(附件版)山西省建设工程施工合同范文2024

(附件版)山西省建设工程施工合同范文2024(附件版)山西省建设工程施工合同范文2024(附件版)山西省建设工程施工合同范文2024(附件版)山西省建设工程施工合同范文2024山西省建设工程施工合同甲方（委托方）：甲方全称乙方（承包方）：乙方全称第一条工程概况1.1工程名称：山西省建设工程施工项目。1.2工程地点：山西省。1.3工程范围：包括但不限于建筑工程、装饰工程、安装工程等，具体以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准。1.4工程质量：按照国家现行施工验收规范、质量检验标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。第二条合同工期2.1工程开工日期：本合同签订后，乙方收到甲方书面通知之日起计算。2.2工程竣工日期：按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及乙方施工进度计划，双方协商确定。2.3工期延误：因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任；因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。第三条合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。3.2支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；剩余10%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，甲方支付给乙方。3.3税费：本合同约定的合同价款已包含乙方应缴纳的税费，甲方不再另行支付。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照国家现行施工验收规范、质量检验标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。4.2工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料，甲方应在收到报告后15日内组织验收。如甲方逾期未组织验收，视为乙方已按合同约定完成工程。4.3质保期：工程验收合格后，乙方对工程实行质量保修，质保期为两年。质保期内，如发生非人为原因的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7日内免费维修。第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一日，应支付逾期付款金额万分之五的违约金。5.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期竣工金额万分之五的违约金。5.3乙方施工过程中出现质量问题时，应立即进行整改，直至达到合同约定的质量标准。如乙方整改后仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满且乙方履行完毕合同约定的全部义务后终止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：授权代表：授权代表：签订日期：签订日期：附件：施工图纸、工程量清单、施工进度计划等。工程质量保证1.工程质量标准：乙方必须按照国家现行的施工验收规范、质量检验标准以及甲方提供的施工图纸和技术文件进行施工。这些标准和文件包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程施工质量验收统一标准》等。乙方应确保工程质量达到或超过国家规定的合格标准。2.材料和施工方法：乙方应使用符合国家规定和甲方要求的合格材料和施工方法。所有材料和构件在进场前必须经过甲方或其代表的检查和批准。乙方不得使用未经批准的材料或以次充好。3.施工过程中的质量检查：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制。乙方应定期进行自检，并配合甲方或其代表进行的质量检查。如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到规定的质量标准。工程验收流程1.隐蔽工程验收：在施工过程中，对于隐蔽工程的施工，乙方应在隐蔽前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后及时进行验收。验收合格后，方可进行下一道工序的施工。2.中间验收：在工程进度达到一定阶段时，甲方应对已完成的工程部分进行中间验收。乙方应提供相应的验收资料，包括但不限于施工记录、材料检验报告、试验报告等。3.竣工验收：工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。竣工资料应包括施工图纸、设计变更通知书、施工记录、材料试验报告、质量检查记录、竣工图等。甲方应在收到报告后15日内组织验收。4.验收标准：工程验收应按照国家规定的验收标准进行。验收内容包括工程实体质量、工程资料、工程安全和功能等方面。验收合格后，甲乙双方应签署工程验收证书。5.重新验收：如工程验收不合格，乙方应根据甲方的要求进行整改，并在整改完成后重新申请验收。重新验收的标准和流程与初次验收相同。6.质保期内的维修：工程验收合格后，乙方对工程实行质量保修。质保期内，如发生非人为原因的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7日内免费维修。维修后的工程应再次经过甲方验收合格。通过上述补充和说明，可以确保甲乙双方对工程质量保证和验收流程有清晰的理解和认识，有助于减少合同履行过程中的纠纷，确保工程质量和合同的顺利执行。在工程质量的保证和验收流程中，还有一些关键的环节和注意事项需要进一步强调和补充：工程质量保证的持续性1.质量监督：乙方在整个施工过程中应接受甲方或其委托的监理单位的监督。监理单位有权对施工过程中的任何环节进行监督和检查，乙方应予以配合。2.质量改进：乙方应持续改进施工工艺和方法，采用新技术、新材料以提高工程质量。乙方应定期对施工人员进行质量教育和培训，确保施工人员熟悉并遵守质量要求。3.环境保护：乙方在施工过程中应遵守环境保护法律法规，采取措施控制施工噪音、粉尘、废水等对环境的影响，确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行。工程验收的具体要求1.验收人员：工程验收应由甲方组织，并邀请设计单位、监理单位等相关方参加。验收人员应具备相应的专业资格和经验。2.验收程序：验收应按照规定的程序进行，包括现场检查、资料审查、功能测试等。验收过程中发现的问题应记录在案，并要求乙方及时整改。3.验收合格证：验收合格后，甲乙双方应签署工程验收合格证书，作为工程交付使用的法律文件。乙方应在验收合格后及时将工程交付甲方。4.保修责任：工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担保修责任。保修期内，乙方应定期对工程进行回访和维护，确保工程处于良好的使用状态。质量保证金的扣留与退还1.质量保证金的扣留：甲方有权扣留合同价款的一定比例作为质量保证金，通常为合同价款的5%至10%。质量保证金用于保证乙方在保修期内履行保修责任。2.质量保证金的退还：保修期满且乙方履行完毕合同约定的全部保修义务后，甲方应在30日内无息退还质量保证金。如保修期内发生乙方责任范围内的