(场景多应用版)建设工程施工合同模板(一)2024

**建设工程施工合同模板(一)2024****甲方:**[甲方全称]**乙方:**[乙方全称]**鉴于**：1.甲方是一家依法成立并合法存续的企业，具有签订和履行本合同的权利能力和行为能力；2.乙方是一家依法成立并合法存续的企业，具有签订和履行本合同的权利能力和行为能力；**第一条工程概况**1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量：[工程质量要求]1.6工程期限：[工程期限]**第二条合同价款**2.1工程总造价为人民币[总造价]元（大写：[大写金额]）。2.2乙方应在签订合同后[时间]日内向甲方支付人民币[金额]元作为履约保证金，工程完工验收合格后，甲方无息退还履约保证金。**第三条工程施工**3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、施工方案及施工要求进行施工，并按照国家有关法律法规、技术规范和施工标准进行施工。3.2乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证工程进度和质量。3.3乙方应自行负责工程的施工安全，并采取必要的安全防护措施。**第四条工程变更**4.1在工程施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行变更。4.2工程变更导致工程价款增加的，乙方应向甲方提出书面申请，甲方应在收到申请后[时间]日内进行审核，审核同意的，甲乙双方应签订补充协议，明确增加的工程价款和工期。**第五条工程验收**5.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告，甲方应在收到验收报告后[时间]日内组织验收。5.2验收合格的，甲方应向乙方支付工程价款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。**第六条违约责任**6.1甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按照逾期付款金额的[比例]%计算。6.2乙方未按照约定完成工程施工的，应向甲方支付逾期完工的违约金，违约金按照逾期天数的[比例]%计算。**第七条争议解决**7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。**第八条其他**8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]签订日期：____年____月____日**附件：**1.工程施工图纸2.工程施工方案3.工程施工要求4.工程质量标准5.工程进度计划6.工程变更申请及审核流程7.工程验收标准及流程8.工程价款支付方式及时间9.违约责任及解决方式10.其他相关文件和资料=====本合同可使用更广泛的场景，特设增加场景及条款=====**特殊应用场合及增加条款：**1.**国际工程项目**-增加条款：-**货币与汇率**：明确合同中使用的外币种类，以及汇率波动对合同价款的影响和处理方式。-**进出口关税**：规定施工过程中涉及到的设备、材料进出口的关税责任和支付方式。-**国际法律适用**：明确适用国际商会仲裁规则，约定仲裁地点和语言。2.**高风险地区工程项目**-增加条款：-**风险识别与评估**：要求乙方对工程所在地的政治、社会、自然风险进行评估，并制定相应的风险控制措施。-**安全防护措施**：乙方需提供详细的安全防护计划，包括人员安全、财产安全等。-**紧急情况应对**：明确在紧急情况下的沟通渠道、撤离计划和责任分配。3.**环保严格要求的项目**-增加条款：-**环保标准**：规定乙方必须遵守的环保标准和法律法规，以及违反时的处罚措施。-**环保措施**：乙方需提交环保施工方案，包括废物处理、噪音控制、生态保护等。-**环保审计**：合同约定甲方有权对乙方进行环保审计，确保环保措施得到执行。4.**高新技术工程项目**-增加条款：-**技术保密**：双方需签订保密协议，保护工程中的技术和商业秘密。-**技术更新**：乙方应承诺在施工过程中使用最新的技术，并承担由此产生的额外费用。-**技术培训**：合同可包含甲方对乙方技术人员的培训要求，确保施工质量。5.**政府投资工程项目**-增加条款：-**合规性审查**：乙方需通过政府的合规性审查，包括资质、财务、信誉等方面。-**政策变动**：明确政府政策变动对合同价款和工期的影响和处理方式。-**审计监督**：合同约定政府有权对工程进行审计和监督，乙方应配合提供相关资料。**附件列表及要求说明：**1.**工程施工图纸**-要求：必须是最新版的图纸，由具有资质的设计单位出具，图纸清晰，标明详细的尺寸、材料和施工要求。2.**工程施工方案**-要求：方案应包括施工方法、工艺流程、人员配置、设备使用等，由乙方编制并经甲方批准。3.**工程施工要求**-要求：详细列出甲方对施工过程中的质量、安全、进度等方面的具体要求。4.**工程质量标准**-要求：依据国家或行业标准，明确工程的质量验收标准和流程。5.**工程进度计划**-要求：计划应包括关键节点、阶段性目标，以及应对延期风险的措施。6.**工程变更申请及审核流程**-要求：明确变更申请的提交方式、审核流程和批准权限。7.**工程验收标准及流程**-要求：详细说明验收的标准、流程和责任分配。8.**工程价款支付方式及时间**-要求：明确支付方式、时间节点和条件，以及相关的财务文件要求。9.**违约责任及解决方式**-要求：列出违约的具体情形、责任承担和解决争议的方法。10.**其他相关文件和资料**-要求：包括但不限于施工许可、环保批准文件、安全许可等，确保所有文件都是最新和有效的。**实际操作过程中的相关问题及解决办法：**1.**合同解读不一致**-解决办法：在签订合同前，双方应详细讨论合同条款，确保对合同的理解一致。如有歧义，应及时澄清并以书面形式确认。2.**工程变更频繁**-解决办法：建立明确的变更申请和审批流程，所有变更必须经过双方书面确认，并相应调整合同价款和工期。3.**工程质量不符合标准**-解决办法：制定严格的工程质量监控机制，包括定期的质量检查和第三方质量评估，确保工程质量符合约定标准。4.**工程进度延误**-解决办法：制定详细的进度计划，并设立进度监控机制，及时发现并解决影响进度的因素。5.**合同价款支付争议**-解决办法：明确支付条款，包括支付时间、方式、条件等，并保留支付凭证，以避免支付争议。6.**违约责任认定困难**-解决办法：在合同中明确列出违约情形和相应的责任，并在违约发生时及时收集证据，以便于责任认定。7.**争议解决机制不明确**-解决办法：在合同中明确约定争议解决的方式和地点，如协商、调解、仲裁或诉讼，并指定具体的仲裁机构或法院。通过上述措施，可以有效地应对合同在实际操作过程中可能遇到的问题，并确保合同的顺利执行。**实际操作过程中的相关问题及解决办法（续）：**8.**施工安全风险**-解决办法：乙方应制定和实施严格的安全管理制度，包括安全培训、现场监管和应急预案。同时，甲方应定期进行安全检查，确保施工安全。9.**环境保护责任**-解决办法：乙方应遵守环保法规，采取必要的环保措施，如噪音控制、废物处理等。甲方也应监督乙方执行环保措施，并在必要时提供指导和帮助。10.**材料质量和供应问题**-解决办法：在合同中明确材料的质量标准和供应责任。乙方应确保使用合格的材料，并建立稳定的供应链。甲方有权对材料进行抽检，以确保质量。11.**不可抗力因素**-解决办法：合同中应包含不可抗力条款，明确不可抗力事件的范围、后果和处理方式。例如，自然灾害、政治动荡等事件可能导致工期延误或成本增加，双方应协商解决。12.**知识产权保护**-解决办法：合同中应包含知识产权保护条款，明确乙方在施工过程中产生的知识产权归属和使用规则。乙方应保护甲方的知识产权不受侵犯。13.**合同终止和清算**-解决办法：合同中应详细说明合同终止的条件和程序，以及合同终止后的清算办法，包括已完工程和未完工程的结算、已支付款项的处理等。14.**沟通和协调不足**-解