一级造价师之建设工程计价通关提分题库(考点梳理)

一级造价师之建设工程计价通关提分题库(考点梳理)

单选题（共60题）1、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天【答案】D2、下列费用中属于企业管理费的是（）。A.劳动保护费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】A3、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运费D.人工幅度差【答案】C4、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】A5、（2021年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】B6、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】D7、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】C8、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用C.施工单位技术革新的研究试验费D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用【答案】B9、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】D10、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位【答案】D11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】D12、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m。A.891B.909C.906D.993【答案】B13、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C14、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】D15、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】D16、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.118.71【答案】C17、假设qA.KB.KC.KD.K【答案】C18、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】A19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】D20、在测定时所采用的方法中,测时法用于测定（）A.循环组成部分的工作时间B.准备与结束时间C.工人休息时间D.非循环工作时间【答案】A21、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】B22、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】A23、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】B24、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（）。A.社会平均工资水平B.劳动力市场供需变化C.工厂生产指数D.生活消费指数【答案】C25、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C26、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】D27、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。A.10B.20C.15D.30【答案】B28、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安棑C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】D29、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】D30、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】B31、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。A.28B.42C.56D.84【答案】D32、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】D33、关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C34、下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】D35、根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】C36、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是()。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】C37、适用于初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.直接估算法【答案】B38、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。A.2632B.2248C.2428D.2812【答案】A39、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】B40、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】D41、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】D42、（2018年真题）关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。A.投标人可以口头方式提出疑问B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人【答案】D43、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】C44、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位【答案】D45、适用于初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.直接估算法【答案】B46、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。A.建设地点B.产品需求市场C.生产成本D.建造方案【答案】B47、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】C48、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】C49、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】A50、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】D51、费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的总费用法【答案】A52、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7【答案】C53、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】D54、根据《建设工程量计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】A55、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】B56、某施工机械配操作人员3名，年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2【答案】A57、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】B58、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A59、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.90B.80C.60D.50【答案】A60、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金【答案】D多选题（共45题）1、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其外购配套件费用应计入设备购置费中【答案】BD2、下列费用中属于工程建设其他费用中专项评价费的是()。A.可行性研究费B.勘察设计费C.安全预评价费D.水土保持评价费E.地震安全性评价费【答案】CD3、为避免招标文件中含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的（）。A.规格B.专利C.性能D.设计E.原产地【答案】BD4、下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）。A.未在合同中约定的工程所在地的地方性法规B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证E.合同中未明确规定的地方定额【答案】BCD5、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】ABC6、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】ABD7、（2021年真题）我国工程造价管理体系可划分为若干子体系,具体包括（）。A.相关法律法规体系B.工程造价管理标准体系C.工程定额体系D.工程计价依据体系E.工程计价信息体系【答案】ABC8、下列属于工程总承包投标文件的有（）。A.承包人实施计划B.承包人建议书C.价格清单D.资格审查资料E.投标文件的组成【答案】ABCD9、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（）。A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】AB10、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆费通常按使用数量以台次计算【答案】ACD11、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E:总预算表【答案】BC12、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】AD13、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有()。A.预制钢筋混凝土桩的截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种E:现浇混凝土梁的长度【答案】B14、以下各种情况中应计算超高施工增加费的是（）。A.建筑物高度增加引起人工工效降低B.建筑物高度增加引起加压水泵的安装C.单层建筑物檐口高度超过20mD.多层建筑物超过6层E.建筑物高的增加引起需要增加通信联络设备【答案】CD15、下列费用中，属于土地征用及拆迁补偿费的是（）。A.土地使用权出让金B.安置补助费C.土地补偿费D.土地管理费E.耕地占用税【答案】BCD16、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E:如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】BD17、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（）。A.工作台的工程费B.被安装设备的绝缘所需材料费C.照明的电缆、导线敷设工程D.安装设备的管线敷设工程E.对单台设备进行单机试运转的调试费【答案】AC18、下列费用中，属于设备运杂费的有()。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E:仓库保管费【答案】CD19、下列时间中应该计入定额时间的是（）。A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间【答案】AD20、（2015年真题）根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，错误的是（）。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担E.工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件【答案】BD21、按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为()。A.施工定额B.企业定额C.预算定额D.补充定额E:投资估算指标【答案】AC22、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（）。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E.建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】AB23、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B.土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】BC24、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】BC25、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】BC26、关于生产准备费，下列说法中正确的有（）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费用E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】A27、关于招标的范围，下列说法正确的有()。A.关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标C.使用国有资金占控股主导地位的项目应当公开招标D.在建设工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标E:关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时须进行招标【答案】CD28、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】BCD29、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】ABC30、在使用概算指标法编制设计概算时，若想直接套用概算指标编制概算，则拟建工程应在（）等方面与概算指标相同或相近。A.消耗定额B.结构特征C.地质及自然条件D.投资主体E.建筑面积【答案】BC31、（2014年真题）影响定额中人工日工资单价的因素包括（）。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E.政府推行的社会保障与福利政策【答案】AC32、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】BD33、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】ABD34、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归