2021年监理工程师试题建设工程合同管理

监理工程师绝密押题《建设工程合同管理》一、单项选取题（共50题，每题1分。每题备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程勘察\o"合同"合同法律关系客体是指（）。A.物B.智力成果C.行为D.财2.对解决建设单位与监理单位之间拖欠监理费纠纷，没有强制执行效力文书是（）。A.人民法院判决B.仲裁机构裁决C.通过公证还款合同D.通过鉴证还款合同3.施工公司项目经理指挥失误，给建设单位导致损失，建设单位应当规定（）补偿。A.施工公司B.施工公司法定代表人C.施工公司项目经理D.详细施工人员4.保证合同当事人是指（）。A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人5.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。A.抵押人依法有权处分国有土地使用权B.抵押人依法承包荒山土地使用权C.抵押人依法被监管财产D.学校、医院等教诲、医疗设施6.施工合同示范文本中规定，由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理7.某工程双方按口头合同委托施工任务，但双方始终没有订立书面合同。在施工任务完毕后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任8.依照国内《合同法》关于规定，下列（）情形要约可以撤销。A.重要约已经到达受要约人B.要约人拟定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由以为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作9.如果法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊规定期，（）日合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限合同期限界至10.一种买卖合同按照市场行情商定价格，2月1日订立合同步商定价格为每公斤200元，合同规定4月1日交货，但卖方延迟1个月，5月1日才交货，4月1日时市场价格为每公斤210元，5月1日时市场价格为每公斤220元，逾期交货1个月违约金为每公斤10元，买方应按照每公斤（）元向卖方付款。A.220B.210C.200D.19011.可撤销建设工程施工合同，当事人应当祈求（）撤销。A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院12.某A地房地产公司筹划在B地建设一幢建筑物，请来C地施工队伍进行施工。双方在A地订立施工合同，但是在订立施工合同步，当事人在合同中对施工报酬没有做出明确商定。合同生效后，双方通过协商也未达到一致，则应按照（）市场价格履行。A.订立合同步A地B.订立合同步B地C.订立合同步C地D.履行合同步B地13.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，回绝支付预付款，这是发包人行使（）。A.同步履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权14.如果合同当事人对施工合同一方提出变更某些条款规定发生争议，应由（）确认该某些条款与否可以变更。A.建设行政管理部门B.监理单位C.人民法院D.设计院15.在仲裁中，申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭允许半途退庭，可以（）。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁合同C.缺席裁决D.移送人民法院判决16.当事人申请撤销仲裁裁决，应当自收到裁决书之日起（）内提出。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月17.一种施工合同当事人在合同中未选取合同管辖，施工合同发生纠纷后。施工公司应当向（）人民法院提出诉讼申请。A.施工公司所在地B.工程所在地C.合同订立地D.建设单位所在地18.按照国家关于规定，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上，必要进行招标。A.10B.50C.100D.20019.下列关于招标代理机构说法不对的是（）。A.招标代理机构必要获得建设行政主管部门资质认定B.招标代理机构必要从属于建委等行政机关C.招标代理机构必要有可以编制招标文献能力D.招标代理机构必要有作为评标委员会成员人选技术、经济“专家库”20.按照招标投标法律和法规规定，开标后容许（）。A.投标人更改投标书内容和报价B.投标人再增长优惠条件C.评标委员会对投标书中错误加以修正D.招标人更改招标文献中阐明评标、定标办法21.工程设计招标评标原则是重要考虑（）。A.设计取费高低B.设计单位资历C.设计方案优劣D.设计任务完毕进度22.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审重要内容是（）。A.公司财务报表B.公司人员报表C.\o"施工组织设计"施工组织设计与否全面D.近5年完毕同类工程项目调查23.监理合同示范文本原则条款规定，当发生（）状况时，监理人有权向委托人发出终结合同告知。A.执行监理业务时间超过合同内商定期间B.委托人未批准监理单位调换总\o"监理工程师"监理工程师规定C.委托人未按监理人提交支付清单中规定附加监理酬金付款D.由于委托人资金因素导致被监理施工暂停6个月24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间车辆使用费属于（）承担。A.附加工作费用，由委托人B.额外工作费用，由委托人C.正常工作，由监理单位D.工程成本，由承包方25.委托监理合同中不属于监理人义务内容是（）。A.负责施工合同协调管理B.负责外部关系协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露声明秘密26.因承包人违背合同行为导致工程竣工时间延长，监理单位（）。A.不承担责任B.监理单位承担所有责任C.监理单位承担监督不力责任D.监理单位承担连带责任27.在设计合同中，鉴定设计人与否准时完毕任务，计算设计期限开始时间是（）日。