基础设施改造-6号楼家属楼维修改造工程建设工程施工合同

北京市建设工程施工合同协议条款依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程定于2021年07月19日开工；于2021年11月25日竣工。合同工期日历天数为129天。工期如需提前，双方按实际的开工日期和前述约定的工期天数计算竣工日期。1.2承包方为提前工期采用的相应措施及因此增加的经济支出：/1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。由于乙方原因造成造成工期延误的，则每延误一天支付签约合同价的1%作为违约金，逾期竣工违约金最高限额：合同额的百分之三。施工期间如发生不可抗力导致施工无法正常进行，工期另行协商。图纸发包方于/年/月/日，向承包方提供/套图纸。发包方、承包方驻工地代表发包方驻场代表姓名：刘满旭；联系方式承包方驻场代表姓名：陈波；联系方式第4条发包方工作开工前办理完毕土地征用，青苗，树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间德尔需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后/组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后/天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第5条承包方工作5.1每月/日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，技术报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。5.3已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护，保护期间发生损坏由承包方负责修复。5.4承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方对进度的检查监督，严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》执行。5.5严格执行北京市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。5.6承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条工程质量检查及验收6.1承包方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受发包方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，承包方应按规范要求，承担返修工作及费用。6.2当工作具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字，方可进行隐蔽和继续施工验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。检验不影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由承包方承担，相应顺延工期。6.3工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。已竣工未验收工程，交工前由承包方保管。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。6.4发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案合同即告终止。承包方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。6.5因承包方原因造成工程质量验收不合格的的，发包方有权要求承包人返工直至工程质量达到验收标准为止，并由承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第7条设计变更及合同价款的调整7.1施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方应按通知进行变更，并5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担。7.2本工程按可调整的承包方式对承包报价做如下调整：/第8条工程价款及结算8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下保约定分三次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款得利息。本合同为固定总价合同。拨付工程款时间（工程进度、部位）占合同承包造价百分比金额人民币（万元）首付款（万元）合同金额的30%￥109.59万元中期款（万元）合同金额的50%￥182.65万元尾款（万元）承包人向发包人支付合同金额的3%作为质量保证金，发包人向承包人支付工程尾款（合同金额的20%）；质量保修金在缺陷责任期（12个月）满后一个月内退还承包人￥73.06万元合计￥365.3万元8.2工程款项必须打到指定“北京鑫隆通瑞建设工程有限公司”账户上，结算以支票(或汇票)方式支付的,支票必须填写收款人名称“北京鑫隆通瑞建设工程有限公司”，不得背书转让。乙方指定收款账户信息如下：开户行：中国建设银行股份有限公司北京燕山支行开户行行号：105100007024单位名称：北京鑫隆通瑞建设工程有限公司单位账号：110501693600000004808.3承包方对上述账号信息的正确性承担责任，若由于承包方提供的上述账号有误导致的全部损失，由承包方自行承担，并赔偿发包方因此受到的全部损失。8.4发包方付款前，承包方需向发包方提供符合税务要求的增值税普通发票，否则，发包方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。第9条材料设备的供应9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符合时，承担相应违约责任。9.2发包方、承包方双方应对各自负责的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。9.3承包方需使用代用材料时，需经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。9.4发包方提供的材料设备委托承包方保管时，保管期间材料设备发生损坏丢失，承包方负责赔偿。第10条争议发包方、承包方双方发生争议时解，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调。不愿调节或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式:向/仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式向工程所在地人民法院起诉。双方按第2种争议解决方式解决。第11条违约11.1发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。11.2承包方竣工后，经发包方验收认定不合格的，承包方需在发包方指定时间内返工，因此逾期的，由承包方承担逾期违约责任。承包方未能按时完成返工或返工后仍不能通过发包方验收的，发包方有权解除合同，承包方应按合同总价款的1%向发包方支付违约金，违约金不足以弥补发包方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以发包方所受损失为准。11.3承包方转包或未经发包方书面同意承包方擅自将本合同项下工作分包的，发包方有权解除合同，承包方应按合同总价款的1%向发包方支付违约金，违约金不足以弥补发包方所受损失（包括但不限于实际损失、预期可得利益、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）的，以发包方所受损失为准。11.4除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条合同份数及生效时间12.1本合同一式捌份，正本肆份，副本肆份，由发包方、承包方各执肆份，双方分别保存，每份均具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字并盖章之日起生效。第13条补充条款13.1工程竣工并验收合格后，自验收合格之日起，承包方应提供5年保修。如在保修期内工程出现质量问题，由承包方无偿进行维修。如承包方未能3天内维修，或维修重做后仍不能正常使用的，发包方可以委托第三方维修，相关费用由承包方承担。13.2未尽事宜双方协商解决并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同工程清单内容附后：

（以下无正文）本合同订立时间：2021年月日。发包方：北京市供销学校（章）承包方：北京鑫隆通瑞建设工程有限公司（章）地址：北京市房山区城关街道兴东大街地址：北京市房山区城关街道顾八路1区277号1号-P115法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代表人：电话话户银行：北京农商银行阎村支行开户银行：中国建设银行股份有限公司北京燕山支行帐号：10110001030000006979帐号：11050169360000000480邮政编码：102400邮政编码：102488

附件1：中标通知书

附件2：拟投入本项目的主要人员工程名称基础设施改造-6号楼家属楼维修改造工程公司名称北京鑫隆通瑞建设工程有限公司项目管理部人员构成情况表项目管理部管理人员人有职称管理人员高工工程师助工技术员4人11人4人7人主要管理人员姓名职务职称学历项目经理技术负责人项目副经理合同商务负责人员安全生产负责人专职安全员土建施工员土建质检员电气施工员电气质检员装饰施工员装饰质检员水暖施工员水暖质检员机械员资料员造价负责人材料员测量员劳务员财务员防疫负责人建筑工程师试验员造价员装饰工程师陈波王洪艺赵艾连王海璞曹伟明王玉溪李敏卢元元李丹张勉方清平王增明熊红波刘凯穆英波侯京刚卢玮韩梅张龙辉马翠孙卫华周雪瑞