2021年一级建造师法律法规真题答案与解析

浏览次数：162次更新时间：-12-3011:05:56

年一级建造师《工程法规》真题解析一、单选题（共70题，每题1分。每题备选项中，只有一种最符合题意）1．下列己经颁布规范性法律文献中，不属于宪法部门法范畴是（）A．《全国人民代表大会组织法》B．《中华人民共和国国际法》C．《中华人民共和国反垄断法》D．《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选用法》答案：C解析：《反垄断法》属干经济法。参见教材p2.2．依照《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险建筑工程项目，保险人须负责补偿因（）导致损失和费用。A．设计错误B．原材料缺陷C．不可预料意外事故D．工艺不完善答案：c解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起一切损失险种。参见教材p40。3．下列法律责任中，属于刑事惩罚是（)A．处分B．暂扣执照C．恢复原状0．罚金答案：D解析：刑事惩罚涉及主刑和附加刑两某些。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产．参见教材P46.4．依照《建筑法》，在建工程因故中断施工，建设单位应当自中断施工之日起（)内，向施工允许证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程维护管理工作．A.15天B.1个月C.2个月D.3个月答案：B解析：在建建筑工程因故中断施工，建设单位应当自中断施工之日起一种月内，报告，并按照规定做好建筑工程维护管理工作．参见教材P54.5．以出让方式获得国有土地使用权建设项目，建设单位应当持建设项目批准、核准、备案文献和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在都市、县人民政府（）领取建设用地规划允许证。A．土地主管部门B．建设行政主管部门c．城乡规划主管部门D．授权镇人民政府答案：c解析：以出让方式获得国有土地使用权建设项目，在订立国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目批准、核准、备案文献和国有土地出让合同，向都市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划允许证。参见教材P51。6．关于建筑工程施工允许管理说法，错误是（)A．申请施工允许证是获得建设用地规划允许证前置条件B．保证工程质量和安全施工办法须在申请施工允许证前编制完毕C．只有法律和行政法规才有权设定施工允许证申领条件D．消防设计审核不合格，不予颁发施工允许证答案：A解析：只有获得规划允许证之后，方可申请办理施工允许。参见教材p5l。7．关干无资质“实际施工人”利益受到侵害时解决说法，对的是（)A．无资质承包主题订立劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B．实际施工人不能向没有合同关系建设工程项目发包方主张权利C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款范畴内对实际施工人承担责任。答案：D解析：实际施工人权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目发包方主张权利，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款范畴内对实际施工人承担责任。参见教材p65。8．施工公司施工现场消防安全负责人应是（）A．施工公司负责人B．专职安全员C.一专职消防安全员D.项目负责人答案：D解析：施工单位重要负责人是本单位消防安全负责人，项目负责人则应是本项目施工现场消防安全负责人．参见教材p235.9．施工公司拒不执行公安机关消防机构焦土停止施工惩罚诀定，将由（）负责强制执行．A．公安机关B．旗焦决定公安机关消防机构C．人民法院D.建设行政主管部门答案：B解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定，由作出决定公安机关消防机构强制执行．参见教材p239·10．某工程事故导致3人死亡，10人重伤，直接经济损失达万元．依照《生产安全事故报告和调查惩罚案例》，该事故级别为（）A.特别重大事故一夕B．较大事故C．重大事故D.普通事故答案：B解析：较大事故是指导致3人以上10人如下死亡，或者10人以上50人如下重伤．参见教材p239.11.依照《民法通则》，关于代理说法，对的是（)A.代理人在授权范畴内实行代理行为法律后果由被代理人承担B．代理人可以超越代理权实行代理行为C．被代理人对代理人一切行为承担民事责任D．代理是代理人以自己名义实行民事法律行为答案：A解析：代理人在代理权限内，以被代理人名义实行名师法律行为．被代理人对代理人代理行为，承担民事责任．参见教材p12.12．在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设备，必要由（）承担A．设备使用单位B．具备相应资质单位C．设备出租单位D．检查检测机构答案：B解析：安装、拆卸施工起重机械和自升式架设设施必要具备相应资质．参见教材P258.13．关于发包人收到竣工结算文献后，，在商定期限内不予答复，视为承认竣工结算文献说法，对的是（）尹A．必要在合同中有此商定，才可作为结算根据挤B.这是法定视为承认竣工结算文献情形c．虽然合同通用条款中有此商定，也不能作为结算根据0．此商定虽然写入合同中，也属无效合同条款答案：些解析：教材没有直接描述．参见教材p293.14．依照《仲裁法》，关于仲裁庭构成说法，对的是（）A.仲裁庭必要由3名及3名以上单数仲裁人构成B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁人构成C.