港口挡土墙工程合同范本

PAGEPAGE1港口挡土墙工程合同范本（汇总）甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就港口挡土墙工程项目的施工事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：港口挡土墙工程1.2工程地点：[具体地点]1.3工程内容：根据设计文件及施工图纸，完成港口挡土墙的施工，包括但不限于土建、钢筋、混凝土、模板、脚手架、排水、防水、保温等工程内容。1.4工程质量：按照国家相关标准和设计要求，确保工程质量合格。二、合同工期2.1工程总工期为[具体工期]天，自合同签订之日起计算。2.2如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。三、合同价款及支付方式3.1工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]元整）。3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包方合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，业主按月支付承包方已完成工程量的70%。（3）结算款：工程竣工验收合格后，业主支付承包方剩余的合同总价款的100%。四、工程变更及签证4.1在施工过程中，如需对工程设计进行变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工期、费用等事项。4.2工程签证单需经甲乙双方代表签字确认，作为合同价款调整的依据。五、竣工验收及保修5.1工程竣工后，承包方应向业主提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。5.2竣工验收合格后，甲乙双方应签订竣工验收证书。5.3工程保修期为[具体保修期]年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，承包方负责对工程质量问题进行修复。六、违约责任6.1如业主未按合同约定支付合同价款，承包方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款的违约金。6.2如承包方未按合同约定完成工程，业主有权要求承包方支付逾期竣工的违约金。七、争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________注：本合同范本仅供参考，具体合同内容以甲乙双方实际签订的合同为准。在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，并在必要时寻求专业法律意见。2024带目录带附件详细版-港口挡土墙工程合同范本（汇总）目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同工期四、合同价款及支付方式五、工程变更及签证六、竣工验收及保修七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：二、工程概况2.1工程名称：港口挡土墙工程2.2工程地点：[具体地点]2.3工程内容：根据设计文件及施工图纸，完成港口挡土墙的施工，包括但不限于土建、钢筋、混凝土、模板、脚手架、排水、防水、保温等工程内容。2.4工程质量：按照国家相关标准和设计要求，确保工程质量合格。三、合同工期3.1工程总工期为[具体工期]天，自合同签订之日起计算。3.2如遇不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。四、合同价款及支付方式4.1工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]元整）。4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包方合同总价款的30%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，业主按月支付承包方已完成工程量的70%。（3）结算款：工程竣工验收合格后，业主支付承包方剩余的合同总价款的100%。五、工程变更及签证5.1在施工过程中，如需对工程设计进行变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工期、费用等事项。5.2工程签证单需经甲乙双方代表签字确认，作为合同价款调整的依据。六、竣工验收及保修6.1工程竣工后，承包方应向业主提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。6.2竣工验收合格后，甲乙双方应签订竣工验收证书。6.3工程保修期为[具体保修期]年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，承包方负责对工程质量问题进行修复。七、违约责任7.1如业主未按合同约定支付合同价款，承包方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款的违约金。7.2如承包方未按合同约定完成工程，业主有权要求承包方支付逾期竣工的违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________十、附件附件1：工程设计文件及施工图纸附件2：工程量清单及单价表附件3：工程变更及签证单附件4：竣工验收证书注：本合同范本仅供参考，具体合同内容以甲乙双方实际签订的合同为准。在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，并在必要时寻求专业法律意见。附件列表：1.工程设计文件及施工图纸2.工程量清单及单价表3.工程变更及签证单4.竣工验收证书违约行为罗列及认定：1.业主未按合同约定支付合同价款：如业主未按约定的付款方式和时间支付合同价款，视为业主违约。2.承包方未按合同约定完成工程：如承包方未按约定的工期和质量完成工程，视为承包方违约。法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.竣工验收：指工程完工后，由业主或其代表对工程进行检查、试验和评定，确认工程符合合同约定和质量要求的活动。4.保修期：指工程竣工验收合格之日起，承包方对工程质量问题进行修复的期限。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：可能由于不可抗力、设计变更等原因导致。需要注意及时沟通、协商解决，并签订书面补充协议。2.质量问题：可能由于施工不当、材料不合格等原因导致。需要注意加强质量监管，及时进行质量检查和验收。3.合同价款支付：可能存在支付不及时、不足额等问题。需要注意按照合同约定的付款方式和时间进行支付，并保留支付凭证。4.工程变更：可能由于设计变更、施工条件变化等原因导致。需要注意及时签订书面变更协议，明确变更内容、工期、费用等事项。解决方法：1.对于工期延误，可以通过与承包方协商延长工期、增加人力物力投入等方式解决。2.对于质量问题，可以要求承包方进行修复或返工，并按照合同约定进行相应的处罚。3.对于合同价款支付问题，可以通过沟通协商解决，如无法解决，可以依据合同约定采取相应的法律手段。4.对于工程变更，应及时签