家庭装修装饰合同条款

PAGEPAGE1家庭装修装饰合同条款甲方（委托方）：____________________身份证号：__________________________乙方（承包方）：____________________统一社会信用代码：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方家庭装修装饰工程（以下简称“工程”）的有关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程地址：____________________1.2工程内容：____________________1.3工程面积：____________________1.4工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、工程价款及支付方式2.1工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度过半，甲方支付乙方工程总价的40%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）工程保修期满，甲方支付乙方工程总价的10%。三、工程质量和验收3.1乙方应严格按照甲方确认的设计方案、施工图纸和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收，并出具验收意见。若甲方未在规定时间内组织验收，视为甲方默认验收合格。3.3验收合格后，双方签订《工程保修协议》，保修期为____年。四、工期延误4.1因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金，违约金为工程总价的____%。4.2因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此产生的损失。五、合同解除5.1双方协商一致，可以解除本合同。5.2出现以下情形之一，甲方有权解除本合同：（1）乙方擅自变更设计方案、施工图纸；（2）乙方施工质量不符合约定，经甲方催告后仍未整改；（3）乙方逾期竣工，经甲方催告后仍未完成。5.3出现以下情形之一，乙方有权解除本合同：（1）甲方未按约定支付工程款项；（2）甲方要求乙方违反法律法规、施工规范进行施工。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____年____月____日2024带目录带附件详细版-家庭装修装饰合同条款目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程价款及支付方式四、工程质量和验收五、工期延误六、合同解除七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：____________________身份证号：__________________________乙方（承包方）：____________________统一社会信用代码：__________________二、工程概况2.1工程地址：____________________2.2工程内容：____________________2.3工程面积：____________________2.4工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、工程价款及支付方式3.1工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度过半，甲方支付乙方工程总价的40%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）工程保修期满，甲方支付乙方工程总价的10%。四、工程质量和验收4.1乙方应严格按照甲方确认的设计方案、施工图纸和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收，并出具验收意见。若甲方未在规定时间内组织验收，视为甲方默认验收合格。4.3验收合格后，双方签订《工程保修协议》，保修期为____年。五、工期延误5.1因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金，违约金为工程总价的____%。5.2因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此产生的损失。六、合同解除6.1双方协商一致，可以解除本合同。6.2出现以下情形之一，甲方有权解除本合同：（1）乙方擅自变更设计方案、施工图纸；（2）乙方施工质量不符合约定，经甲方催告后仍未整改；（3）乙方逾期竣工，经甲方催告后仍未完成。6.3出现以下情形之一，乙方有权解除本合同：（1）甲方未按约定支付工程款项；（2）甲方要求乙方违反法律法规、施工规范进行施工。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____年____月____日十、附件附件1：设计方案及施工图纸附件2：工程预算明细表附件3：工程保修协议附件列表：1.设计方案及施工图纸2.工程预算明细表3.工程保修协议法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交换关系的法律规范的总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》是调整建筑活动中各种社会关系的法律规范的总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理、质量等方面的规定。3.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。4.诉讼：当合同双方在履行过程中发生争议，无法通过协商解决时，可以向人民法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.设计方案变更：在施工过程中，甲方可能会提出变更设计方案，乙方应与甲方充分沟通，明确变更内容、费用和工期影响，并签订书面变更协议。2.施工质量不符合约定：乙方应严格按照设计方案、施工图纸和国家相关标准进行施工，确保工程质量。若甲方发现施工质量不符合约定，乙方应在规定时间内整改。3.工期延误：乙方应按照合同约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任。若因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应责任。4.工程款项支付：甲方应按照合同约定的支付方式和期限支付工程款项。若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。5.验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在规定时间内组织验收，并出具验收意见。若甲方未在规定时间内组织验收，视为甲方默认验收