首席仲裁人可以由当事人双方共同选定D．首席仲裁人由仲裁委员会任命产生答案：C，解析：仲裁庭构成形式涉及合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁人构成。参见教材p328.15．建设项目施工过程中发现地下古墓，及时报告本地文物行政部门，文献行政部门接到报告后，普通应在不超过（）小时赶赴工地现场．A.12B.36C.45D.24答案：D解析：文物行政部门应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出解决意见。16．下列人员中，不属于建筑施工公司特种作业人员是（)A.电工B.架子工c.钢筋工D．起重信号工答案：C解析：建筑行业哪些属于特种作业垂直运送机械作业人员安装拆卸工爆破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必要通过专、安全作业培训，获得特种作业操作资格证书后，为可上岗17．依照《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包是（)A.施工总承包合同中朱有商定，承包单位又未经建设单位承认，就将其所有劳务作业交由劳务单位完毕B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件单位C．施工总承包单位将工程主体构造施工分包给其她单位D．分包单位将其承包专业工程进行专业分包答案：A解析：劳务分包无需经总包承认．18．关于用单位加强能源计量管理说法，错误是（)A．按照规定配备和使用经依法检定合格能源计量器具B．建立能源消费记录和能源运用状况分析制度C．对各类能源消耗实行分类计量和记录D．对能源消费应实行包费制［答案]D［解析]：任何单位不得对能源消费实行包费制．19．下列从事生产活动公司中，不属于必要获得安全生产允许证是（)A．食品加工生产公司B．建筑施工公司C.烟花爆竹生产公司D．矿业公司答案：A20．施工人员对设计构造安全试块，试件以及关于材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质级别质量检测单位进行检测．A．施工公司质量管理部门B．设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D．建设单位或监理单位答案：D21．关于工程质量检测机构说法，错误是（)A.可以转包检测业务B．具备独立法人资格C．是中介机构D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质答案：A解析：检测机构不得转包业务．22，出卖人将标物权利凭证交给买受人，以代替标物现实交付，该种交付方式称为()A.简易交付B.占有诀定C.批示交付D.拟制交付答案：D解析：现实交付．直接交付标物简易交付·标物食同订立前已为买受人占有，合同生效视为完毕交付占有改定·合同生效后振物仍冉出卖人继续占有，但其所有权已转移给买受人批示交付．标物为第三人合法占有，买受人获得了返还标物祈求权拟制交付．交付标物权利凭证（仓单、提前）给买受人23．依照《专利法》，对产品形状、架构或者其结合所提出适于实用新技术方案成为()A．创造B.实用新型c.外观设计D.设计方案答案：B24．关于人民法院对民事上诉案件二审裁判说法，对的是（）A．原判诀认定事实清晰，合用法律对的，裁定驳回上诉，维持原判诀B.原判诀合用法律错误，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审C．原判决认定事实不清，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D．原判诀违背法定程序，依法改判答案：C参见教材p32025．依照《建设工程质量管理条例》，工程质量必要实行（）监督管理．A．公司B．政府C．社会D．行业［答案]B26．项目负责人安全生产责任不涉及（)A．对建设工程项目安全施工负责B．保证安全生产费用有效使用c．贯彻安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D．订立危险性较大工程安全专项施工方案［答案］D【解析】：应当在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教诲证明。27．招标投标违法行为行政解决决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公示说法，正确是（）A．原则上不断止公示，但行政解决决定依法停止执行除外B.公示部门一律不断止对违法行为记录公示C．依照当事人申请可停止公示D．公示部门可自行决定与否停止公示[答案]B28．建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请最长期限为（)，逾期未申请者，须符合本专业继续教诲规定后方可申请初始注册。A.3年B.6个月c.1年D.2年．［答案］A29．依照《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限说法，错误是（)A．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用。B．未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C．隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D．未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收［答案］B【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。参见教材p285.30．