地下连续墙B深层搅拌桩C防水帷幕D高压摆喷墙D降水帷幕2.处理不好外墙自保温体系可能会出现（B）。A泛碱B冷桥C破裂D生锈3.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（D）。地下连续墙深层搅拌桩防水帷幕高压摆喷墙降水帷幕多选题1.下列属于绿色施工技术的有（ABC）。A.基坑施工封闭降水技术B.施工过程水回收利用技术C.预拌砂浆技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术2.基坑施工封闭降水技术的特点有（BCDE）。A.抽水量多B.抽水量少C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价3.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ACDE）等所有用水。A.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（BCDE）等项目的检验结果。A.亲水率B.压缩强度C.憎水率D.酸度系数E.质量吸湿率提交第27节判断题1.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（正确）正确错误单选题1.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（B）摄氏度。A100B120C150D1802.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（C）平方米的面积。A200B300C400D500多选题1.硬泡聚氨酯的技术特点有（ABDE）。A.聚氨酯具有很高的自黏结强度B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性C.需要机械锚固件辅助连接D.施工具有连续性E.整个保温层无接缝2.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（ABDE）。A.保护屋面防水层B.防止屋面渗透C.上下水管保温，最好放置室外减少热损D.防雷、防风措施，消除安全隐患E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施3.防水技术主要包括（ABCD）等A.防水卷材机械固定施工技术B.地下工程预铺反粘防水技术C.遇水膨胀止水胶施工技术D.预备注浆系统施工技术E.硬泡聚氨酯技术提交第28节判断题1.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（正确）正确错误2.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（正确）正确错误3.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（正确）正确错误单选题1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。A0.5B1C1.5D2多选题1.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（DE）两种类型。A.甲组分B.乙组分C.丙组分D.单组分E.双组分2.信息化应用技术包括（ABDE）。A.虚拟仿真施工技术B.高精度自动测量控制技术C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术D.工程量自动计算技术E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术3.深基坑施工监测方法可分为（AB）。A.基准线法B.坐标法C.指标法D.分析法E.因素法提交第29节判断题1.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。（正确）正确错误2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（正确）正确错误3.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。(错误)正确错误单选题多选题1.工法“以工艺为核心”有以下三个方面的内容：（ABD）。A.施工中所采用的关键技术的工艺原理B.施工工艺流程C.施工图设计D.施工操作要点E.施工技术2.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（ABCD）等方面。A.劳动组织B.资源配置C.现场制度D.规范规程E.施工图设计3.工法的特点有（ABCD）。A.先进性B.科学性C.效能性D.可操作性E.经济合理性提交第30节多选题1.在工程索赔中，可索赔费用的组成为（ABCE）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.工期索赔E.利息第31节判断题1.工法编写适用范围适宜采用该工法的工程对象或工程部位，以及是否要求某些响应的特定技术经济条件。（正确）正确错误2.工法内容编写要注意新型材料应提供相应的检验、检测方法。（正确）正确错误3.机械设备的操作手册、操作程序也应作为工法的内容。（错误）正确错误4.如果质量控制还没有相应的国家工程建设质量标准的，则工法采用的质量标准应经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或国务院建设行政主管部门组织的专项审定。（正确）正确错误5.工法文本中的计量单位应采用法定计量单位。（正确）正确错误6.企业必须每两年申报一次国家级工法。（错误）正确错误单选题1.（A）是描述本工法关键技术应用的基本原理以及支持其核心工艺的理论基础。A工艺原理B具体内容C工艺特点D施工工艺流程及操作要点2.国家级工法（C）年一评。A半B一C两D三多选题1.工法编写的具体内容包括（ACDE）。A.工法特点B.使用范围C.适用范围D.工艺原理E.质量控制2.工法特点说明工法在使用功能或施工方法上的特点，与传统的施工方法相比较，在（ABCE）等技术经济效能方面的先进性和特色。A.工期B.安全C.质量D.设计E.造价3.为实现四节一环保，在施工过程中应采用绿色施工技术，四节一环保中的四节指（ABCD）。A.节能B.节地C.节水D.节材E.节电提交第32节判断题1.在工法编写中忽视了绿色施工措施。（正确）正确错误2.在工法编写中对于效益分析存在片面性、单一性、夸大性。（正确）正确错误3.企业工法不得对外转让。（错误）正确错误单选题1.国家级工法应每（B2）年评审一次。1>2342.国家级工法的申报单位和人员必须以（B）为主，必须是申报单位自行开发或会同国内其他单位联合开发。建设单位施工单位设计单位监理单位3.过去已获批准且有效期已超过（D6）年的国家级工法，经过技术创新有所发展且仍具技术先进性并在广泛应用，原开发单位可申报重新认定。34564.鲁班奖自开始组织评选以来，每（B1）年评选一次，获奖工程数额不超过100项。半一两三多选题1.工法编写中存在的问题有（ABCE）。A.工法特点模糊或混杂B.工艺流程与操作要点不对称C.文本格式基本符合要求D.将工法与施工组织设计、施工方案、技术总结相混淆E.选题不当2.申报国际级工法材料应包含（ABCD）资料。A.申报单位工程承包资质证书复印件B.国家级工法申报表（主册上的各单位公章一定为原件）C.省（部）级工法批准文件复印件D.省（部）级工法评审意见书复印件E.申报单位工程承包资质证书复印件3.申报工法若具有（ABCD）任何一条违规行为的，不能被推荐为国家级工法。