A.设计人收到定金B.合同订立C.设计人员勘查现场D.场址选取28.设计人设计工作进展不到委托设计任务一半时，发包人由于项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同告知。按照设计范本规定，设计人应（）。A.没收所有定金补偿损失B.规定发包人支付双倍定金C.规定发包人补偿实际发生损失D.规定发包人付给合同商定设计费用50%29.施工期间施工承包人从节约工程投资角度，向监理工程师提出变更某些工程设汁建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源限制不能在规定期问内完毕变更任务，与设计人协商并经设计人批准将此某些工作委托其她设计单位完毕。变更图纸通过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（）承担责任。A.修改单位B.设计人C.施工承包人D.监理工程师30.招标拟定中标人后，施工合同合同书内注明合同价款应为（）。A.评标委员会算出评标价B.招标人编制标底价C.中标人投标价D.施工图预算价31.建设单位在（）合同中承担了项目所有风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金合同；32.图纸会审和设计交底应由（）组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人33.如果承包人规定延期开工，应当由（）批准。A.发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门34.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包规定，则（）。A.只需通过发包人批准即可B.只需通过工程师批准即可C.需通过发包人批准，同步也应提请工程师批准D.任选发包人和工程师批准都行35.发包人按照合同商定采购门窗，现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检查接受后，口头批示承包人仓库保管员负责保管。施工使用时发现某些门窗损坏，则应由（）。A.发包人承担损失责任B.保管员负责补偿损失C.承包人负责补偿损失D.发包人和承包人各承担损失50%36.施工过程中，对于发包人负责供应材料设备使用前需进行检查或实验，由（）。A.发包人负责检查，费用由发包人负责B.发包人负责检查，费用由承包人负责C.承包人负责检查，费用由发包人负责D.承包人负责检查，费用由承包人负责37.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊\o"工艺"工艺施工解决是（）。A.如果发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应申报手续，承担申报、实验、使用等费用B.如果发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应申报手续，承包人承担申报、实验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面获得工程师承认，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担关于费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面获得工程师承认，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担关于费用38.下列关于暂停施工说法不对的是（）。A.承包人应按工程师规定停止施工B.承包人实行工程师解决意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定期问内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工也许危及人身安全，应停止施工39.设备安装工程具备联动无负荷试车条件，应由（）组织试车。A.发包人B.设计单位C.承包人D.设备供应单位40.某工程施工任务于7月1日所有结束，承包人于7月15日向发包人申请竣工验收，发包人于7月20日组织验收，验收过程中提出修改意见，规定承包人修改，承包人修改后，于8月15日再次提请发包人验收，发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程实际竣工日期应为（）。A.7月1日B.7月15日C.8月15日D.8月20日41.下列关于竣工结算程序说法对的是（）。A.工程竣工验收报告经发包人承认后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核算，予以确认或提出修改意见C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣-I-_32程交付发包人。施工合同即告终结D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终结42.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内商定订购数量，但差额在合理尾差范畴内，则采购方应当（）。A.按订购数量及时支付货款B.按实际交货数量及时支付货款C.待供货方补齐缺少数量后再支付D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量43.订购80m3木材合同，在合同商定期间交付了60m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货告知，但在合同商定期限内采购方对此发货告知未予以任何答复，则对这20m木材而言，（）。A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接受并及时支付合同商定货款D.供货方发运后，采购方应接受并及时支付扣除违约金后货款44.FIDIC施工合同条件内所称“合同工期”是指（）。A.完毕合同内注明所有工程时间B.完毕合同内外所有工程时间C.招标文献内规定完毕工程时间，加上通过批准顺延工期D.中标告知书内注明完毕所有工程时间，加上通过批准顺延工期45.FIDIC施工合同条件规定，（）表达承包商在合同内享有索赔权利自行终结。