安顺购房合同书范本合集3篇

安顺购房合同书范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出卖人(以下简称甲方)：**********买受人(以下简称乙方)：**********依据《XX民法典》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商全都，签订本合同。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细状况，并自愿购买该房屋。现该房屋详细状况如下：(一)座落于*，建筑面积*平方米；(二)房屋的全部权证号为*，国有土地使用权证号为*；该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币*元/平方米，总价：人民币*元整(大写：*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整)。第三条乙方在*前应向甲方给付定金人民币*元整(大写：*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整)。上述定金在乙方*付款时充抵房款。第四条付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起*日内将该房屋全部价款付给甲方。详细付款方式为：第五条甲方承诺在本合同生效之日起*日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在*前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。第六条甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。第七条甲、乙双方同意，在本合同生效之日起*日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋全部权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋全部权证》;并在乙方领取《房屋全部权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。该房屋土地使用权的变更手续按下列商定办理：该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。该房屋土地使用权为划拨取得，依据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方商定，该费用由□甲方担当□乙方担当。除本条已有商定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由□甲、乙双方按国家规定各自担当□甲方担当□乙方担当。第八条房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日□权利转移之日起转移给乙方。第九条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列商定处理：*********************第十条甲方保证已照实陈述本合同所售房屋权属状况和其他详细状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。第十一条乙方未按本合同的商定支付房价款的，按下列商定担当违约责任：乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之*支付违约金。乙方逾期支付房价款超过*日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起*日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之*的违约金。第十二条甲方未按本合同的商定履行义务的，按下列商定担当违约责任：1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之*支付违约金。甲方逾期交付房屋超过*日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起*日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之*支付违约金。2、如因甲方的有意或过失造成乙方不能在本合同商定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起*日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之*支付违约金。第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不行分割的部分。第十四条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十五条因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交*仲裁委员会仲裁解决□依法由人民法院诉讼解决第十六条本合同一式*份。其中甲方执*份，乙方执*份，提交房屋权属登记机关一份。甲方(签章)：*******乙方(签章)：*******法定代表人：*******法定代表人：*******签约日期：*******签约日期：*******安顺购房合同书范本(第二篇)合同范本：安顺购房合同书摘要：本合同由购房人和房地产开发商订立，目的是确保购房人在购房过程中的权益得到保障。合同约定了购房人及房地产开发商的权利、义务和责任，供双方参考。合同书标题：安顺购房合同书范本合同编号：[编号]甲方（房地产开发商）：名称：[房地产开发商名称]地址：[房地产开发商地址]法定代表人：[法定代表人姓名]电话：[房地产开发商联系电话]乙方（购房人）：姓名：[购房人姓名]地址：[购房人地址]电话：[购房人联系电话]根据中华人民共和国相关法律规定，甲乙双方本着自愿、平等的原则，在充分了解合同内容并协商一致的基础上，达成如下购房合同：第一条：房产基本信息1.1房产名称：[房产名称]1.2房产地址：[房产地址]1.3户型：[房产户型]1.4建筑面积：[房产建筑面积]1.5使用面积：[房产使用面积]1.6房产所有权证号：[房产所有权证号]第二条：购房款及付款方式2.1总价款：[购房总价款]2.2付款方式：[购房款付款方式，如一次性付款、分期付款等]2.3首付款：[首付款金额]2.4尾款：[尾款金额]2.5付款计划：详见附件[付款计划附件]。第三条：交付及验收3.1开发商承诺在合同生效后[日期]内按照相关规定将房屋进行交付。3.2乙方应在收到通知后[天数]内签署并领取相应的房产证。3.3房产交付时，乙方有权进行验收并提出合理的异议。第四条：违约责任4.1任何一方违反合同规定的，应当承担相应的法律责任，包括但不限于违约金、赔偿及其他违约责任。4.2在合同履行期间，双方应尽力履行各自的义务，避免出现任何违约行为。第五条：法律适用及争议解决5.1本合同适用中华人民共和国相关法律法规。5.2对于因合同履行引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商未果的，可向[仲裁委员会或法院名称]提起仲裁或诉讼。第六条：其他约定6.1未尽事宜可进行补充协商，并以书面形式作为补充合同的附件。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方（房地产开发商）：_________________日期：___________________乙方（购房人）：_________________日期：___________________安顺购房合同书范本(第三篇)安顺购房合同书合同编号：甲方：（购房人姓名、身份证号码、联系地址、联系电话）乙方：（卖方姓名、身份证号码、联系地址、联系电话）经乙方出售，乙方同意将其拥有的位于安顺市（房屋地址）的房产以如下条款转让给甲方，甲、乙双方经友好协商达成如下合同：第一条房屋基本信息1.房产权证号/产权证明号：（请填写房产证号）2.房屋面积：（请填写房屋面积）3.房屋结构：（请填写房屋结构，如：公寓、别墅等）4.房屋使用权：（请填写房屋使用权性质，如：住宅、商业用途等）第二条购房价格及支付方式1.购房总价：（请填写购房总价，人民币大写）2.首付款：（请填写首付款金额，人民币大写）3.贷款方式：（请填写贷款方式，如：商业贷款、公积金贷款等）4.还款方式：（请填写还款方式，如：等额本息还款、等额本金还款等）第三条过户手续1.甲方负责办理过户手续，并承担相应费用。2.过户费用由甲乙双方共同承担，具体费用按当地政府相关规定执行。第四条交付时间及交付标准1.乙方承诺在本合同签署后（请填写交付时间，格式如：YYYY年MM月DD日）15个工作日内办理交付手续。2.交付标准：乙方应确保所出售的房屋符合相关法律法规和质量标准。第五条质量保证1.乙方保证房屋所有权清晰，不存在任何法律纠纷。2.乙方保证房屋结构稳固，设备设施运行正常。第六条违约责任1.若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，应依法承担相应的违约责任。2.一方违约时，对方有权要求违约方承担相应的违约金，金额为购房总价的10%。第七条争议解决1.本合同履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条