某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商订立了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法对的是（)A．乙供应商因无过错，无需返还。B．乙供应商有权回绝甲供应商给付祈求C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。D．里供应商有权直接规定剥找应商给付该笔款项［答案］B31．依照《劳动合同法》，劳动者下列情形中，用人单位不得解除劳动合同是（)A．在试用期间被证明不符合录取条件B．严重违背用人单位C．患病或非因工负伤，在规定医疗期内D．被依法追究刑事责任［答案］C32．依照《合同法》，关于定作人权利和义务说法，对的是（)A．定作人有权随时解除承揽合同，导致损失应当补偿B．没有商定报酬支付期限，定作人应当先行预付C．报酬商定不清，定作人有权拒付D．因定作人提供图纸不合理导致损失，定作人与承揽人承担连带责任［答案］A［解析］：定作人可以随时解除承揽合同，导致承揽人损失，应当补偿损失。33．安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工办法，并由（）现场实行全过程监督．A．施工单位负责项目管理技术负责人B．装、拆卸单位专业技术人员C．监理单位负责安全工程师D．出租单位生产管理人员［答案］B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工办法，并由专业技术人员现场监督．参见教材P258。34．某施工总承包单位与分包单位在分包合同中商定：分包施工中浮现任何安全事故，均由分包单位承担，该商定（)A．因显焦公平而无效B．由于分包单位自愿订立而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D．因违背法律、法规强制性规定而无效［答案］D［解析］：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材p101。35．依照《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错导致重大质量事故，情节特别恶劣，其将受到行政法为（)A．终身不予注册B．帛销执业资格证书，5年内不子注册c．责令停止执业3年D．责令停止执业1年【答案】A36．依照《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交投标文献，并书面告知招标人时间期限应在（)A．评标截止时间前B．评标开始前C．提交投标文献截止时间前D．投标有效期内［答案］c［解析］：《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文献规定投标文献截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交投标文献，并书面告知招标人。37对干达到一定规模危险性较大分某些项工程专项施工方案，应由（)A．安全监督管理机构B．建设单位C．施工单位D．监理单位［答案］c［解析】：参见教材p229，施工单位应当组织专家讲行论证、审查。38．借用其她施工单位（）行为，属于以其她公司名义承担工程。A．营业执照B．技术人员C．资金D．高层管理人员［答案］A39．公民、法人或者其她组织以为行政机关行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议情形是（)A．不服行政机关作出行政处分B．不服行政机关作出行政惩罚诀定C．不服行政机关对民事纠纷作出调解D．某些地方人民政府领布规章［答案］B【解析】：参见教材P339，《行政复议法》规定第1条．40．依照《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备条件不涉及（)A．完毕建设工程设计和合同商定各项内容B．已订立工程结算文献C．完整技术档案盒施工管理资料D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别订立质量合格文献［答案］B【解析】：参见教材P287-288．建设工程竣工验收应当具备5个条件不涉及已订立工程结算文献。41．关于行政行为特性说法，错误是（)A．行政行为主体是法定B．实行行政行为具备单方意志性C．行政行为多属干无常行为D．行政行为具备不可熬晕性［答案］D【解析】：行政行为特性是：(1）行政行为是执行法律行为，任何行政行为均须有法律依照，具备从属法律性，没有法律明确规定或授权，行政主体不得焦当任何行政行为。(2）行政行为具备一定裁量性，这是由立法技术自身局限性和行政管理广泛性、变动性、应变性所决定。(3）行政主体在实行行政行为时具备单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其批准，即可依法自主焦点。虽然是在行政合同行为中，在行政合同缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具备与民事合同不同单方意志性。(4）行政行为是以国家强制力保障实行，带有强制性，行政相对方必要服从并配合行政行为。杏则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起，没有行政行为强制性，就无法实现行政行为单方意志性。(5）效力先定性：行政行为一经焦姗就事先假定其符合法律规定。42．关于工程监理说法，对的是（）A．监理单位与建设单位之间是法定代理关系B．工程监理单位可以分包监理业务c．监理单位经建设单位批准可以转让监理业务D．监理单位不得与被监理工程设备供应商有从属关系［答案］D［解析］：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备供应单位有从属关系，也没有分包这个说法。43．