A.提交竣工报告B.工程接受证书签发C.“结清单”生效D.颁发履约证书46.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主导致损失，刘‘此事件（）。A.承包商承担某些责任B.业主可璎求承包商承担所有责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误批示，承包商不承担责任D.府由指定分包商承担所有责任47.FIDIC施工合同条件中设立合同争端裁决委员会，是由（）人员构成。A.仲裁委员会指定B.政府管理机构指定C.业主与承包商协商选定D.行业协会指定48.按照FIDIC施工合同条件规定，若承包商未能在工程师规定期间内修复缺陷工程部位，业主雇用其她人完毕后，这笔费用（）。A.由业主支付B.由业主与承包商共同支付C.从承包商预交定金中扣除D.从承包商保存金内扣除49.施工合同商定，风力超过8级以上停工应予以工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业施工中遇7级风，按照安全施工管理规定规定，停工5天，为此提出工期索赔规定。其理由是本地近年气候资料表白5月份没有大风，本次持续大风属于不可预见状况。该承包人索赔理由属于（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终结索赔D.合同中默示索赔50.承包人在索赔意向告知提交后（）天内递交正式索赔报告。A.14B.28C.7D.56二、多项选取题（共30题，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得O.5分）51.合同法律关系由（）等要素构成。A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容52.法人应当具备（）等条件。A.依法成立B.通过国家管理机构核准C.有必要财产和经费D.有自己名称、组织机构和场合E.可以独立承担民事责任53.招标人可以没收投标保证金状况有（）。A.投标人在投标截止日前撤回投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有也许在合同履行中违约54.“建筑工程一切险”承担保险责任范畴涉及（）。A.错误设计引起费用B.火灾C.地震D.不可预料意外事故E.施工机械失灵导致自身损失55.当事人在合同订立过程中有（）情形，给对方导致损失，应当承担缔约过错责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.准备订立合同后违约C.提供虚假状况D.故意隐瞒与订立合同关于重要事实E.通过艰难谈判但最后未订立合同56.无效建设工程合同确认权归（）。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位57.下列关于合同不当履行中保全办法说法对的有（）。A.保全办法涉及代位权和撤销权两种B.代位权是指债权人可以向人民法院祈求以自己名义代位行使债务人债权C.代位权是指债权人可以向人民法院祈求以债务人名义代位行使债务人债权D.债权人祈求人民法院撤销债务人行为前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人导致损害，并且受让人懂得该情形E.撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起2年内行使58.《合同法》规定，合同权利义务终结，不影响合同中（）效力。A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.进度条款59.合同当事人承担违约责任形式有（）。A.支付违约金B.支付补偿金C.返回财产D.追缴财产E.继续履行60.建设行政主管部门发现（）状况时，可视为招标人违背招标投标法规定。A.没有编制标底B.在资格审查条件中设立不容许外地区承包商参加投标规定C.在评标办法中设立对外系统投标人压低分数规定D.强制投标人必要结成联营体投标E.没有委托代理机构招标61.对招标人和投标人均有法律约束力招标文献构成内容涉及（）。A.招标公示B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题回答函件E.图纸62.设计招标特点重要体当前（）方面。A.开标时由招标单位主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价顺序B.在投标书内写明实行筹划C.按照工程量清单中规定工程量填报单价后算出总价D.评标时重要侧重于设计方案科学性和合理性E.在投标书内仅提出设计根据、工程项目应达到技术指标等内容，无详细工作量63.监理委托合同中，属于委托人权利有（）。A.规划设计决定权B.工程设计变更审批权C.实行项目质量监督控制权D.工程建设关于协作单位协调主持权E.生产工艺设计认定权64.因监理单位与第三方共同责任而给委托人导致了经济损失，计算监理单位补偿费原则是（）。A.按工程实际受到损害计算B.按委托人以为所受到损害计算C.按实际损害计算一定比例补偿金D.监理单位补偿总额不应超过监理酬金总额E.监理单位补偿总额不应超过扣除税金后监理酬金总额65.设计合同规定设计人义务涉及（）。A.按商定期间提交设计文献B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完毕必要设计变更E.组织工程验收66.订立设计合同后，由于发生（）因素可以延长设计合同期限。A.增长委托设计范畴B.设计技术参数取值偏低修改设计C.设计文献未能通过审批修改设计D.勘察资料不精确导致设计返工E.发包人延误提交设计根据资料影响设计工作进行67.《建设工程施工合同范本》由（）构成。A.合同书B.中标告知书C.通用条款D.工程量清单E.专用条款68.施工合同按照计价方式不同可以分为（）等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.成本加酬金合同69.下在施工中由于（）导致工期延误工期不能顺延。A.承包人施工机械未能及时运到现场B.发包人不能按专用条款商定提供开工条件C.承包人现场暂时设施布置有误导致停水24小时D.工程师未按合同商定提供所需指令、批准E.发包人不能按商定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行70.