道路照明安装分包协议

PAGEPAGE1道路照明安装分包协议甲方：_______（以下简称“甲方”）乙方：_______（以下简称“乙方”）鉴于甲方与_______（以下简称“总包方”）签订了道路照明安装工程合同（以下简称“总包合同”），乙方愿意承担该工程的部分工作，甲方同意将道路照明安装工程的部分工作分包给乙方。为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_______道路照明安装工程2.工程地点：_______3.工程内容：道路照明设备的安装、调试、验收及售后服务等。二、分包范围乙方承担的道路照明安装工程分包范围包括但不限于：灯具的安装、调试、验收及售后服务等。具体工作内容及要求详见附件一。三、合同价格1.合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.乙方应按照本协议的约定完成分包工程，并按照约定的价格支付给乙方。四、支付方式1.预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价的_______%作为预付款。2.进度款：乙方按照工程进度向甲方申请支付进度款，甲方应在收到乙方申请后_______日内支付。3.竣工款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交验收报告和竣工结算报告，甲方应在收到报告后_______日内支付至合同总价的_______%。4.质保金：工程竣工验收合格满_______年后，甲方无息退还乙方质保金，金额为合同总价的_______%。五、工期1.工期：自合同签订之日起至_______日内完成。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。六、质量标准1.乙方应按照国家有关道路照明安装工程的标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和验收报告。七、甲方责任1.提供施工图纸、技术资料及施工所需的其他资料。2.协助乙方办理施工所需的各种手续。3.按照约定支付合同价款。八、乙方责任1.严格按照施工图纸、技术规范和合同要求进行施工。2.确保工程质量和安全，并承担相应的安全责任。3.按时完成工程，并提交验收报告和竣工结算报告。九、违约责任1.如甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的_______%。2.如乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。十、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日附件一：道路照明安装工程分包工作内容及要求1.灯具的安装2.灯具的调试3.灯具的验收4.售后服务注：本协议仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。如有需要，请咨询专业律师。2024带目录带附件详细版-道路照明安装分包协议目录一、引言二、定义与术语三、工程概况四、分包范围五、合同价格与支付方式六、工期与进度安排七、质量标准与验收八、甲方责任九、乙方责任十、违约责任十一、争议解决十二、其他条款十三、附件目录引言鉴于甲方与总包方签订了道路照明安装工程合同（以下简称“总包合同”），乙方愿意承担该工程的部分工作，甲方同意将道路照明安装工程的部分工作分包给乙方。为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本协议，以便共同遵守。定义与术语1.“工程”指2024年道路照明安装工程。2.“分包工程”指甲方根据本协议将道路照明安装工程的部分工作分包给乙方实施的工程。3.“合同价格”指甲方根据本协议应支付给乙方的款项总额。4.“验收”指甲方或甲方指定的第三方对乙方完成的工程进行检查、确认并出具验收合格证明的过程。工程概况1.工程名称：2024年道路照明安装工程2.工程地点：_______3.工程内容：道路照明设备的安装、调试、验收及售后服务等。分包范围乙方承担的道路照明安装工程分包范围包括但不限于：灯具的安装、调试、验收及售后服务等。具体工作内容及要求详见附件一。合同价格与支付方式1.合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.乙方应按照本协议的约定完成分包工程，并按照约定的价格支付给乙方。工期与进度安排1.工期：自合同签订之日起至_______日内完成。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。质量标准与验收1.乙方应按照国家有关道路照明安装工程的标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和验收报告。甲方责任1.提供施工图纸、技术资料及施工所需的其他资料。2.协助乙方办理施工所需的各种手续。3.按照约定支付合同价款。乙方责任1.严格按照施工图纸、技术规范和合同要求进行施工。2.确保工程质量和安全，并承担相应的安全责任。3.按时完成工程，并提交验收报告和竣工结算报告。违约责任1.如甲方未按照约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的_______%。2.如乙方未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。附件目录附件一：道路照明安装工程分包工作内容及要求附件二：工程验收标准及流程附件三：工程技术资料清单注：本协议仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。如有需要，请咨询专业律师。附件列表：1.附件一：道路照明安装工程分包工作内容及要求2.附件二：工程验收标准及流程3.附件三：工程技术资料清单4.附件四：工程变更及索赔程序5.附件五：安全施工规定及应急预案6.附件六：合同价格支付时间表7.附件七：质量保证及售后服务协议违约行为罗列及认定：1.甲方未能按时支付合同价款。2.乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合标准。3.任何一方泄露对方商业秘密或保密信息。4.乙方未能提供合法的验收报告或竣工结算报告。5.甲方未能提供必要的施工图纸、技术资料或其他施工所需资料。法律名词及解释：1.分包合同：指总包方与分包方之间签订的，将总包合同项下的部分工作交由分包方完成的合同。2.验收：指甲方或甲方指定的第三方对乙方完成的工程进行检查、确认并出具验收合格证明的过程。3.违约金：因一方违反合同约定而应向另一方支付的赔偿金。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按时完成工程。如遇特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。2.质量问题：乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量。甲方应进行严格验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。3.支付问题：甲方应按照合同约定的支付方式进行支付。如甲方未能按时支付，乙方有权要求甲方支付违约金或暂停施工。4.变更及索赔：如工程发生变更或乙方提出索赔，应按照附件四规定的程序进行处理。合同适用的所有场景：本合同适用于以下场景：1.道路照明安装工程的总包方与分包方之间的合作。2.需要进行道路照明设备安装、调试、验收及售后服务的工程。3.需要明确双方权利、义务和违约责任的工程合作。4.需要详细规定工程价格、支付方式、工期、质量标