甲公司与乙公司院落相邻，甲为以便自己车辆进出，遂与乙商定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方订立合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定是（)A．里拟将所有房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保存地役权B．里拟单独将地役权转让给了丁物业公司c．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D．甲拟将房产所有权及土地合用权转让给丙，而将地役权转让给丁［答案］C44．依照《合同法》，容许单方解除合同情形是（)A．由于不可抗力致使合同不能履行B．法定代表人变更C．当事人一方发生合并、分立D．当事人一方违约［答案］A45．依法实行强制监理工程项目，对旅下组织设计中安全技术办法或者专项施工方案是否符合工程建设强制性原则负有审查责任是（)A．发包人驻工地代表B．工程监理单位C．设计单位D．项目技术负责人［答案］B46．下列保险中，属于强制性保修是（).A．意外伤害保险B．建筑工程一切险c．安装工程一切险D．工伤保险［答案]D【解析】：工伤保险是强制，意外伤害保险是勉励上．参见教材P151.47．依照《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．A.公司营业执照签发B．申请公司设立c．工商管理机关批准D．组织机构代码证签发【答案】A48．不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违背关于工程建设法律、法规、规童或强制性原则和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托执法监督机构查实和行政惩罚所形成记录．A．乡（镇）B．县C．市0．省［答案］B［解析］：参见教材p108。圣才学习网49．依照《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务说法，错误是（).A．从事勘察、设计业务单位应当依法获得相应级别资质证书B．勘察单位提供地质、测量、水文等勘察成果必要真实、精确c．设计单位应当依照勘察成果文献进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽工程【答案】D［解析］：勘察、设计单位不得违法分包所承揽工程。参见教材p281。50．依照《环境噪声污染防治法》，在都市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染建筑施工作业是（）作业。A．抢修B．抢险c．抢工期D．生产工艺规定必要持续【答案】c【解析】在都市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上规定或者特殊需要必要持续作业除外。51．建设工程质量保修书提交时间上（）。A．自提交工程竣验收报告之日起15日内B．工程竣工验收合格之日c，自工程竣工验收合格之日起15日内D．提交工程竣工验收报告时［答案］B［解析］参见教材298.52．特性设备使用单位应当按照安全技术规范定期检查规定，最迟应在安全检查合格有效届满前（）内向特种设备检查检测机构提出定期检查规定。A.1个月B.10夭C.15夭D.2个月［答案］A53．依照《招标投标实行条例》，非国有资金占控股或主导地位依法必要进行招标项目，关于拟定中标人说法，对的是（）。A．评标委员会应当拟定投标价格最低投标人为中标人B．评标委员会应当以最接近标底价格投标人拟定为中标人C．招标人应当拟定排名第一中标候选人为中标人D．招标人可以从评标委员会推荐前三名中标候选人拟定为中标人［答案]c【解析】依法必要进行招标项目，招标人应当拟定排名第一中标候选人为中标人。参见教材p95。54．依照《合同法》，分期付款买受人未支付到期价款最低金额达到所有价款（),出卖人即有权规定买受人支付所有价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/50．2/3［答案］c【解析」《合同法》第一百六十七条分期付款买受人未支付到期价款金额达到所有价款五分之一，出卖人可以规定买受人支付所有价款或者解除合同。55．关于投标联合体资格条件说法，对的是（)oA．联合体牵头单位具备招标文献规定相应资格条件即可B．联合体一方具备招标文献规定相应资格条件即可c．联合体各方均当具备招标文献规定相应资格条件D．由不同专业单位构成联合体，按照资质级别，较低单位拟定其资质级别【答案」C【解析】联合体各方均应当具备规定相应资格条件。56．分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位导致损失，关于承担方说法，正确是(）。A．分包单位只对总承包单位负责B，建设单位只能向给其导致报失分包单位主张权利C．总承包单位补偿金额超过其应承担份额，有权向有责任分包单位追偿D．建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利［答案］C【解析】分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位导致质量、安全、进度等间题给建设单位导致损失，总包可以规定总包单位补偿，超过总包承担份额，有权向分包主张权利．57．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定成果采用加固、维修等办法，重新界定有效期．A．勘察、设计单位B．监理单位c．建筑安全监督管理机构D．工程质量监督机构［答案］A【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用，产权所有人应当委托具备相应资质级别勘察、设计单位鉴定，并依照成果采用加固、维修等办法，重新界定有效期。