墙体拆除施工合同协议范本

PAGEPAGE1墙体拆除施工合同协议范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行墙体拆除施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________二、工程期限1.工程开工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工程总日历天数：________________三、工程价款1.工程价款总额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.付款方式：________________四、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。2.乙方应确保施工过程中的安全，遵守国家及地方安全生产的法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。3.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家及地方的质量标准。五、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查。2.甲方应提供施工所需的图纸、技术规范及施工方案。3.甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。六、乙方权利与义务1.乙方有权按照合同约定收取工程价款。2.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家及地方的质量标准。3.乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。2.甲方未按照合同约定支付工程价款的，应按照逾期付款的利率支付逾期付款违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________2024带目录带附件详细版-墙体拆除施工合同协议范本目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程期限四、工程价款及支付方式五、施工要求六、甲方权利与义务七、乙方权利与义务八、违约责任九、争议解决十、其他约定十一、附件正文一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________三、工程期限1.工程开工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工程总日历天数：________________四、工程价款及支付方式1.工程价款总额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.付款方式：________________五、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。2.乙方应确保施工过程中的安全，遵守国家及地方安全生产的法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。3.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家及地方的质量标准。六、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查。2.甲方应提供施工所需的图纸、技术规范及施工方案。3.甲方应按照合同约定的付款方式进行付款。七、乙方权利与义务1.乙方有权按照合同约定收取工程价款。2.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合国家及地方的质量标准。3.乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。八、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此造成的损失。2.甲方未按照合同约定支付工程价款的，应按照逾期付款的利率支付逾期付款违约金。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________附件：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.安全生产操作规程5.工程量清单6.工程进度计划7.工程质量标准8.付款计划9.其他相关文件附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.安全生产操作规程5.工程量清单6.工程进度计划7.工程质量标准8.付款计划9.其他相关文件（如施工许可证、环保要求、安全生产许可证等）法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间合同关系的法律规范的总称，涉及合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的责任，包括支付违约金、赔偿损失等形式。3.争议解决：指合同当事人在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。4.诉讼：指合同当事人通过法院解决合同争议的一种方式，包括起诉、应诉、审理、判决等环节。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.施工质量不符合约定：在施工过程中，甲方应加强对乙方施工质量的监督检查，确保施工质量符合国家及地方的质量标准。2.工期延误：乙方应按照合同约定的工期进行施工，如遇特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。3.支付款项问题：甲方应按照合同约定的付款方式进行付款，乙方也应按照约定的收款条件收取工程价款。4.安全事故：乙方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规，加强安全管理，防止安全事故的发生。解决办法：1.加强沟通与协调：在合同履行过程中，甲乙双方应保持良好的沟通与协调，及时解决施工过程中出现的问题。2.建立质量保证体系：乙方应建立完善的质量保证体系，确保施工质量符合约定。3.提前规划与预警：乙方应提前规划施工进度，并对可能出现的工期延误进行预警，以便及时调整施工计划。4.严格按照合同约定执行：甲乙双方应严格按照合同约定的付款方式进行付款，避免出现