【场景多应用版】建设工程施工合同解除协议范本

【场景多应用版】建设工程施工合同解除协议范本-PAGE【场景多应用版】建设工程施工合同解除协议范本-PAGE建设工程施工合同解除协议范本建设工程施工合同解除协议甲方（发包方）：【甲方名称】乙方（承包方）：【乙方名称】鉴于：2.双方因【解除原因】，经友好协商，一致同意解除原合同，并按照本协议的条款和条件达成解除协议。因此，双方达成如下协议：一、原合同的解除1.1甲方和乙方同意，自本协议签署之日起，原合同立即解除，双方不再承担原合同项下的权利和义务。1.2乙方应在解除协议生效后【工作日内】向甲方提供完整的工程资料和施工图纸等相关文件，并协助甲方办理相关手续。二、工程款的支付2.1甲方应在解除协议生效后【工作日内】按照原合同约定的价格向乙方支付至解除协议生效之日的工程款项。2.2甲方支付完毕后，乙方应在【工作日内】向甲方开具相应的发票。三、已完工程的交付3.1乙方应在解除协议生效后【工作日内】将已完工程交付给甲方，并确保工程质量符合原合同约定。3.2甲方应在接收已完工程后【工作日内】进行验收，并签署验收合格文件。四、违约责任4.1双方同意，原合同解除后，双方互不追究对方的违约责任。4.2如一方违反本协议的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。五、争议解决5.1双方同意，如本协议的履行或解释发生争议，应通过友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至【仲裁机构名称】进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。六、其他条款6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，或扫描件有效。甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签署日期：【签署日期】一、五种特殊的应用场合及注意事项1.工程质量问题应用场合：当乙方施工的工程质量不符合原合同约定时，甲方有权解除合同。注意事项：在解除协议中，应明确乙方的工程质量问题，以及甲方解除合同的法律依据。同时，应约定乙方在一定期限内对质量问题进行整改，如整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同。2.工期延误问题应用场合：当乙方未能按照原合同约定的工期完成工程时，甲方有权解除合同。注意事项：在解除协议中，应明确乙方的工期延误情况，以及甲方解除合同的法律依据。同时，应约定乙方在解除合同后承担的违约责任，如赔偿甲方因此造成的损失等。3.资金问题应用场合：当甲方未能按照原合同约定支付工程款项时，乙方有权解除合同。注意事项：在解除协议中，应明确甲方的付款违约情况，以及乙方解除合同的法律依据。同时，应约定甲方在解除合同后承担的违约责任，如支付乙方已完工程的款项等。4.协议解除应用场合：双方因不可抗力等原因，经友好协商一致同意解除原合同。注意事项：在解除协议中，应明确双方解除合同的原因，以及解除合同的法律依据。同时，应约定双方在解除合同后互不追究对方的违约责任。5.工程变更应用场合：甲方因业务需求等原因，要求对原合同工程进行变更，乙方不同意变更时，甲方有权解除合同。注意事项：在解除协议中，应明确甲方提出的工程变更要求，以及乙方不同意变更的原因。同时，应约定甲方在解除合同后承担的违约责任，如支付乙方已完工程的款项等。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.双方对解除合同的原因存在争议解决办法：双方应保持沟通，尽量通过友好协商解决争议。如协商不成，可以寻求第三方调解或仲裁。2.乙方拖延交付工程资料和施工图纸解决办法：在解除协议中明确乙方交付工程资料和施工图纸的期限，并约定违约责任。如乙方逾期交付，甲方有权扣除相应的款项作为违约金。3.甲方拖延支付工程款项解决办法：在解除协议中明确甲方支付工程款项的期限，并约定违约责任。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息。4.乙方对已完工程的质量问题拒不整改解决办法：在解除协议中明确乙方对已完工程的质量问题进行整改的期限，并约定违约责任。如乙方逾期未整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失。三、原始合同所需的详细附件1.工程施工图纸：包括施工图纸、设计变更通知书等，用于指导乙方施工。2.工程预算书：详细列出工程各项费用的预算，作为工程款支付的依据。3.工程进度计划：明确工程的施工进度安排，以及各阶段的工作内容。4.工程质量标准：明确工程质量的要求和验收标准，确保工程质量符合约定。5.乙方资质证书：证明乙方具备承包工程的资格和能力。6.甲方提供的施工场地、材料、设备等清单：明确甲方提供的施工条件，以及乙方应承担的责任。7.双方签订的原合同：作为解除协议的法律依据，应附在解除协议后，以备查阅。施工合同解除，甲方乙方要协商，原因条款要写明，法律依据要记牢。质量问题要整改，逾期不改合同废，工期延误要赔偿，违约责任要承担。资金问题要解决，付款违约要受罚，友好协商来解决，不可抗力也理解。变更工程要商量，不同意也不能强，解除合同要平等，双方权益要保护。交付资料要及时，逾期交付要扣钱，支付款项要准时，逾期付款要付息。质量问题要负责，整改期限要明确，违约责任要约定，逾期未改要受罚。施工图纸要详细，工程预算要清楚，