水电工程承包合同

巨化集团公司工程有限公司水电工程承包合同甲方（全称）：巨化集团公司工程有限公司乙方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：瑞安市莘塍街道周田村E地块工程工程地点：周田村E地块承包范围：根据甲方提供的施工图范围内的全部安装工程（含给排水、电气、暖通、防雷、消防工程），以及工程联系单位要求的内容。承包方式：包工包料，包验收通过，包括负责甲方前期活动房，临时水电、人工。工程：总工程与土建同步工程质量：合格结算依甲方和业主总承包招标文件来执行。施工管理一、甲方工作甲方配合乙方的施工，并及时做好施工过程中的协调工作。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。所有联系单位均需有业主（建设单位）委派书指定人员三人以上签字并经过甲方盖章后方可生效。二、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2、乙方须及时做好原材料设备进场及隐蔽工程的报验工作。3、在施工中由于乙方本身的原因造成停工、返工、材料物件的倒运、机械设备的二次进出场或造成甲方及第三方物品、建安成品的损坏，费用均由乙方承担，并赔偿一定损失。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5、应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程的施工进度计划表：并根据实际情况提供由工程师认可的实际完成工程量报表。6、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按工程需要提供安全保卫工作和维修施工使用的照、看守围栏和警卫等，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。（本条款只限乙方承包范围以内）7、乙方应认真执行当地有关建筑施工安全生产条例和规定及甲方的有关要求，做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理的工程，工程达到当地安全标准化工地和文明施工标准化工地，并确保达到甲方文明施工标准要求。8、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担，所需费用由乙方自行承担。9、双方约定乙方应做的其他工作：甲方提供一间办公室、一间仓库和宿舍三建，其他如有需要，乙方自行考虑。10、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。11、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程和安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。12、由乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第三条工程进度满足甲方施工进度要求，确保与土建进度同步（工期时间不少于甲方与建设单位合同工期），若因乙方安装工程施工原因导致的工期延误，由此造成的相关损失由乙方承担，若因甲方原因，如资金等问题，由此乙方的相关损失由甲方承担，工期相应顺延。但甲方必须尽量合理提供施工作业便于乙方正常施工。第四条工程质量等级合格，在乙方施工范围内配合确保市级安全文明标化工地。第五条、计价依据、工程付款及结算方式计价依据：采用可调价合同，合同计款调整方法；乙方按照甲方约定的浙江省建设工程施工费用定额（2010版）相关费用计算程序表及费用取费和计价依据及瑞安市有关补充规定编制的预算，乙方按照甲方与业主签订的总承包协议和招标文件来执行计算后下浮23%（包括甲方配合费、工程税金，含现场水电费、垂直运输费、临时设施费、脚手架等）含总承包协议中的下浮9%点，已含在下浮率中，乙方不再缴纳。材料价格按《瑞安市材料价格信息价》的规定，暂定价格材料、地方材料按当时当地市场价，并实行动态管理，具体计算方式，甲方与业主签署施工承包协议书。没有信息价的建筑材料以暂定综合价处理，在施工过程中无价材料按材料的市场价格要经甲方与乙方确认签字定价计算。工程类别按民用建筑（二类）有关规定确定，工程的取费按标准率计取，具体报总承包协议。工程付款及结算方式付款方式：乙方应真实上报每月工程量给甲方，经甲方确认后上报业主，由业主下拨单项款项后，甲方每月依业主下拨款按乙方实际完成工程量的85%后，再下浮14%，作为前期支付款项，其余15%结算后按合同支付。甲方收取乙方决算总造价的14%，其余工程款由乙方自己支配，专款专用，但乙方必须提供工资册给公司财务。甲方不得扣押乙方工程款，业主工程款到达甲方账户后十个工作日内必须到达乙方所指定账户，若未按时到达所造成的损失均由甲方承担，安装保修时间同土建与业主签订的合同执行。