A.工法内容与国家工程建设和环保节能的法律、法规相违背的B.没有获得省（部）级工法的C.不能确定工法关键技术是成熟可靠的D.与在有效期内的既有国家级工法内容相同的而又无创新的E.已获得省（部）级工法的提交第33节判断题1.鲁班奖体现了大质量观。（正确）正确错误2.鲁班奖要求工程项目综合效益显著。（正确）正确错误3.设备安装规范，安全可靠，管线布置合理美观，系统运行平稳体现了工程项目综合显著。（错误）正确错误4.积极推进科技进步与创新是鲁班奖工程的基本要求之一。（正确）正确错误单选题1.鲁班奖是中国建筑业协会的前身中国建筑业联合会”于（D）年创立的。19841985C1986D1987多选题1.评选鲁班奖工程的基本要求有（ABCD）。A.工程必须安全、适用、美观B.工程必须积极推进科技进步与创新C.施工过程坚持四节一环保D.工程管理科学规范E.经济效益显著2.评选鲁班奖要求工程管理科学规范，主要体现在（BCD）等方面。A.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.运用现代化管理方法和信息技术，实行目标管理D.符合建设程序，规章制度健全E.获得省（部）级以上科技进步奖3.评选鲁班奖要求工程必须安全、适用、美观，主要体现在（CDE）等方面。A.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和工程建设标准强制性条文的要求D.工程设计先进合理，功能齐全，满足使用要求E.装饰工程细腻，观感质量上乘，工艺考究4.施工过程要坚持四节一环保，其中四节指（ABCD）。A.节地B.节能C.节材D.节水E.节电提交第34节判断题1.工程项目质量管理是施工企业质量管理的核心组成部分。（正确）正确错误2.施工单位应参加隐蔽工程验收、参与装饰工程二次设计。（错误）正确错误3.供应方应保证所供物资的出场资料、质量证明等齐全有效，与所供物资相符。（正确）正确错误单选题1.（A）是工程施工质量管理的总体，是创鲁班奖工作的总负责总承包方施工方分包方设计方多选题1.项目建设的各相关方，包括有（BCDE）等，应统一协作、及时配合，加强项目的综合管理。A.施工方B.总包方C.分包方D.设计方E.监理方2.鲁班奖的基本方针主要体现在（ACDE）等方面。A.实施全员、全组织、全过程、多层次、多方法创优B.质量保障体系健全C.践行细节大师、过程精品D.一次成优、整体创优E.持续改进、创新分享3.提高对争创鲁班奖;的认识需强调三高三严理念，其中三高主要体现在（ADE）等方面。A.高的质量目标B.严的质量控制C.高的质量管理D.高的质量意识E.高的质量标准4.实行（ABC）三级创优管理是整个项目创优成功的关键。A.公司B.项目经理部C.作业层D.班组E.施工企业提交第35节判断题1.申报鲁班奖时主要参建单位的资料由承建单位统一汇总申报，申报单位应对申报资料的真实性负责。（正确）正确正确错误2.鲁班奖工程复查是申报鲁班奖全过程的最后一战、冲刺之战，申报单位应精心策划，全力以赴，配合复查组圆满完成工程现场复查。（正确 ）正确错误3.设备安装规范，安全可靠，管线布置合理美观，系统运行平稳体现了工程项目综合显著。（错误 ）错误正确错误4.地方建筑业企业应向公司注册地或工程所在地的省、自治区、直辖市建筑业协会申报评选鲁班奖。（正确 ）正确正确错误单选题1.申报鲁班奖时，直接与发包方签订施工合同的独立法人单位，其完成的建安工作量占10%以上或超过（C3000）万的，也可作为主要参建单位申报。10002000300040002.中建协每年组织若干个鲁班奖工程现场复查小组，对初审通过的申报工程分片进行现场复查。复查组的成员原则上（D）年一换。半一两三多选题1.鲁班奖对工程复查应从（ABCD）等五个方面进行综合评价。A.工程必须安全、适用、美观B.工程必须积极推进科技进步与创新C.施工过程坚持四节一环保D.工程管理科学规范E.经济效益显著2.鲁班奖的评选工程为我国境内已经建成并投入使用的各类新（扩）建工程，可分为（ABCD）四类。A.住宅工程B.公用建筑工程C.市政园林工程D.工业交通水利工程E.装饰装修工程3.评选鲁班奖要求工程必须安全、适用、美观，主要体现在（CDE）等方面。A.施工过程坚持四节一环保B.质量保障体系健全C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和工程建设标准强制性条文的要求D.工程设计先进合理，功能齐全，满足使用要E.装饰工程细腻，观感质量上乘，工艺考究4.鲁班奖复查工作的主要内容有（ABDE）。A.查看工程的实体质量和相关资料B.撰写复查报告C.各项技术指标均符合或严于国家标准、规范、规程和“工程建设标准强制性条文”的要求D.查看工程施工关键技术的难度及工程质量特色和不足之处E.查看工程新技术应用、节能环保（绿色施工）和工程交付后使用或产能情况36节判断题1.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为是否进行资格预审。（正确）正确错误单选题1.根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C）。A5%B10%C20%D25%2.关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（B）。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况3.由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则（A）。业主承担相应的费用业主从监理费中支付给承包商监理工程师承担相关费用承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝4.由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，（A）有权确定一个价格作为执行价格。监理工程师业主承包商定额站多选题1.招标活动的基本原则有（ABDE ）。A.公开原则B.公平原则C.平等互利原则D.公正原则E.诚实信用原则2.下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ABDE）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密3.投标单位有以下行为时，(CD)招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察4.下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（ACDE）。A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。提交37节判断题1.能够早日验工计价的子目可以提高报价；后期工程子目可适当降低报价。（正确）正确错误2.多方案报价法是指总报价确定后，通过调整内部各项目的报价，以期不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。（错误）正确错误单选题1.投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（D）。A允许投标单位补充填写B视为废标C退回投标书D认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中2.采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（B）的投标单位为中标单位。A总得分最低