农村生态旅游综合开发工程施工合同范本

PAGEPAGE1农村生态旅游综合开发工程施工合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就农村生态旅游综合开发工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：农村生态旅游综合开发工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于景区道路、停车场、游客服务中心、生态餐厅、民宿、观景台、绿化、亮化等工程。二、工程承包方式2.1本工程采用包工包料的方式进行承包。2.2乙方负责工程的施工、材料采购、设备租赁、劳务等一切与工程相关的事宜。三、工程期限3.1工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家有关工程建设的法律法规、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对存在的问题及时进行整改。4.3工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和施工记录。五、工程价款及支付方式5.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。5.2工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，预付款为工程总价的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款，进度款为工程总价的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方工程结算款，结算款为工程总价的____%；（4）工程保修金为工程总价的____%，保修期满后无质量问题，甲方支付乙方剩余工程款。六、工程变更6.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。乙方应按照变更协议进行施工。6.2工程变更导致工程价款增加的，甲方应支付给乙方相应的增加款项；工程变更导致工程价款减少的，乙方应退还给甲方相应的款项。七、工程验收7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并提供完整的工程技术资料和施工记录。7.2甲方应在收到竣工报告后____日内组织验收，验收合格后，双方签订工程竣工验收证书。八、工程保修8.1工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。8.2保修期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修费用。九、违约责任9.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。9.2乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延期一日，应支付给甲方工程总价____%的违约金。9.3乙方施工的工程质量不符合合同约定的，应承担返工、修复的费用，并支付给甲方工程总价____%的违约金。十、争议解决10.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________2024带目录带附件详细版-农村生态旅游综合开发工程施工合同范本目录一、合同双方二、工程概况三、工程承包方式四、工程期限五、工程质量六、工程价款及支付方式七、工程变更八、工程验收九、工程保修十、违约责任十一、争议解决十二、其他约定十三、附件一、合同双方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概况2.1工程名称：农村生态旅游综合开发工程2.2工程地点：__________2.3工程范围：包括但不限于景区道路、停车场、游客服务中心、生态餐厅、民宿、观景台、绿化、亮化等工程。三、工程承包方式3.1本工程采用包工包料的方式进行承包。3.2乙方负责工程的施工、材料采购、设备租赁、劳务等一切与工程相关的事宜。四、工程期限4.1工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、工程质量5.1乙方应严格按照国家有关工程建设的法律法规、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2工程施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对存在的问题及时进行整改。5.3工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和施工记录。六、工程价款及支付方式6.1工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。6.2工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，预付款为工程总价的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程进度款，进度款为工程总价的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方工程结算款，结算款为工程总价的____%；（4）工程保修金为工程总价的____%，保修期满后无质量问题，甲方支付乙方剩余工程款。七、工程变更7.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。乙方应按照变更协议进行施工。7.2工程变更导致工程价款增加的，甲方应支付给乙方相应的增加款项；工程变更导致工程价款减少的，乙方应退还给甲方相应的款项。八、工程验收8.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并提供完整的工程技术资料和施工记录。8.2甲方应在收到竣工报告后____日内组织验收，验收合格后，双方签订工程竣工验收证书。九、工程保修9.1工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。9.2保修期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修费用。十、违约责任10.1甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。10.2乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延期一日，应支付给甲方工程总价____%的违约金。10.3乙方施工的工程质量不符合合同约定的，应承担返工、修复的费用，并支付给甲方工程总价____%的违约金。十一、争议解决11.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、其他约定12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、附件（此处列出合同附件，如施工图纸、工程技术规范、工程量清单等）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件列表：1.施工图纸2.工程技术规范3.工程量清单4.工程进度计划表5.工程变更协议6.竣工报告7.工程技术资料和施工记录8.工程竣工验收证书法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定了合同的订立、履行、变更、解除、权利义务、违约责任等方面的法律规范。2.诉讼：指合同纠纷无法协商解决时，通过法院进行的法律程序，包括起诉、答辩、开庭、判决等环节。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成工程。如遇特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，并签订书面延期协议。2.质量问题：乙方应严格按照技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。如甲方发现质量问题，乙方应立即整改。3.工程变更：甲方在施工过程中如需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。乙方应按照变更协议进行施工。4.价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式进行价款支付。如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项。5.争议解决：合同纠纷应优先通过友好协商解决。如协商不成，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。适用