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生费用由承包人承担。A.工程自身损害B.发包人人员伤亡C.导致承包人设备、机械损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡71.下列关于竣工验收说法对的是（）。A.工程验收是合同履行中一种重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生质量问题及其她问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程竣工验收D.对符合竣工验收规定工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其她关于方面专家构成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内予以承认或提出修改意见。发包人收到承包人送交竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被承认72.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移送工程73.大批量采购水泥供货合同，在交货检查条款内应当商定（）等内容。A.质量应达到原则B.抽样检查抽样办法C.结算方式及期限D.提出质量异议时间E.水泥用于施工前任何时间内均必要满足国家规定原则74.订购50t钢材合同，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付钢材中有10t与合同商定型号、规格不符。为了不耽误施工，采购方只能以高于本合同订购价格紧急从另一供货商处采购了10t钢材。对此事件采购方应（）。A.及时将违约行为和解决意见告知供货方B.规定对方将不合格钢材运出工地C.按50t钢材不能准时交货对待D.按10t钢材不能准时交货对待E.规定供货方承担10t钢材采购差价损失75.FIDIC施工合同条件规定合同文献构成某些涉及（）。A.规范B.图纸C.资料表D.投标保函E.中标函76.指定分包商特点重要体现为（）。A.业主选取实行该某些工程施工单位B.指定分包商与业主订立合同C.承包商负责指定分包商施工协调管理D.指定分包商工程款从暂定金额内支付E.指定分包商违约行为视为承包商违约77.分包商应及时执行变更指令涉及（）书面指令。A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布78.承包商向业主索赔成立条件涉及有（）。A.由于业主因素导致费用增长和工期损失B.由于工程师因素导致费用增长和工期损失C.由于分包商因素导致费用增长和工期损失D.按商定提交了索赔意向E.提交了索赔报告79.索赔具备如下基本特性（）。A.索赔是单向B.索赔是双向C.实际发生了经济损失，一方可以向对方索赔D.实际发生了权利损害，一方也可以向对方索赔E.索赔是一种未经对方确认单方行为80.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同步予以工期、费用补偿状况涉及（）。A.延误移送施工现场B.不可预见外界条件C.异常不利气候导致停72D.业主提前占用工程07\o"建设工程合同管理"建设工程合同管理考试模仿试卷（二）（参照答案及详解）一、单项选取题（共50题，每题1分。每题备选项中，只有1个最符合题意）1.C解题要点：P5合同法律关系客体重要涉及物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多体现为完毕一定工作，如勘察设计、施工安装等。2.D解题要点：P19三、合同公证与鉴证相似点与区别。（二）合同公证与鉴证区别。1.合同公证与鉴证性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关根据《合同鉴证办法》行使行政管理行为。而合同公证是司法行政管理机关领导下公证机关根据《公证暂行条例》行使公证权所作出司法行政行为。2.合同公证与鉴证效力不同。通过公证合同，其法律效力高于通过鉴证合同。对于追偿债款、物品债权文书，通过公证后，该文书尚有强制执行效力。而通过鉴证合同则没有这样效力。因而，选项C有强制执行力，选项D则没有强制执行力。P46一、解决合同争议办法。选项A、B均属于解决合同争议办法。合同争议解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议方式中，和解和调解成果没有强制执行法律效力，而如果在仲裁庭和法院主持下和解和调解则属于法定程序，有强制执行法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行法律效力。选项A是诉讼成果，选项B是仲裁成果，其两者均有强制执行效力。3.A解题要点：P6三、代理关系。（一）代理概念和特性。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人代理行为应承担责任，既涉及对代理人在执行代理任务合法行为承担民事责任，也涉及对代理人不当代理行为承担民事责任。P71.委托代理。在建设工程中涉及代理重要是委托代理，如项目经理作为施工公司代理人，总监理工程师作为监理单位代理人等。故因施工公司项目经理指挥失误，给建设单位导致损失，应由被代理人，即施工公司负责。答案为A.4.C解题要点：P8保证是指保证人与债权人一种商定。.5.A解题要点：P10关于抵押物规定中：A属于抵押人依法有权处分国有土地使用权。可以抵押；B虽属于抵押人依法承包，但未提及与否经发包人批准，故不能视作抵押物；C属于依法被查封、扣押、监管财产，不得抵押；D属于以公益为目设施，不得抵押。6.A解题要点：P14国内《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。7.C解题要点：P24（二）合同形式原则。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其她形式。国内合同法在普通状况下对合同形式并无规定，只要在法律、行政法规有规定和当事人有商定状况下规定采用书面形式。可以以为，合同法在合同形式上规定是以不要式为原则。本题没有特殊规定，可以以为双方口头合同代表合同已经成立。P25（三）合同形式欠缺法律后果。