参见教材P29858．下列法律文书中，不具备强制执行效力是（）A．在仲栽程序中形成仲栽调解书B．由行政主管部门主持达到调解书c．人民法院在民事案件审理中制作调解书D．司法确认人民调解委员会主持达到调解合同［答案］B59．在建设单位规定赶工情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担．A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．建设主管部门［答案】A【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，因此该责任应当由施工单位承担．60．依照《生产安全事故报告和调查解决条例》关于规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故导致伤亡人数发生变化，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【答案」C【解析】除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故导致人员伤亡状况变化，其她事故为30日。61．负责全国实行工程建设强制性原则监督管理工作国家机关是（).A．国务院质量监督行政主管部门B．国务院安全监督行政主管部门c．国务院建设行政主管部门D．国务院工商行政管理部门［答案］c【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实行工程建设强制性原则监督管理工作。参见教材p266。62．建筑施工公司隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产允许证，应予以警告，并在（)年内不得申请安全生产允许证．A.2B.1C.3D.5［答案］B［解析］建筑施工公司隐瞒关于状况或者提供虚假材料申请安全生产允许证，不予受理或者颁发安全生产允许证，并予以警告，1年内不得申请安全生产允许证。参见教材p215。63．甲公司与乙公司构成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合体承包行为说法，对的是（).A．乙按照承担施工内容及工程量比例对建设单位负责圣才学习网B．建设单位应当与甲、乙分别订立承包合同c．甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D．该行为属于肢解工程发包违法行为［答案］C[解析]联合体各方就中标项目向招标人燕担详带责任。参贝教材p94。64．关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用某些质量不符合商定为由主张权利说法，对的是（).A．发包人以装饰工程质量不符合商定主张索赔，应予支持B．承包人应当在工程合理使用寿命内对地基基本和主体构造质量承担责任c．凡不符合合同商定或者验收规范工程质量问题，承包人当应当承担责任D．承包人保修责任可以免除［答案］B【解析】地基基本、主体构造不受发包人擅自使用影响，都应在其合理使用寿命内承担质量责任。65．监理单位重要安全责任之一是（).A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B．申领施工允许证时，提供建设工程关于安全施工办法资料c．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和防止生产事故办法建议D，发现存在严重安全事故隐患时，规定施工单位停工并及时报告建设单位［答案］D【解析」A是施工单位责任；日建设单位责任；c为设计单位责任；0为监理单位责任。66．建筑市场不良行为信息发布期限普通上（).A.1个月至2年B．2个月至1年c.3个月至2年D．6个月至3年［答案］D【解析】建筑市场不良行为记录信息发布期限普通为6个月至3年。参见教材p110。67．劳动者可以及时解除劳动合同且无需事先告知用人单位情形是（).A．用人单位未按照劳动合同商定提供劳动包括或者劳动条件B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由手段逼迫劳动者劳动c．用人单位未及时足额支付劳动报酬D．用人单位制定规章制度违背法律、法规规定，损害劳动者权益［答案］B【解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由手段逼迫劳动者劳动，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全，劳动者可以及时解除合同，不需事先告知用人单位。参见教材p141。68．《工程建设项目招标范畴和规模原则规定》所属法形式是（).圣才学习网A．法律B．行政法规c．部门规章D．地方性法规［答案]C【解析】《工程项目招标范畴和规模原则规定》属于部门规章．参见教材P4.69．乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司一种施工项目。签约前，里黑求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同步订立了让利5％补充合同。竣工结算时，甲按让利合同扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不批准让利并向法院提起诉讼，规定按中标价结算。下列说法对的是（).A．应以备案合同作为结算工程价款根据B．该补充合同属于可撤销合同c．应以补充合同作为结算工程价款根据D．乙方行为构成合同违约【答案」A【解析】建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款根据。70．依照国内担保法律制度，关于抵押权实现说法，错误是（).A．