工程保证金合同书合集3篇

工程保证金合同书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。甲方：*******乙方：*******本履约保证金合同由双方于****年****月****日在****市订立。为了明确双方权利、义务，依据《XX民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经公平协商全都，订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的状况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，情愿按本合同商定向甲方供应履约保证金。其次条保证范围为乙方未按建设工程施工合同商定履行义务，包括但不限于因乙方缘由不能按商定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当根据中标合同总金额的****%，金额：大写人民币****元(￥****)作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方托付甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条赔偿保证方式为履约保证金可无条件并不行撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。第六条乙方向甲方供应履约保证金后，甲方也应向乙方供应有利于建设工程施工合同支付的资金证明。第七条争议的解决本合同适用XX有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方(盖章)：*******乙方(盖章)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******法定代表人或授权代理人(签字)：*******日期：*******工程保证金合同书(第二篇)工程保证金合同书摘要：本合同由甲方（以下简称为“发包方”）与乙方（以下简称为“承包方”）就工程保证金事项达成如下协议：合同内容：一、合同背景1.1发包方是（发包方的名称），依法成立并合法存续的法律主体。1.2承包方是（承包方的名称），依法成立并合法存续的法律主体。二、保证金金额及支付方式2.1发包方基于工程执行的需要，要求承包方按照本合同的规定支付工程保证金。2.2工程保证金的金额为（具体金额）人民币。2.3工程保证金应在双方签署合同之日起（具体时间）内支付至发包方指定的银行账户。三、保证金的用途3.1工程保证金将作为发包方解决承包方在履行合同过程中出现的不履约行为（主要包括但不限于延迟工期、工程质量不合格等）所产生的损失的支付手段。3.2如承包方完全履行了本合同规定的义务，发包方将按照约定退还工程保证金。四、保证金的退还4.1承包方完成合同约定的工程任务并经发包方验收合格后，发包方应在（具体时间）内退还承包方支付的工程保证金。4.2若发包方在规定时间内未予退还工程保证金的，承包方有权要求发包方按双倍工程保证金的金额支付违约金。五、争议解决本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格并退还工程保证金之日终止。6.2本合同的所有附件和补充条款，与本合同具有同等法律效力。中文：工程保证金合同书摘要：本合同由甲方（以下简称为“发包方”）与乙方（以下简称为“承包方”）就工程保证金事项达成如下协议：合同内容：一、合同背景1.1发包方是（发包方的名称），依法成立并合法存续的法律主体。1.2承包方是（承包方的名称），依法成立并合法存续的法律主体。二、保证金金额及支付方式2.1发包方基于工程执行的需要，要求承包方按照本合同的规定支付工程保证金。2.2工程保证金的金额为（具体金额）人民币。2.3工程保证金应在双方签署合同之日起（具体时间）内支付至发包方指定的银行账户。三、保证金的用途3.1工程保证金将作为发包方解决承包方在履行合同过程中出现的不履约行为（主要包括但不限于延迟工期、工程质量不合格等）所产生的损失的支付手段。3.2如承包方完全履行了本合同规定的义务，发包方将按照约定退还工程保证金。四、保证金的退还4.1承包方完成合同约定的工程任务并经发包方验收合格后，发包方应在（具体时间）内退还承包方支付的工程保证金。4.2若发包方在规定时间内未予退还工程保证金的，承包方有权要求发包方按双倍工程保证金的金额支付违约金。五、争议解决本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项6.1本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格并退还工程保证金之日终止。6.2本合同的所有附件和补充条款，与本合同具有同等法律效力。(第二篇)：根据需要进行合适的调整，确保合同内容清晰易懂、分段明确。工程保证金合同书(第三篇)合同编号：[合同编号]工程保证金合同书甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]就甲方的工程项目，甲乙双方经友好协商，达成以下工程保证金合同：一、保证金金额：甲方应在本合同签订之日起，向乙方支付工程保证金，金额为人民币[保证金金额]元整。二、保证金用途：1.乙方可根据项目进展情况和甲方的履约情况，对保证金进行处置。2.如甲方按合同约定履行完毕并缴纳全部应付款项后，乙方应及时返还保证金。3.如甲方未按合同约定履行或发生违约行为，乙方有权使用保证金进行赔偿，并从保证金中抵扣违约金、损失赔偿等费用。三、保证金支付：1.甲方应及时支付保证金至乙方指定的银行账户，以确认本合同成立。2.甲方应提供支付凭证，并同时发送正本给乙方。四、保证金退回：1.在甲方按合同约定履行完毕且乙方核实无误后，乙方应在[退还保证金时间]内将保证金全额退还给甲方。2.如甲方存在违约行为，乙方有权在支付违约金、赔偿等费用后，将剩余保证金退还给甲方。五、保证金的变动及通知：如保证金的金额、用途等发生变化，乙方应在变动后[通知期限]内书面通知甲方。六、争议解决：本合同的任何争议均应提交至甲乙双方友好协商解决。如无法协商一致，甲方可向有管辖权的法院提起诉讼进