《合同法》规定合同形式不要式原则一种重要体现还在于：虽然法律、行政法规规定或当事人商定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了重要义务，对方接受，该合同成立。8.A解题要点：P27（一）要约。3.要约撤回和撤销。要约可以撤销，撤销要约告知应当在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人。但有下列情形之一，要约不得撤销：第一，要约人拟定承诺期限或者以其她形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由以为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作。故B、C、D情形均不可撤销要约。A可以，只要撤销要约告知在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人即可。9.B解题要点：P29如果法律法规、当事人对合同形式、程序没有特殊规定期，则承诺生效时合同成立。由于承诺生效即意味着当事人对合同内容达到了一致，对当事人产生约束力。10.D解题要点：P32依法成立合同，自成立时生效。且该合同没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确商定，故合同价格即为2月1日市场价格每公斤200元。P37（二）合同履行原则。1.全面履行原则。合同在履行中既也许是按照市场行情商定价格，也也许执行政府定价或者政府指引价。如果是按照市场行情商定价格履行，则市场行情波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。同步，因逾期交货一种月，扣除违约金每公斤10元，买方应以每公斤190元向卖方付款。11.D解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同概念和种类。如果合同当事人对合同可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。12.B解题要点：P37（二）合同履行原则。1.全面履行原则。合同履行遵循全面履行原则。合同有明确商定，应当依商定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等；内容没有商定或者商定不明，可以合同补充。不能达到补充合同，若属于价款或报酬不明状况，则按照订立合同步履行地市场价格履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变，就是工程所在地。因而商定不明确时，应执行订立合同步工程所在地市场价格，即订立合同步B地市场价格。13.D解题要点：P38不安抗辩权又称为先履行抗辩权，是指合同中商定了履行顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化状况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权回绝先为履行。发包人支付预付款应当先履行，但由于承包人经营状况严重恶化，发包人有权回绝支付预付款，即行使不安抗辩权。；14.C解题要点：P46～PSO合同争议解决方式有和解、调解、种菜、诉讼4种。当和解与调解无效时，应由仲裁委员会进行仲裁，但前提是双方必要有仲裁合同。本题中没有提到仲裁合同，且选项中没有仲裁委员会一项，故应选取人民法院来确认争议解决。15.A解题要点：P48（五）开庭和裁决。申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭允许半途退庭，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面告知，无合法理由不到庭或者未经仲裁庭允许半途退庭，可以缺席裁决。16.C解题要点：P49（六）申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。17.B解题要点：P50地区管辖。对于建设工程合同纠纷，普通都合用不动产所在地专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。18.D解题要点：P52～P53根据《招标投标法》基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范畴和规模原则规定》，对必要招标范畴作出了进一步细化规定。对于单项施工合同估算价在200万元人民币以上各类工程项目建设活动必要进行招标。19.B解题要点：P54招标代理机构是依法成立组织，与行政机关和其她国家机关没有从属关系。但必要获得建设行政主管部门资质认定。招标代理机构应具备基本条件涉及3方面：有从事招标代理业务营业场合和相应资金；有可以编制招标文献和组织评标相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选技术、经济等方面“专家库”。20.C解题要点：P58开标后，任何投标人都不容许更改投标书内容和报价，也不容许再增长优惠条件。投标书经启封后不得再更改招标文献中阐明评标、定标办法。故A、B、D均为错误选项。P59（2）评标工作程序。1）初评。商务标中浮现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中错误加以修正后请该标书投标授权人予以签字确认。21.C解题要点：P66（二）设计招标方式。设计招标评标原则。评标时但是分追求投标价高低，评标委员会更多关注于所提供方案技术先进性、所达到技术指标、方案合理性，以及对工程项目投资效益影响。22.C解题要点：P72～P73例3—2施工招标资格预审内容体当前资格预审表中，大型工业项目资格预审表重要涉及9方面内容：①法人资格和组织机构；②财务报表；（选项A）⑧人员报表；（选项B）④施工机械设备状况；⑤分包筹划；⑥近5年完毕同类工程项目调查；（选项D）⑦在建工程项目调查；⑧近2年涉及诉讼案件调查；⑨其她资格证明。其中不涉及选项C.23.D解题要点：P83委托监理合同中赋予监理人权利有终结合同权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停期限超过半年以上，监理人可按照终结合同规定程序，单方面体出终结合同，以保护自己合法权益。本题中D选项是由于委托人资金因素导致被监理施工暂停6个月，故监理人可单方面提出终结合同。