债务履行期届满抵押权人未受清偿，可以与抵押人合同以拍卖该抵押物所得价款受偿B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效，按抵押登记先后顺序清偿C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自订立之日起生效，若抵押物未登记，按照合同生效先后顺序清偿D．抵押物价后，其价款超过债权数额某些归债务人所有，局限性某些由债务人清偿！［答案］D【解析]抵押物折价后，其价款超过债权数额某些归抵押人所有，局限性某些由债务人清偿。参见教材p37。二、多项选取题（共30题，每题2分，侮题备选项中有2个或以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分．少选，所选每个项目得0.5分）71．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期话说法，对的有（)A．应当以合同商定竣工日期作为竣工日期B．应当以鉴定合格日期为竣工日期C．鉴定日期为顺延工期期l可D．应当以申请鉴定日期作为竣工日期E．应当以提交竣工验收报告日期为竣工日期［答案］BC【解析]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件合用法律问题解释》法释［]14号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议，按照如下情形分别解决：（一）建设工程经竣工验收合格，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人己经提交竣工验收报告，发包人迟延验收，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，鉴定期间为顺延工期期间。72．关于借款合同权利和义务说法，对的有（)A．贷款人不得预先在本金中扣除利息B．借款人应当按照商定用途使用借款D．对于未定期限且无法拟定期限借款款合同，借款人可以随时偿还D．订立借款合同，贷款人可以规定借款人提供担保E．贷款人有权处置拒不还款借款人其她财产［答案］ABD［解析］参加教材168。73．下列责任形式中，当事人承担违约责任形式有（)A．赔礼道歉B．支付违约金c．补偿损失D．采用补救办法E．罚金［答案］BCD［解析］参加教材134.74．施工单位项目负责人安全生产责任重要涉及（)A．组织制定安全施工办法B．消除安全事故隐患c．及时、如实上报安全事故D．编制安全生产规章制度和操作规程E．保证安全生产费用投入［答案］BCE［解析］参加教材P219。75．依照事故详细状况。事故调查构成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责关于部门以及（）派人参加。A．监察机关B．人民法院C．公安机关D．人民检察院E．工会［答案］AcDE［解析」《生产安全事故报告和调查解决条例》、第二十二条事故调查组构成应当遵循精简、效能原则。依照事故详细状况，事故调查组由关于人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责关于部门、监察机关、公安机关以及工会派人构成，并应当邀请人民检察院派人参加。76．下列情形导致要约失效有（)A．回绝要约告知到达要约人B．要约人依法撤销要约C．要约人依法撤回要约D．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺E．受要约人对要约内容住级实质性变更［答案］ABDE［解析】《合同法》第20条规定：有下列情形之一，要约失效。1．回绝要约告知到达要约人；2．要约人依法撤销要约；3．承诺期限届满，受要约人未焦出承诺；4．受要约人对要约内容焦止实质性变更。77．依照《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务说法，对的有（）。A．勘察、设计单位应当在其资质级别允许范畴内承揽工程B．勘察文献应注明工程使用年限C．勘察、设计单位必要按照工程建设强制性原则进行勘察、设计D．注册建筑师、注册构造工程师等注册执业人员应当在设计文献上签字并对设计文献负责E．有特殊规定建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定［答案］ACD【解析」《建设工程质量管理条例》第十八从事建设工程勘察、设计单位应当依法获得相应级别资质证书，并在其资质级别允许范畴内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质级别允许范畴或者以其她勘察、设计单位名义承揽工程。禁止勘察、设计单位容许其她单位或者个人以本单位名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽工程。第十九勘察、设计单位必要按照工程建设强制性原则进行勘察、设计，并对其勘察、设计质量负责。注册建筑师、注册构造工程师等注册执业人员应当在设计文献上签字，对设计文献负责。78．甲乙双方订立买卖合同，丙为乙债务提供保证，但担保合同未商定担保方式及保证期间。关于该爆证合同说法，对的有（)A．保证期间与买卖合同诉讼时效相似B．丙保证方式为连带责任保证C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D．甲在保证期内未经丙书面批准将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任E．甲在保证期间未规定丙勇担保证责任，则丙免除保证责任［答案］BE［解析］参加教材35、360。79．依照民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性原则说法对的有（）A．经审查不符合民用建筑节能强制性原则，不得颁发施工允许证B．对不符合民用建筑节能强制性原则，不得出具竣工验收合格报告C．