【附件版】建设工程施工合同补充协议

【附件版】建设工程施工合同补充协议-PAGE【附件版】建设工程施工合同补充协议-PAGE【附件版】建设工程施工合同补充协议建设工程施工合同补充协议名称：____________________地质：____________________名称：____________________地质：____________________一、合同价格调整（1）设计变更：如甲方要求对原合同范围内的工程设计进行变更，乙方应根据变更后的设计图纸重新编制施工方案，并向甲方提交变更报价。甲方应在收到乙方提交的变更报价后______个工作日内进行审核，如甲方同意乙方的变更报价，双方签订补充协议，调整合同价格。（2）工程量增加：如甲方要求增加原合同范围内的工程量，乙方应根据增加的工程量向甲方提交增加工程量的报价。甲方应在收到乙方提交的增加工程量报价后______个工作日内进行审核，如甲方同意乙方的增加工程量报价，双方签订补充协议，调整合同价格。二、工期调整2.1如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在工期延误发生后的______个工作日内向甲方提出书面报告，并提供相关证明材料。甲方应在收到乙方报告后的______个工作日内进行审核，如甲方同意乙方提出的工期调整，双方签订补充协议，调整合同工期。三、质量标准3.1乙方应按照原合同约定的质量标准进行施工，如因甲方原因导致乙方无法按照约定的质量标准完成施工，甲方应在问题发生后的______个工作日内向乙方提出书面要求，乙方应在收到甲方要求后的______个工作日内采取措施予以整改。如乙方未能在规定时间内整改完毕，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。四、违约责任4.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。六、其他条款6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________建设工程施工合同补充协议的应用场合及注意事项一、应用场合及注意事项1.设计变更应用场合：当甲方对原合同范围内的工程设计进行变更时，如改变房间布局、增加功能区域等。注意事项：乙方在收到设计变更通知后，应及时评估变更对工程量和成本的影响，并与甲方协商调整合同价格。同时，乙方应确保施工进度不受设计变更的影响。2.工程量增加应用场合：当甲方要求增加原合同范围内的工程量，如增加建筑面积、增加装修材料等。注意事项：乙方在收到工程量增加通知后，应及时评估增加工程量对工程成本的影响，并与甲方协商调整合同价格。同时，乙方应合理安排施工计划，确保工期不受影响。3.工期调整应用场合：因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误时，如自然灾害、甲方变更需求等。注意事项：乙方在发生工期延误时，应及时向甲方提出书面报告，并提供相关证明材料。双方应共同协商，根据实际情况调整合同工期，并签订补充协议。4.质量标准调整应用场合：当甲方原因导致乙方无法按照约定的质量标准完成施工，如甲方提供的材料不合格、甲方变更需求等。注意事项：乙方在发现质量问题时，应及时与甲方沟通，并提出整改方案。双方应共同协商，根据实际情况调整质量标准，并签订补充协议。5.违约责任应用场合：当一方违反本协议的约定，如乙方未按时完成施工、甲方未按时支付工程款等。注意事项：双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。如发生违约行为，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、实际操作过程中的相关问题及解决办法1.问题：合同价格调整过程中，双方对报价存在分歧。解决办法：双方应充分沟通，共同协商，以实事求是的原则进行价格调整。如协商不成，可寻求第三方专业机构进行评估和调解。2.问题：工期延误导致双方产生纠纷。解决办法：双方应共同分析工期延误的原因，并采取相应的措施予以解决。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应签订补充协议，调整合同工期。3.问题：质量标准调整过程中，双方对质量要求存在分歧。解决办法：双方应充分沟通，共同协商，以保障工程质量和满足甲方需求为原则进行调整。如协商不成，可寻求第三方专业机构进行评估和调解。4.问题：一方违反合同约定，导致双方产生纠纷。解决办法：双方应严格按照合同的约定履行各自的权利和义务。如发生违约行为，另一方有权要求违约方承担违约责任。如双方无法自行解决纠纷，可通过法律途径解决。三、原始合同所需的详细附件1.工程施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，用于指导施工过程中的具体操作。2.工程量清单：详细列出工程项目的工程量，用于计算工程成本和调整合同价格。3.工程进度计划：明确施工过程中的各个阶段和完成时间，用于监控施工进度和调整工期。4.质量验收标准：明确工程质量的要求和验收标准，用于确保工程质量符合约定。5.材料设备清单：详细列出施工过程中所需的主要材料和设备，用于采购和施工。6.变更报价单：用于记录设计变更或工程量增加后的报价情况，用于调整合同价格。7.工程签证单：用于记录施工过程中的重要事项和变更情况，作为合同执行的依据。施工合同补充协议，重要事项要牢记，设计变更要协商，价格调整要合理。工程量增加要评估，报价调整要及时，工期延误要报告，证明材料要提供。质量标准要遵守，甲方要求要满足，违约责任要承担，损失赔偿要支付。纠纷解决要友好，诉讼途径要慎用，合同附件要齐全，施工过程要顺利。双方合作要诚信，合同条款要履行，补充协议要签订，合法权益要保障。