24.C解题要点：P84一、监理人应完毕监理工监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完毕正常工作有关，在委托正常监理工作范畴以外监理人应完毕工作。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外工作，即非监理人自己因素而暂停或终结监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天准备工作时间。附加工作和额外工作酬金计算办法应在专用条款内予以商定。由于本题中监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，故属于正常工作酬金范畴，由监理单位承担。25.B解题要点：P86委托监理合同中监理人义务共有8条，其中（8）负责合同协调管理工作（选项A）；（1）运用合理技能认真勤奋地工作（选项C）；（7）不得泄露委托人声明秘密（选项D）均为监理人义务，但是监理人不负责外部关系协调（选项B），这项工作属于委托人义务（P85）。26.A解题要点：P87（二）监理人责任限度。监理人不对责任期以外发生任何事情所引起损失或损害负责，也不对第三方违背合同规定质量规定和竣工（交图、交货）时限承担责任。27.A解题要点：P95设计合同采用定金担保，合同总价20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工标志。28.D解题要点：P99（六）违约责任。1.发包人违约责任。设计合同中因发包人因素规定解除合同，设计人未开始设计工作，不退还发包人已付定金；已开始设计工作，发包人应依照设计人已进行实际工作量，局限性一半时，按该阶段设计费一半支付；超过一半时，按该阶段设汁费所有支付。29.A解题要点：P993.委托其她设计单位完毕变更。在某些特殊状况下，发包人需要委托其她设计单位完毕设计变更工作，如变更增长设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件容许承办工作范畴；或施工期间发生设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在规定期间内完毕等因素。在此状况下，发包人经原建设工程设计人书面批准后，也可以委托其她具备相应资质建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改勘察、设计文献承担相应责任，设计人不再对修改某些负责。30.C解题要点：P106（二）合同价款。在合同合同书内要注明合同价款，与中标告知书中合同价款相似，来自于投标书中中标合同价款，即中标人投标价。选项C对的。31.D解题要点：P1063.合同计价方式。（1）固定价格合同。由承包人承担所有风险。总价合I同和单价合同均属于此类合同。（2）可调价格合同。风险可以合理分担。（3）成本加酬金合同。发包人承担所有工程成本。因而也承担了所有风险。32A解题要点：P108四、发包人和承包人工作。（一）发包人义务。其中“（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。”属于发包人义务。33.B解题要点：Plll（一）承包人规定延期开工。如果是承包人规定延期开工，则工程师有权批准与否批准延期开工。34.C解题要点：P112五、工程分包。施工合同范本通用条件规定，未经发包人批准，承包人不得将承包工程任何某些分包；通过发包人批准分包工程，承包人选取分包人需要提请工程师批准。35.A解题要点：P113（一）材料设备到货检查。1.发包人供应材料设备。发包人应按照专用条款材料设备供应一览表，准时、按质、按量将采购材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。（2）材料设备接受后移送承包人保管。发包人供应材料设备经双方共同清点接受后，由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人因素发生损坏丢失，由承包人负责补偿。发包人不按规定告知承包人验收，发生损坏丢失由发包人负责。36.C解题要点：P114发包人供应材料设备。发包人供应材料设备进入施工现场后需要在使用前检查或者实验，由承包人负责检查实验，费用由发包人负责。37.A解题要点：Pll5（三）使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人规定承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应申报手续，承担申报、实验、使用等费用；若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应一方面获得工程师承认，然后由承包人负责办理申报手续并承担关于费用。38.B解题要点：P116（三）暂停施工。选项A、C、D均为教材原文。选项B中，承包人实行工程师作出解决意见后，可提出书面复工规定。工程师应当在收到复工告知后48小时内予以相应答复。如果工程师未能在规定期间内提出解决意见，或收到承包人复工告知规定后4小时内未予答复，承包人方可自行开工。故B不对的。39.A解题要点：P1221.试车组织。（2）联动无负荷试车。进行联动无负荷试车时，由于需要外部配合条件，因而具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。40.C解题要点：P124（三）竣工时间拟定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人规定修改后通过竣工验收，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收日期。故本题对的选项为C，承包人修改后再次提请发包人验收日期。41.C解题要点：P125～126四、竣工结算。1.承包人递交竣工结算报告。工程竣工验收报告经发包人承认后28天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料。选项A为28天。2.发包人核算和支付。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核算，予以确认或提出修改意见。选项B应为28天。3.移送工程。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣21232程交付发包人，施工合同即告终结。