道路修补工程施工合同

PAGEPAGE1道路修补工程施工合同本道路修补工程施工合同（以下简称“合同”）由以下双方于[日期]签订：甲方（委托方）：名称：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方进行道路修补工程（以下简称“工程”），甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程范围及内容1.1工程范围：本工程的范围包括但不限于[具体工程范围，如：道路修补、路面铺设等]。1.2工程内容：乙方应按照甲方的要求进行道路修补工程，包括[具体工程内容，如：路面修补、交通设施恢复等]。二、工程期限2.1工程期限为[具体工程期限，如：自合同签订之日起至____年____月____日止]。2.2如因不可抗力等原因导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。3.2工程完成后，乙方应提供相应的质量保证书，并承担工程的质量保证责任。四、工程费用4.1工程总费用为[具体金额，如：人民币____元整]。4.2甲方应在合同签订后[具体时间，如：7日内]向乙方支付合同总金额的[具体百分比，如：30%]作为预付款。4.3工程进度达到[具体进度，如：50%]时，甲方应向乙方支付合同总金额的[具体百分比，如：30%]。4.4工程完成后，甲方应进行验收，并在验收合格后[具体时间，如：7日内]向乙方支付剩余的合同金额。五、违约责任5.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的[具体百分比，如：10%]。5.2如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金的金额为应付款项的[具体百分比，如：5%]。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。七、其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________甲方代表：________乙方代表：________签订日期：________签订日期：________2024带目录带附件详细版-道路修补工程施工合同目录一、合同双方基本信息二、工程范围及内容三、工程期限四、工程质量五、工程费用及支付方式六、违约责任七、争议解决八、其他条款九、附件合同双方基本信息甲方（委托方）：名称：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人姓名]乙方（承包方）：名称：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人姓名]工程范围及内容1.1工程范围：本工程的范围包括但不限于[具体工程范围，如：道路修补、路面铺设等]。1.2工程内容：乙方应按照甲方的要求进行道路修补工程，包括[具体工程内容，如：路面修补、交通设施恢复等]。工程期限2.1工程期限为[具体工程期限，如：自合同签订之日起至____年____月____日止]。2.2如因不可抗力等原因导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。3.2工程完成后，乙方应提供相应的质量保证书，并承担工程的质量保证责任。工程费用及支付方式4.1工程总费用为[具体金额，如：人民币____元整]。4.2甲方应在合同签订后[具体时间，如：7日内]向乙方支付合同总金额的[具体百分比，如：30%]作为预付款。4.3工程进度达到[具体进度，如：50%]时，甲方应向乙方支付合同总金额的[具体百分比，如：30%]。4.4工程完成后，甲方应进行验收，并在验收合格后[具体时间，如：7日内]向乙方支付剩余的合同金额。违约责任5.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的[具体百分比，如：10%]。5.2如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金的金额为应付款项的[具体百分比，如：5%]。争议解决6.1双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。附件[附件内容，如：工程图纸、技术规范、施工方案等]甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________甲方代表：________乙方代表：________签订日期：________签订日期：________附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.施工方案4.质量保证书5.补充协议（如需）法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。3.滞纳金：当一方未按约定时间支付款项时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。4.争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工程延期：由于不可抗力等原因导致工程延期，双方应签订补充协议，明确延期时间及相应措施。2.质量问题：乙方应严格按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。3.支付款项：甲方应按照合同约定的时间及金额向乙方支付款项。如甲方未按时支付，乙方有权要求支付滞纳金。4.合同解除：如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。解决办法：1.对于工程延期，双方应签订补充协议，明确延期时间及相应措施，确保工程顺利进行。2.对于质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。如整改后仍无法达到要求，甲方有权要求乙方赔偿损失。3.对于支付款项问题，甲方应按照合同约定的时间及金额支付款项。如甲方未按时支付，乙方有权要求支付滞纳金。如甲方逾期支付超过一定期限，乙方有权解除合同。4.对于合同解除，双方应按照合同约定办理相关手续