2018年4月自考04231建设工程合同含FIDIC条款试题及答案含解析

建设工程合同（含）条款年月真题

04231-scFIDIC20184

1、【单选题】附条件合同中所附条件

可以是已发生的事实

必须是将来发生的事实

A:

是必然发生的事实

B:

是不可能发生的事实

C:

答D:案：B

解析：(P19)

2、【单选题】下列合同中,属于可撤销合同的是

无处分权人处分他人财产而订立的合同

损害社会公共利益的合同

A:

因欺诈、胁迫而订立的,并损害国家利益的合同

B:

乘人之危订立的合同

C:

答D:案：D

解析：(P21)

3、【单选题】先给付义务人行使不安抗辩权时,后给付义务人在约定的或合理的期限内未恢

复履行能力且不能提供担保的,先给付义务人有权

中止履行

变更合同

A:

解除合同

B:

拒绝履行

C:

答D:案：A

解析：(P25)

4、【单选题】工程师对已经隐蔽的工程重新检验时,若检验合格,对于发生的费用和工期,处

理正确的是

费用由发包人承担,工期给予顺延

费用由承包人承担,工期不予顺延

A:

费用由发包人承担,工期不予顺延

B:

C:

费用由承包人承担,工期给予顺延

答D:案：A

解析：(P41)

5、【单选题】下列关于投料试车的说法中,正确的是

投料试车,应当在工程竣工验收时由发包人全部负责

投料试车,应当在工程竣工验收时由承包人全部负责

A:

投料试车,应当在工程竣工验收后由发包人全部负责

B:

投料试车,应当在工程竣工验收后由承包人全部负责

C:

答D:案：C

解析：(P42)

6、【单选题】承包人与发包人签订质量保修书的时间是

工程竣工验收之前

工程竣工验收之时

A:

工程竣工验收之后

B:

工程竣工验收合格之

C:

答D:案：A

解析：(P44)

7、【单选题】被工程师要求暂停施工的工程,承包人以书面形式向工程师要求复工时,工程师

在收到后48小时内未答复,则

承包人需再等48小时才能自行复

承包人可自行复工

A:

承包人可以提出工期索赔

B:

承包人应重新提出复工要求

C:

答D:案：B

解析：(P49)

8、【单选题】由于业主的原因使监理单位终止了监理业务,则其善后工作应属于

正常工作

附加工作

A:

额外工作

B:

C:

意外工作

答D:案：C

解析：(P82)

9、【单选题】依据FIDIC施工合同的各文件的优先解释顺序,排在第一位的是

中标函

投标函

A:

合同协议书

B:

合同条件

C:

答D:案：C

解析：(P103)

10、【单选题】依据FIDIC施工合同条件的规定,下列_不属于_承包商的责任的是

提交履约保证

提供施工现场

A:

负责施工现场的安全

B:

保证工程质量

C:

答D:案：B

解析：(P110)

11、【单选题】FIDIC(1999年版)施工合同条件规定,当某项工程量的数量变化超过多少时,

可采用新的费率和价格?

10%

15%

A:

20%

B:

25%

C:

答D:案：A

解析：(P185)

12、【单选题】已知某施工合同总价为360万元,合同工期12个月,现因发包人原因造成额

外增加工程量60万元,则承包人可索赔的工期为

2月

3月

A:

B:

4月

5月

C:

答D:案：A

解析：(P148)

13、【单选题】在确定工程变更价款时,如果合同中没有类似或适用的价格,此变更价格

由业主提出,工程师批准执行

由工程师提出,业主批准执行

A:

由承包商提出,工程师批准执行

B:

由承包商提出,业主批准执行

C:

答D:案：C

解析：(P184)

14、【单选题】某施工合同实施过程中,设计方发生设计变更,工程师为此发出变更通知,承

包人对此

拥有拒绝的权利

没有拒绝的权利

A:

需与发包人协商是否接受

B:

不需与发包人协商是否接受

C:

答D:案：B

解析：(P186)

15、【单选题】建设工程合同发生争议时,当事人自行解决争议的方式是

和解解决争议

调解解决争议

A:

诉讼解决争议

B:

仲裁解决争议

C:

答D:案：A

解析：(P225)

16、【判断题】在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,_

不退还_发包人已付的定金。

正确

A:

错误

答B:案：A

解析：√(P73)

17、【判断题】FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“_新绿皮书_”。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：×改为“新红皮书”(P97)

18、【判断题】按照国内索赔程序,索赔事件发生_14天_内,承包人应向工程师发出索赔意

向通知。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：×改为“28天”(P137)

