零星光伏发电设备安装施工合同

PAGEPAGE1零星光伏发电设备安装施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方零星光伏发电设备安装工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：零星光伏发电设备安装工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于光伏支架安装、光伏板安装、电气设备安装、电缆敷设、保护装置安装、调试及验收等。二、工程期限2.1工程计划开工日期：2.2工程计划竣工日期：2.3工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天合同总价款的千分之一。三、工程质量3.1工程质量标准：符合国家、行业及地方相关规范、标准及设计要求。3.2质量保证：乙方应保证工程质量，并承担质量问题造成的全部责任。工程验收合格后，乙方应按合同约定提供质保服务。四、工程价款4.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。五、违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见本合同第2.3条。5.2乙方如未按约定质量完成工程，应承担修复费用及因此给甲方造成的损失。5.3甲方如未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体计算方式为：每天应付款项的千分之一。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2024带目录带附件详细版-零星光伏发电设备安装施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方零星光伏发电设备安装工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：零星光伏发电设备安装工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于光伏支架安装、光伏板安装、电气设备安装、电缆敷设、保护装置安装、调试及验收等。二、工程期限2.1工程计划开工日期：2.2工程计划竣工日期：2.3工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天合同总价款的千分之一。三、工程质量3.1工程质量标准：符合国家、行业及地方相关规范、标准及设计要求。3.2质量保证：乙方应保证工程质量，并承担质量问题造成的全部责任。工程验收合格后，乙方应按合同约定提供质保服务。四、工程价款4.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。4.2支付方式：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。五、违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见本合同第2.3条。5.2乙方如未按约定质量完成工程，应承担修复费用及因此给甲方造成的损失。5.3甲方如未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体计算方式为：每天应付款项的千分之一。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件列表：1.工程设计图纸和技术规格书2.光伏设备采购合同3.施工方案和安全措施手册4.工程验收标准和方法5.质保服务协议6.付款凭证和工程进度报告7.变更订单和补充协议法律名词及解释：1.合同法：规范合同订立、履行、变更、解除等法律关系的法律体系。2.建筑法：调整建筑工程的规划、设计、施工、监理、验收等活动的法律。3.违约金：当一方未履行合同义务时，按照约定或法律规定向对方支付的金钱。4.质保金：保留一定比例的工程款项，作为保证工程质量和后期服务的费用。5.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。常见问题及注意事项：1.工程进度延误：确保施工进度按照合同规定进行，如出现延误，应及时沟通并制定补救措施。2.工程质量问题：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，应及时修复并承担相应责任。3.付款问题：确保甲方按时支付工程款项，如甲方延迟付款，可依法要求支付违约金。4.变更和解除合同：任何一方如需变更或解除合同，应提前通知对方并协商一致。解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的补救措施，如延长工期、增加人员等。2.工程质量问题：及时修复，严重时可要求乙方重新施工或支付赔偿。3.付款问题：依法追讨欠款，必要时可通过法律途径解决。4.变更和解除合同：通过协商达成一致，签订补充协议，必要时可依法解