故对的答案为c.42.A解题要点：P129～P130（2）交货数量容许增减范畴。关于行政主管部门对通用物资和材料规定了货品交接过程中容许合理磅差和尾差界限，交付货品数量在尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项A为对的选项。43.D解题要点：P132（二）供货方违约责任。本题属于供货方逾期交货。发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货关于事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任；如果采购方以为已不再需要，有权在接到发货协商告知后15天内，告知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为批准供货方继续发货。本题属于此状况，采购方在合同商定期限内对发货告知未予以任何答复，供货方应继续发货，采购方应及时接受，但要扣除相应违约金后支付货款。44.D解题要点：P143（三）合同履行中涉及几种期限概念。合同工期在合同条件中使用“竣工时间，，概念，指所签合同内注明完毕所有工程时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责因素导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。合同内商定工期指承包商在投标书附录中承诺竣工时间，也即中标告知书内注明时间。故对的选项应为D.45.C解题要点：P1444.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具备法律约束力。颁发履约证书只是表达承包商施工义务终结，而合同商定权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发最后支付证书中金额付款，并退还承包商履约保函。结清单一经生效承包商在合同内享有索赔权利也自行终结。46.C解题要点：P147（5）承包商对分包商违约行为承担责任范畴不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误批示要承担责任外，对指定分包商任何违约行为给业主或第三者导致损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。而如果普通分包商有违约行为，业主将其视为承包商违约行为，按照主合同规定追究承包商责任。选项A、D前提不明，选项B合用于普通分包商，选项c合用于指定分包商。47.C解题要点：P148（1）争端裁决委员会构成。订立合同步，业主与承包商通过协商构成裁决委员会。48.D解题要点：P157保存金是按合同商定从承包商应得工程进度款中相应扣减一笔金额保存在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务办法之一。若承包商未能在工程师规定期间内修复缺陷工程部位，业主雇用其她人完毕后，这笔费用可从保存金内扣除。49.D解题要点：P174～P175合同中默示索赔，即承包人该项索赔规定，虽然在工程项目合同条款中没有专门文字论述，但可以依照该合同某些条款含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔规定同样有法律效益，有权得到相应经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终结索赔概念均不符合该题目条件规定（概念参见P175），故答案应为D.50.B解题要点：P176一、承包人索赔。（一）承包人提出索赔规定。2.递交索赔报告。索赔意向告知提交后28天内，或工程师也许批准其她合理时间，承包人应递送正式索赔报告。二、多项选取题（共30题，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）51.A、B、E解题要点：P3（一）合同法律关系概念。合同法律关系涉及合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容3个要素。52.A、C、D、E解题要点：P42.法人。法人应当具备如下条件：（1）依法成立；（2）有必要财产或者经费；（3）有自己名称、组织机构和场合；（4）可以独立承担民事责任。答案为A、C、D、E.53.B、C、D解题要点：p12（一）施工投标保证。在下列状况下可以没收投标保证金或规定承保担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式告知她投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或回绝按“投标人须知”规定，订立合同合同或递交履约保函。54.B、C、D解题要点：P14（一）建筑工程一切险。3.责任范畴。（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风等，涉及选项C.（2）意外事故，指不可预料以及被保险人无法控制并导致物质损失或人身伤亡突发性事件，涉及火灾和爆炸。因此选项B、D也属于其中。4.除外责任。保险人对某些因素导致损失不负责补偿：（1）设计错误引起损失和费用（选项A）；（4）非外力引起机械或电气装置自身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵导致自身损失（选项E）。55.A、C、D解题要点：P30～P31承担缔约过错责任情形。（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同关于重要事实或提供虚假状况；（3）有其她违背诚实信用原则行为；（4）违背缔约中保密义务。答案为A、C、D.56.B、C解题要点：P34（三）无效合同确认。无效合同确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其她任何机构均无权认定合同无效。57.A、B、D解题要点：P39（四）合同不当履行解决。3.合同不当履行中保全办法。保全办法涉及代位权和撤销权两种。（1）代位权。代位权是指因债务人怠于行使其到期债券，对债权人导致损害，债权人可以向人民法院祈求以自己名义代位行使债务人债权。