19、【判断题】承包商在双方确定变更后14天内不向监理工程师提出变更工程价款报告时,

视为该项变更_不涉及_合同价款的变更。

正确

错误

A:

答B:案：A

解析：√(P184)

20、【判断题】我国房屋和基础设施工程招标的投标保证金为投标价的_5%_。

正确

错误

A:

答B:案：B

解析：×改为“2%”(P202)

21、【问答题】简述合同的法律特征。

答案：合同具有以下法律特征：(1)合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的

一种民事法律行为。(2)合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。(3)合同是当

事人意思表示一致的协议。

22、【问答题】简述缔约过失责任具有的法律特征。

答案：缔约过失责任具有以下法律特征:(1)此种责任发生在合同订立阶段，合同尚未

成立，或虽成立，但被确认无效或者撤销。(2)一方违反了依诚信原则而产生的义

务。(3)造成了另一方信赖利益损失。

23、【问答题】根据FIDIC施工合同通用条件的规定,合同履行中出现哪些情况可以顺延工

期?(列出6种)

答案：答:①发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。②发包人未能按约定

日期支付工程预付款进度款、致使施工不能正常进行。③工程师未按合同约定提供所需

指令、批准等,致使施工不能正常进行。④设计变更和工程量增加。⑤一周内非承包

人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。⑥不可抗力。

24、【问答题】按照工程变更所包含的内容,可将其划分为哪几类?

答案：(同2011年1月第33题)(1)设计变更。(2)施工措施变更。(3)计划变更。(4)条件

变更。(5)新增工程。

25、【问答题】简述合同争议仲裁的基本原则。

答案：(同2014年1月第34题)(1)以事实为根据，以法律为准绳原则。(2)先行调解原

则。(3)保障当事人平等地行使权利原则。(4)自治原则。(5)一次裁决原则。(6)独立仲裁

原则。

26、【问答题】施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了某综合办公

楼的施工总承包合同,合同价款为5600万元,合同工期360天。合同中约定人工费标准为60

元/工日,窝工费标准为40元工日。合同计价方式采用可调价合同,并按照通用条款约定的价

款调整因素调整合同价款。施工过程中发生如下事件:事件1:因拆迁工作拖延,导致乙方

A工作延误12天,造成窝工25个工日。事件2:因乙方采购的材料质量出现问题而退出,造

成乙方B工作延误5天,发生窝工18个工日。事件3:因甲方调整设计,发生设计变更,致使

乙方C工作持续时间延长15天,增加用工30个工日、材料费1万元、机械费2万元。事件

4:8月4日施工地区下了特大暴雨,雷电导致现场供电设备损坏,造成停工4h;8月6日,由于供

电局临时停电,造成停工3h;8月9日,外单位运输车辆压新市政供水管停水,造成停工2h。

上述事件中,A、B、C三项工作为关键线路上的关键工作,管理费、利润损失不予补偿。【问

题】(1)上述1~3事件中哪些施工单位可以向甲方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?请回

答并逐一说明原因。(2)工程师能批准的工期索赔为多少天?费用索赔总额是多少万元?(3)

对于事件4,施工单位可否依据合同对合同价款进行调整?请说明理由。(4)施工中发生可调

价事件后,施工单位应该如何履行调价工作?

答案：(P142)(1)事件1可以索赔。因为拆迁拖延是属于建设单位未按时交付合格的施

现场,与承包商无关。事件2不能索赔。因为承包商采购的材料出现问题,是承包商自身

原因造成的,与建设单位无关。事件3可以索赔。设计变更是建设单位原因造成,与承包

商无关。(P155)(2)可索赔的工期:拆迁工作拖延使工作A延误的12天和设计变更造成

的工作C延误的15天,还有一周内非承包商原因造成的累计停电、停水超过8小时进行的

索赔(4h+3h+2h=9小时=1.125天)总计=12+15=27天可索赔的费

用:25×40+30×60+10000+20000=32800元(3)施工单位可以要求调整合同价款。因为从

8月4日~8月9日一周内因停水、停电造成停工累计达到10h,超过8h,且发生原因都不是

施工单位原因。因此,可以依据合同进行合同价款调整。(4)建设工程施1合同《示范文

木》规定,若发生了合同价款需要调整的因素后,承包人应当在14d内,将调整原因、金额

以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工

程师受到承包人通知后14d内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

27、【名词解释】合同保全

答案：(P25)合同保全:是指法律为防止因债务人财产的不当减少而给债权人的债权带来

危害,允许债权人行驶撤销权或代位权,以保护其债权的制度。

28、【名词解释】工程预付款

答案：建设工程施工合同订立后由发包人按照合同