建设工程合同

PAGEPAGE1建设工程合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程内容：__________5.工程面积：__________6.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。二、工程质量1.乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。2.工程质量应符合甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求。3.工程施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督、检查，对存在的问题及时进行整改。4.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括施工图纸、设计文件、施工记录、验收报告等。三、工程造价1.工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.工程造价包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。3.工程价款支付方式：按照工程进度，分阶段支付。四、工期延误1.因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。2.因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付误工费。五、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方。2.工程变更导致工程造价增加的，乙方应按照实际发生费用向甲方提出索赔。六、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.发生以下情况之一，甲方有权解除本合同：（1）乙方未按约定工期完成工程；（2）乙方施工质量不符合约定标准；（3）乙方存在严重违约行为。3.发生以下情况之一，乙方有权解除本合同：（1）甲方未按约定支付工程款项；（2）甲方存在严重违约行为。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况及法律法规进行调整。2024带目录带附件详细版-建设工程合同目录一、合同双方二、工程概况三、工程质量四、工程造价五、工期延误六、工程变更七、合同解除八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事宜，经充分协商，达成以下协议：二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：__________4.工程内容：__________5.工程面积：__________6.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。三、工程质量1.乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。2.工程质量应符合甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求。3.工程施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督、检查，对存在的问题及时进行整改。4.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括施工图纸、设计文件、施工记录、验收报告等。四、工程造价1.工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.工程造价包括：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。3.工程价款支付方式：按照工程进度，分阶段支付。五、工期延误1.因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。2.因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付误工费。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方。2.工程变更导致工程造价增加的，乙方应按照实际发生费用向甲方提出索赔。七、合同解除1.双方协商一致，可以解除本合同。2.发生以下情况之一，甲方有权解除本合同：（1）乙方未按约定工期完成工程；（2）乙方施工质量不符合约定标准；（3）乙方存在严重违约行为。3.发生以下情况之一，乙方有权解除本合同：（1）甲方未按约定支付工程款项；（2）甲方存在严重违约行为。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日十、附件附件1：施工图纸附件2：设计文件附件3：工程量清单附件4：施工进度计划附件5：质量保证书注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况及法律法规进行调整。附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.工程量清单4.施工进度计划5.质量保证书法律名词及解释：1.建设工程合同：指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，为完成建设工程项目的建设、修理、改建等，明确双方权利义务关系的协议。2.工程质量：指建设工程满足设计文件、施工图纸、相关标准、规范及施工要求的程度。3.工程造价：指建设工程项目从筹建到竣工交付使用所需的全部费用，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。4.工期延误：指建设工程实际完成时间超过合同约定的工期。5.工程变更：指建设工程施工过程中，因设计、施工、甲方要求等原因，对原工程内容、规模、标准等进行修改的行为。6.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致或法定事由出现，提前终止合同关系的法律行为。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决纠纷。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。甲方应对乙方施工过程进行监督、检查，发现问题及时整改。2.工期延误问题：乙方应合理安排施工进度，避免工期延误。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。3.工程变更问题：如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方。工程变更导致工程造价增加的，乙方应按照实际发生费用向甲方提出索赔。4.工程款项支付问题：甲方应按照合同约定支付工程款项。如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权解除合同。5.合同解除问题：双方应遵循合同约定，如需解除合同，应提前协商一致。如一方存在严重违约行为，另一方有权解除合同。6.争议解决问题：合同双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。解决办法：1.加强施工现场管理，确保工程质量；2.合理安排施工进度，避免工期延误；3