（2）撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人导致损害，并且受让人懂得该情形，债权人可以祈求人民法院撤销债务人行为。撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起1年内行使。故对的答案为A、B、D.58.A、B解题要点：P42（四）合同解除法律后果。合同权利义务终结，不影响合同中结算和清理条款效力。59.A、B、E解题要点：P44三、承担违约责任方式。（一）继续履行（选项E）；（二）采用补救办法；（三）补偿损失（选项B）；（四）支付违约金（选项A）；（五）定金罚则。选项C返还财产与选项D追缴财产是无效合同法律后果（P34）。6（）。B、C、D解题要点：P54（三）对招标关于文献核查备案。1.对投标人资格审查文献核查。（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得强制投标人构成联合体投标。本题B、C、D分属以上3种状况，可视为招标人违背招标投标法规定。A、E均不属强制性规定。61.B、D、E解题要点：P573.招标文献。招标文献普通分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大某些内容。P575.解答投标人质疑。回答函件作为招标文献构成某些，如果书面解答问题与招标文献中规定不一致，以函件解答为准。因而对投标人质疑书面解答也是招标文献构成某些。62.B、D、E解题要点：P66（二）设计招标方式。设计招标与其她招标在程序上重要区别体现为如下几种方面：1.招标文献内容不同。在投标书内仅提出设计根据、工程项目应达到技术指标等内容，无详细工作量（选项E对的）；2.对投标书编制规定不同。不是按照工程量清单中规定工程量填报单价后算出总价（选项c错误），而是阐述该方案长处和实行筹划（选项B对的）；3.开标形式不同。开标时不是由招标单位主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价顺序（选项A错误）；4.评标原则不同。评标时但是分追求投标价高低，重要侧重于设计方案科学性和合理性（选项D对的）。63.A、B、E解题要点：P82～P83三、双方权利。（一）委托人权利。3.委托监理工程重大事项决定权。委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计原则和使用功能等规定认定权：工程设计变更审批权。故A、B、E对的。（二）监理人权利。2.监理人执行监理业务可以行使权利。（2）实行项目质量、工期和费用监督控制权。（3）工程建设关于协作单位组织协调主持权。故C、D属于监理人权利。64.C、E解题要点：P86四、违约责任。（一）违约补偿。合同履行过程中，由于当事人～方过错。导致合同不能履行或者不能完全履行，由有过错一方承担违约责任；如属双方过错，依照实际状况，由双方分别承担各自违约责任。（2）因监理人过错导致经济损失，应向委托人进行补偿，合计补偿额不应超过监理酬金总额（除去税金）。故本题答案为C、E.65.A、C、D解题要点：P92二、设计合同订立。（三）设计人交付设计资料时间。因而设计人必要按商定期问提交设计文献。故A对的。P97～P98（三）设计人责任。4.配合施工义务。（1）设计交底。（2）解决施工中浮现设计问题，如完毕设计变更或解决与设计关于技术问题等。故C、D对的。P97设计人交付设计资料及文献后，需按规定参加关于设计审查。而不是组织设计审查，故B不对的。P98为了保证建设工程质量，设计人应按合同商定参加工程验收工作。而不是组织工程验收，故E不对的。66.A、D、E解题要点：P95二、设计合同履行管理。（一）合同生效与设计期限。2.设计期限。设计期限是鉴定设计人与否按期履行合同义务原则，除了合同商定交付设计文献时间外，还也许涉及由于非设计人应承担责任和风险因素，通过双方补充合同拟定应顺延时间之和，如设计过程中发生影响设计进展不可抗力事件；非设计人因素设计变更；发报人应承担责任事件对设计进度干扰等。本题A、D、E属于上述状况，故可以延长设计合同期限。B、C属于设计人因素，不能延长设计合同期限。67.A、C、E解题要点：P102（二）建设工程施工合同范本。1.施工合同范本构成。作为推荐使用《建设工程施工合同范本》由《合同书》、《通用条款》、《专用条款》3某些构成，并附有3个附件。68.C、D、E解题要点：P106～P1073.合同计价方式。《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中规定有3类可选取计价方式，涉及固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。69.A、C解题要点：P117（四）工期延误。1.可以顺延工期条件。（1）发包人不能按专用条款商定提供开工条件；（2）发包人不能按商定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同商定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。因而B、D、E均可顺延工期。以上状况可以顺延主线因素在于，这些状况属于发包人违约或者是应当由发包人承担风险。反之，如果导致工期延误因素是承包人违约或者应当由承包人承担风险，则工期不能顺延。因而，A、C导致工期延误不能顺延。70.C、E解题要点：P121（三）不可抗力事件合同责任。（详细参见教材P121）。其中（1）工程自身损害由发包人承担；（2）承发包双方人员伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人设备、机械损坏及停工损失，由承包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。故本题答案为C、E.71.A、B、E解题要点：P123～P124二、竣工验收。工程验收是合同履行中一种重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生质量问题及其她问题，由发包人承担责任。竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类。（选项C错误）（二）竣工验收程序。2.发包人组织验收组。对符合竣工验收规定工程，发包人收到工程竣工报告后28天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其她关于方面专家构成