建设单位不得以任何理由规定施工单位修改经审查合格节能设计文献D．施工单位进行施工时，不得违背审查合格设计文献和建筑节能施工原则E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造［答案］ABCD【解析]《民用建筑节能管理规定》80．依照《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标解决有（)A．投标人未按照招标文献规定提交投标保证金B．投标文献逾期送达或者为送达指定地点C．投标文献未按招标文献规定密封D．投标文献无单位盖章并无单位负责人签字E．联合体投标未附联合体各方共同投标合同［答案］BE【解析】投标文献有下列情形之一，由评标委员会初审后旗废标解决：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章；（二）未按规定格式填写，内容不全或核心笔迹模糊、无法辨认；（三）投标人递交两份或多份内容不同投标文献，或在一份投标文献中对同一招标项目报有两个或各种报价，且未声明哪一种有效，按招标文献规定提交备选投标方案除外；（四）投标人名称或组织构造与资格预审时不一致；（五）未按招标文献规定提交投标保证金；（六）联合体投标未附联合体各方共同投标合同。81．建设工程以补偿随时方式承担违约责任构成要件涉及（)A．违背职业道德规范B．导致随时后果c．具备违约行为D．违背建筑公司内部文献E．违约行为与财产等损失之间有因国关系［答案］BCE［解析］参加教材125。82．依照《建筑法》，关干建筑工程分包说法，对的有（)A．建筑工程分包单位必要在其资质级别允许业务范畴内承揽工程B．资质级别较低分包单位可以超越一种级别惩戒分包工程C．建设单位制定分包单位，总承包单位必要采用D．禁止个人承揽分包工程业务E．劳务作业分包可不经建设单位承认【答案]AE［解析］参见教材P103。1.注册建造师依法享有权利涉及（）2.获得相应劳动报酬3.保管和使用本人注册证书、职来印章4.接受继续教诲5.在本人执业活动中形成文献签字并加盖职业印章6.保守在执业中知悉国家秘密和她人商业、技术等秘密。答案：ABCD参照教材P7784．施下公司必要在变更10日内到原安全生产允许证颁发管理机关办理生产安全允许证变更手续情形有（）A．公司股东变更B．公司名称变更c．公司法人变更D．公司设立分公司E．公司注册地址变更［答案］BCE［解析］参加教材214。85．下列情形可以引起合同之债有（)A．建设单位拖欠工程进度款B．施工中偷工减料导致损失C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D．噪声污染使周边居民无法正常休息E．建材供应商供应建筑材料不合格【答案】AE［解析］参加教材23。86．下列原则属于强制性国标有（)A．行业专用质量原则B．工程建设通用安全原则C．工程建设行业专用制图办法原则D．工程建设通用实验原则E，工程建设行业专用评估办法原则［答案］BD。［解析］工程建设国标分为强制性原则和推荐性原则。下列原则属干强制性原则：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（涉及安装）及验收等通用综合原则和重要通用质量原则；(2）工程建设通用关于安全、卫生和环保原则；(3）工程建设重要通用术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图办法原则；(4）工程建设重要通用试验、检查和评估办法等原则；(5）工程建设重要通用信息技术原则；(5）国家需要控制其她工程建设通用原则。87．某县人民法院审理其管辖范畴内行政诉讼案件，应当根据和参照规范性法律文献包括（)A．各地地办法规B．法律、行政法规c．案件所在县人民政府公开发布规定D．案件所在地省、自治区、直辖市人民政府规章E．案件所在地省、自治区、直辖市所在地市人民政府规章［答案］ABE［解析］人民法院审理行政案件．以法律和行政法规、地方性法规为根据。地方性法规合用于本行政区域内发生行政案件，人民法院审理民族自治地方行政案件，并以该民族自治地方自治条例和单行条例为根据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委依照法律和国务院行政法规、决定、命令制定、发布规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区人民政府所在地市和经国务院批准较大市人民政府依照法律和国务院行政法规制定、发布规章。88．依照《劳动合同法》，用人单位有权实行经济性裁人情形有（)A．依照公司破产法规定进行重整B．生产经营发生严重困难C．股东会意见严重分歧导致董事会重要成员互换D．公司转产、重大技术革新或者经营方式调节，经变更劳动合同后，仍需裁减人员E．因劳动合同订立时所根据客观经济状况发生重大变化，致使劳动合同无法履行［答案]ABDE【解析】可以经济性裁人情形：依照公司破产法规定进行重整生产经营发生严重困难公司转让、重大技术革新或者经营方式调节，经变更劳动合同后，仍需裁减人员其他致使劳动合同无法履行89．建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交材料有（)A．工程竣工验收备案表B．住宅使用阐明书C．工程竣工验收报告D．施工单位订立工程质量保修书E．公安机关消防机构出具消防验收合格证明文献［答案］ACDE【解析】工程质量竣工备案需提交资料工程竣工验收备案表工程竣工验收报告规划、环保等部门出具承认文献或准许使用文献公安消防部门出具对大型人员密集场合和其他特殊工程验收合格证明文献施工单位签署工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用阐明书由于是大型公共建筑，不是住宅，因此不需要提供住宅质量保证书和住宅使用阐明书。90．关干施工允许证法定批准条件说法，对的有（)A．已经拟定施工公司B．有满足施工需要施