供水管道安装工程合同(范本)【不同附录版】

供水管道安装工程合同名称：____________________地质：____________________联系人：__________________名称：____________________地质：____________________联系人：__________________鉴于：2.承包商具备实施工程所需的资质、能力和经验，愿意承担工程的施工任务；第一条工程内容1.1工程范围：本合同涉及的工程范围包括但不限于供水管道的铺设、连接、试压、冲洗、消毒、验收及保修期内的维修等。1.2工程地点：____________________。1.3工程质量：本工程质量应符合国家及地方相关规范、标准和要求，确保供水管道的安全、可靠、经济、环保。第二条工期2.1工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。2.2工期延误：如因不可抗力、政策调整、业主原因等非承包商责任导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。第三条工程费用3.1工程总价：本工程总价为人民币（大写）：______元整（小写）：______元。（1）预付款：合同签订后______个工作日内，业主向承包商支付工程总价______%的预付款；（2）进度款：工程进度达到______%时，业主向承包商支付工程总价______%的进度款；（3）验收款：工程验收合格后______个工作日内，业主向承包商支付工程总价______%的验收款；（4）质保金：工程验收合格后______年内，业主预留工程总价______%的质保金，质保期满后无质量问题，质保金无息退还承包商。第四条工程变更4.1工程变更范围：在工程实施过程中，如因设计、地质、政策等原因需对工程范围、内容、标准等进行调整，双方应签订书面变更协议。4.2工程变更费用：工程变更导致费用增加或减少的，双方应根据实际变更情况，按照合同约定的计价原则和标准，签订补充协议。第五条工程验收5.1验收标准：本工程验收应参照国家及地方相关规范、标准和要求进行。5.2验收组织：业主应组织相关部门对工程进行验收，并出具验收合格证明。5.3验收不合格：如工程验收不合格，承包商应在验收不合格之日起______个工作日内整改完毕，并重新组织验收。第六条保修6.1保修期限：本工程保修期为______年，自工程验收合格之日起计算。6.2保修责任：在保修期内，如工程出现质量问题，承包商应免费进行维修。第七条违约责任7.1业主违约：如业主未按约定支付工程款项，应按逾期支付金额的______%向承包商支付违约金。7.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，导致工期延误或工程质量不合格，应按逾期或质量问题所造成损失的______%向业主支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________请注意，本合同仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村饮水安全工程应用场合：农村地区实施供水管道安装工程，改善村民饮水条件。注意事项：在合同中明确工程范围，确保覆盖所有自然村；工期要充分考虑农村地形复杂、交通不便等因素，适当放宽；工程费用要考虑农民经济承受能力，尽量争取政府补贴。2.城市老旧小区供水改造工程应用场合：城市老旧小区供水管道老化，需进行改造提升。注意事项：合同中要明确工程涉及的老旧小区名单，避免遗漏；工期要尽量缩短，减少对居民生活影响；工程费用要合理，尽量减轻居民负担。3.工业园区供水管道工程应用场合：工业园区发展需要，新建或扩建设施供水管道。注意事项：合同中要明确工程范围，包括工业区的各个企业；工期要充分考虑企业生产需求，避免影响正常生产；工程费用要合理，可以考虑向企业适当收费。4.水源保护区管道工程应用场合：水源保护区实施供水管道工程，确保水源安全。注意事项：合同中要明确工程范围，确保覆盖整个水源保护区；工期要充分考虑环保要求，避免对水源造成污染；工程费用要考虑环保设施投入，确保水源保护区供水安全。5.地震灾区供水管道重建工程应用场合：地震灾区实施供水管道重建工程，恢复灾区供水。注意事项：合同中要明确工程范围，优先保障重灾区和重点部位；工期要尽量缩短，确保灾区群众尽快恢复正常生活；工程费用要充分考虑灾区实际，争取政府和社会各界支持。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工期延误：在施工过程中，可能会遇到天气、地质等原因导致工期延误。解决办法：及时与业主沟通，说明情况，争取理解和支持；同时加强施工管理，确保工程质量和安全。2.资金紧张：施工过程中，可能会出现资金紧张的情况。解决办法：加强与业主沟通，争取提前支付进度款；同时合理调配资金，确保工程顺利进行。3.技术难题：施工过程中，可能会遇到技术难题。解决办法：及时与技术部门沟通，寻求技术支持；同时加强施工人员培训，提高技术水平。4.安全事故：施工过程中，可能会发生安全事故。解决办法：加强安全管理，严格执行安全操作规程；同时提高施工人员安全意识，降低安全事故风险。5.质量问题：施工过程中，可能会出现质量问题。解决办法：加强质量监管，严格执行质量标准；同时加强施工人员培训，提高质量意识。三、原始合同所需详细附件1.工程设计图纸及说明书：详细描述工程的设计方案、施工要求等。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等费用。3.工程进度计划：明确工程的各个阶段、完成时间等。4.质量保证书：承包商提供的质量保证文件，承诺工程质量符合相关标准。5.保修期维修服务承诺书：承包商承诺在保修期内对工程进行维修保养。6.安全施工承诺书：承包商承诺加强安全管理，确保施工安全。7.工程验收报告：工程完工后，业主组织验收的书面报告。8.支付凭证：双方支付款项的凭证，包括预付款、进度款、验收款等。9.变更通知书：工程变更的书面文件，包括变更原因、范围、费用等。10.争议解决协议：双方就合同争议达成一致的书面协议。供水管道安装合同，条款严谨要细读，甲方乙方要签约，工程事项先说好。范围地点和质量，一条一条要写清，工期长短要合适，不能误了喝水事。工程费用别马虎，付款方式谈明白，预付进度和验收，质保金也得留点。工程变更别怕烦，白纸黑字来签字，验收合格才算完，保修期内放心用。违约责任得分清，逾期付款要罚金，