安徽标准施工合同

GF—1999—0201建设工程施工合同工程名称：工程地点：制定中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局

第一部分协议书发包人（全称）：承包（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：_自筹二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：（以开工报告为准）竣工日期：（开工后天）合同工期总日历天数日历天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）￥：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理部门鉴证：（鉴证章）经办人：年月日建设行政主管部门登记备案：（印章）经办人：年月日其次部分通用条款此部分采纳《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《其次部分通用条款》第三部分专用条款词语定义及合同文件2.合同文件及说明依次合同文件组成及说明依次：执行《通用条款》。３.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除运用汉语外，还运用/语言文字。3.2适用法律和法规须要明示的法律、行政法规：执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程平安生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修方法》。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：与本工程相关的国家、行业、省、地方现行的《建筑安装工程施工验收规范及质量评定标准》。发包人供应标准、规范的时间：执行通用条款。国内没有相应标准、规范时的约定：无_４.图纸4.1发包人向承包人供应图纸日期和套数：执行通用条款。发包人对图纸的保密要求：未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。运用国外图纸的要求及费用担当：无二、双方一般权利和义务５.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：_职务：发包人托付的职权：_执行监理合同_需取得发包人批准才能行使的职权：执行监理合同。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：甲方代表职权：执行通用条款5.6不实行监理的，工程师的职权：不采纳。７.项目经理姓名：职务：项目经理磁卡号８.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：执行通用条款。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行通用条款。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的供应时间：开工前七日内完成。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前供应所需的证件、批件复印。（6）水准点与座标限制点交验要求：开工前3日内进行书面移交并现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前7日内组织图纸会审_，设计交底。（8）协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护工作：执行通用条款。（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。8.2发包人托付承包人办理的工作：_______________双方另行协商。_９.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_______双方另行协商。__（2）应供应安排、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程安排表。（3）担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。（4）向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求：执行通用条款。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款。（6）已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：执行通用条款。（7）施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木的爱护要求及费用担当：执行通用条款。（8）施工场清洁卫生的要求：符合合肥市对施工场地文明施工和清洁卫生有关要求。（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。三、施工组织设计和工期１０.进度安排10.1承包人供应施工组织设计（施工方案）和进度安排的时间：开工前7日供应施工组织设计和总进度安排（含进度安排网络图、横道图）。工程师确认的时间：收到报告后7日内进行确认和提出修改看法。10.2群体工程中有关进度安排的要求：不采纳１３.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他状况：执行通用条款。四、质量与验收１７.隐藏工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及验收规范》的规定执行。１９.工程试车19.5试车费用的担当：不采纳五、平安施工按合肥市平安生产有关规定执行。六、合同价款与支付２３.合同价款及调整23.2本合同价款采纳（2）方式确定。（1）采纳固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采纳。风险费用的计算方法：不采纳。风险范围以外合同价款调整方法：不采纳。（2）采纳可调价格合同，合同价款调整方法：合同价款＋设计变更＋经济签证＋政策性调整。（3）采纳成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采纳。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：如发生双方另行协商。２４.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/扣回工程款的时间、比例：/２５.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日后提交当月已完工程量报告；工程师在7日内审核完毕。２６.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按月进度支付工程款，每月支付已完成工程量80%的进度款，工程竣工付至合同总价款的85%，工程竣工三个月内完成决算审核，工程款付至决算审定额的95%，余款一年后一次性付清。七、材料设备供应２７.发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人担当责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：不采纳。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采纳。（3）承包人可代为调剂串换的材料：不采纳。（4）到货地点与一览表不符：不采纳。（5）供应数量与一览表不符：不采纳。（6）到货时间与一览表不符：不采纳。27.6发包人供应材料设备的结算方法：不采纳。28.承包人选购 材料设备28.1承包人选购 材料设备的约定：执行通用条款八、工程变更执行《通用条款》九、竣工验收与结算执行通用条款。３２.竣工验收32.1承包人供应竣工图的约定：执行通用条款。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：不采纳。十、违约、索赔和争议３５.违约35.1本合同中关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应担当的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应担当的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应担当的违约责任：执行通用条款。双方约定的发包人其他违约责任：双方另行协商。35.2本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约担当的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应担当的违约责任：执行通用条款。

双方约定的承包人其他违约责任：双方另行协商。３７.争议37.1本合同在履行过程中发生的争议时，请有关部门协调，协调不成的，根据以下第（1）种方式解决：（1）向市仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。十一、其他３８.工程分包38.1本工程发包