金矿施工合同范本

PAGEPAGE1金矿施工合同范本合同编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方金矿施工项目，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：金矿开采、井巷施工、土建工程等（具体以施工图纸为准）。1.4工程质量：符合国家相关规范和甲方要求。二、合同工期2.1工程总工期：自____年__月__日至____年__月__日，共计____天。2.2如遇下列情况，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更导致的工程量增加；（4）其他非乙方原因导致的工期延误。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同价款的____%；（3）验收款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方合同价款的____%；（4）质保金：工程竣工验收合格满____年后，甲方支付乙方合同价款的____%作为质保金。四、工程质量和验收4.1乙方应按照国家相关规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____个工作日内组织验收。4.3验收合格后，双方签订验收证书。若验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至验收合格。五、工程变更5.1施工过程中，如甲方要求变更设计，应向乙方提供书面变更通知。乙方按照变更后的设计进行施工。5.2设计变更导致的工程量增加或减少，按照实际工程量调整合同价款。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程安全。6.2乙方负责办理施工所需的安全生产许可等相关手续。七、违约责任7.1甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。7.2乙方未按约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付逾期竣工金额的____%作为违约金。7.3因乙方原因导致工程质量和安全不符合约定的，乙方应承担返工、修理、赔偿等责任。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-金矿施工合同范本目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程质量和验收六、工程变更七、安全生产八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件合同双方基本信息甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方金矿施工项目，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：金矿开采、井巷施工、土建工程等（具体以施工图纸为准）。1.4工程质量：符合国家相关规范和甲方要求。二、合同工期2.1工程总工期：自____年__月__日至____年__月__日，共计____天。2.2如遇下列情况，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更导致的工程量增加；（4）其他非乙方原因导致的工期延误。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同价款的____%；（3）验收款：工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方合同价款的____%；（4）质保金：工程竣工验收合格满____年后，甲方支付乙方合同价款的____%作为质保金。四、工程质量和验收4.1乙方应按照国家相关规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____个工作日内组织验收。4.3验收合格后，双方签订验收证书。若验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至验收合格。五、工程变更5.1施工过程中，如甲方要求变更设计，应向乙方提供书面变更通知。乙方按照变更后的设计进行施工。5.2设计变更导致的工程量增加或减少，按照实际工程量调整合同价款。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程安全。6.2乙方负责办理施工所需的安全生产许可等相关手续。七、违约责任7.1甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。7.2乙方未按约定工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付逾期竣工金额的____%作为违约金。7.3因乙方原因导致工程质量和安全不符合约定的，乙方应承担返工、修理、赔偿等责任。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日附件：1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.安全生产许可等相关手续附件列表：1.工程施工图纸2.工程质量验收标准3.安全生产许可等相关手续违约行为罗列及违约行为的认定：1.甲方未按约定支付合同价款-认定：甲方未在约定的支付期限内支付合同价款，或未按约定的支付比例支付合同价款。2.乙方未按约定工期竣工-认定：乙方未能在合同约定的工期内完成工程，且未能提供合理的延期理由。3.乙方原因导致工程质量和安全不符合约定-认定：乙方施工过程中未能遵守相关规范和甲方要求，导致工程质量和安全不符合约定的标准。法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：指合同当事人在违反合同约定时，应向对方支付的一定金额作为违约的赔偿。4.争议解决：指合同当事人在发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误-注意事项：在合同中明确工期延误的责任方和违约金的计算方式。-解决方法：及时沟通并记录工期延误的原因，根据合同约定处理相关违约行为。2.工程变更-注意事项：在合同中明确工程变更的审批流程和价款调整方式。-解决方法：按照合同约定进行工程变更，及时办理相关手续并调整合同价款。3.质量不符合约定-注意事项：在合同中明确质量标准和验收流程。-解决方法：严格按照合同约定的质量标准进行施工，及时进行质量验收和整改。合