建筑绿化工程总包与劳务分包合同

PAGEPAGE1建筑绿化工程总包与劳务分包合同甲方（总包方）：________________乙方（劳务分包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建筑绿化工程项目的劳务部分分包给乙方的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程面积：________________1.5工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、合同价款2.1本合同劳务分包价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2付款方式：按工程进度支付，具体支付方式和比例双方另行约定。三、乙方工作内容3.1乙方根据甲方提供的施工图纸、施工方案及质量要求，负责完成绿化工程的劳务部分，包括但不限于苗木种植、绿化养护等工作。3.2乙方应按照甲方的要求，提供足够数量的技术熟练、身体健康、遵守纪律的工人。3.3乙方应自行负责工人的工资、福利、社会保险等相关事宜。四、甲方工作内容4.1提供施工图纸、施工方案及质量要求。4.2负责工程的管理、协调和监督。4.3提供施工所需的材料、设备和技术支持。4.4负责工程款的支付。五、质量要求5.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及质量要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。5.2乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。六、工期延误6.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。6.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应提前通知乙方，并相应顺延工期。七、合同的解除和终止7.1双方协商一致，可以解除本合同。7.2一方严重违约，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-建筑绿化工程总包与劳务分包合同目录一、合同双方二、工程概况三、合同价款四、乙方工作内容五、甲方工作内容六、质量要求七、工期延误八、合同的解除和终止九、争议解决十、其他约定十一、附件一、合同双方甲方（总包方）：________________乙方（劳务分包方）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建筑绿化工程项目的劳务部分分包给乙方的事宜，达成如下协议：二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、合同价款1.本合同劳务分包价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.付款方式：按工程进度支付，具体支付方式和比例双方另行约定。四、乙方工作内容1.乙方根据甲方提供的施工图纸、施工方案及质量要求，负责完成绿化工程的劳务部分，包括但不限于苗木种植、绿化养护等工作。2.乙方应按照甲方的要求，提供足够数量的技术熟练、身体健康、遵守纪律的工人。3.乙方应自行负责工人的工资、福利、社会保险等相关事宜。五、甲方工作内容1.提供施工图纸、施工方案及质量要求。2.负责工程的管理、协调和监督。3.提供施工所需的材料、设备和技术支持。4.负责工程款的支付。六、质量要求1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及质量要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。2.乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。七、工期延误1.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.因甲方原因导致工期延误的，甲方应提前通知乙方，并相应顺延工期。八、合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除本合同。2.一方严重违约，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________附件：1.工程施工图纸2.工程施工方案3.质量要求说明书4.工程进度表5.工程验收标准附件列表：1.工程施工图纸2.工程施工方案3.质量要求说明书4.工程进度表5.工程验收标准法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规则。2.劳动法：指中华人民共和国劳动法，规定了劳动者的权益、劳动合同的订立、履行、变更和解除等方面的法律规则。3.安全生产法：指中华人民共和国安全生产法，规定了安全生产的基本要求、安全生产责任、事故调查和处理等方面的法律规则。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工期延误：可能导致合同无法按时完成。解决办法是及时沟通并协商解决，如调整工期、增加人力等。2.质量不符合要求：可能导致工程验收不通过。解决办法是严格按照质量要求进行施工，并进行严格的质量检查和验收。3.劳务分包方工人问题：如技术不熟练、违规操作等。解决办法是要求劳务分包方提供足够数量、技术熟练、遵守纪律的工人，并进行培训和监督。4.合同解除和终止：可能导致双方合作关系终止。解决办法是友好协商解决，如协商无果，可依法向法院提起诉讼。适用场景：本合同适用于以下场景：1.建筑绿化工程