乙方需提供65%材料发票。竣工价款的结算：按本协议《第六条：一、计价依据》安装工程造价执行。（保修金按照总包合同的约定扣除）。增加部分：按实际发生工程量计入决算。下浮点同第一条款。第六条工程质量责任乙方在施工过程中，必须严格按照国家现行建设工程施工标准、验收规范、质量检验评定标准及工程所在地建设主管部门保证工程质量的若干规定施工，确保工程质量合格。甲方有义务配合乙方共抓质量，并协助乙方搞好交叉施工，确保整体工程质量。因乙方施工原因发生质量安全事故，责任由乙方自负，引起的返工，窝工损失由乙方承担。若发生重大质量事故或安全，需在24小时内报告有关部门。若非乙方原因造成的质量或安全事故，甲乙（乙方有必要配合调查的）双方需密切配合查清事故原因后再行处理，并报有关部门。第七条工程验收工程验收：隐蔽工程和验收：工程具备覆盖，掩盖条件或达到中间验收部位，乙方经自检合格后进入下道工序前，需通知甲方和监理单位验收签字，方可继续进行施工。竣工验收：工程具备竣工验收条件，乙方按竣工验收规定，向甲方提交竣工验收报告和竣工资料：；甲方收到乙方竣工验收报告后，协助乙方组织有关部门验收，及时提出竣工验收记录各整改意见；乙方按整改意见要求负责整改，凡自身原因造成的整改费用由乙方负责，非乙方施工原因造成的整改费用由责任方负责。消防专项工程验收由乙方负责组织验收，并承担相应费用。3、消防工程检测由乙方负责，乙方提供相应的资料并配合验收。第八条安全、文明施工要求加强对承包范围的安全管理工作，并委托对其他工种的安全进行配合监督管理，保证机械和人身安全，杜绝机械施工事故和重伤及以上人身事故的发生，如发生工伤事故，按责任分担，乙方原因乙方自行承担，如甲方原因引起的安全事故由甲方负责并调查事故原因协商解决。乙方所有施工人员上班时间必须带好安全帽，不得穿拖鞋，不得光脚上班，不得光膊子上班，不得酒后上班，乙方必须管理好自己的施工人员，做好安全教育，服从甲方项目部安全管理工作，遵守项目部安全管理规则制度，严禁带小孩进入施工现场，如出现者按每人次罚款500元。乙方人员统一到项目部大食堂买票就餐，严禁在宿舍内做饭烧饭，如有着按每次罚款500元，乙方在施工期间按当地派出所要求办理好暂住证。乙方加强并做好对自有人员的教育，对承包范围以外的工作内容不得干涉，不得处置总包单位工地内任何材料（钢筋、模板等），机械，严禁盗窃行为，严禁随意拿用甲方工地材料设备带出场外，一经查实，按价款5倍罚款并罚班组负责人壹仟元，罚金在当月工程款扣除。乙方严禁在宿舍内做饭、乱拉电线，如发生意外安全事故由乙方承担责任。班组之间友好相处，互相配合，不得相互推委扯皮。施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众打架，如乙方人员在施工现场发生打架事件，所有医疗费及责任由乙方承担，不论有无理由每次罚款5000元，情节严重的移交当地公安机关处理，后果一律由乙方负责，严禁在工地或宿舍内赌博，一经发现每人次罚款100元。第九条保修条款工程质量和保修范围和内容：乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，质量保修范围和内容，双方约定如下：按照竣工图及变更联系单的范围的内容工程进行保修，乙方必须承担所施工项目范围的一切保修，质量问题均由乙方负责，并承担所发生的一切费用。保修期间，乙方在接到甲方通知后12小时内，到达现场，如乙方不能按要求及时到位进行维修，或因维修后仍不能满足使用要求的，甲方有权雇请第三方进行维修，根据甲方与第三方维修单位之间所发声的费用，在乙方保修金中给予扣除，如保修金金额不足，甲方有权向乙方提出进一步索赔。3、质量保修期：（1）约定本工程的质量保修期为二年。（2）质量保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算。第十条违约责任1、因乙方原工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达不到约定要求的，甲方近录合格部分造价扣除乙方的工程款，乙方还必须支付合同价款1.5%的违约金，乙方仍需继续返工直至合格，由此造成的工期损失由乙方负责，工期不顺延，并由乙方承担由此造成的一切费用。2、履约保证制度：本合同生效后，乙方2天内应向甲方交押履约保证金人民币120万元，（该保证金100万交付公司，20万交付项目部指定账户）乙方未按时交押保证金，此合同无效，乙方自愿作为向甲方履约的保证，形式为现金，此款中，质量保证金占70%，工期保证金占20%，文明施工，人员到位及安全生产点保证金10%。（1）此款在本工程从挖土开始三个月内甲方向乙方返还80万元，从±0.00开始捌个月内甲方向乙方返还20万元，结构封顶退还全部保证金，保证金不计利息。此保证金自押齐之日开始计算，甲方承若在2016年12月30日未能让乙方进场施工，则全部退还保证金，合同继续生效。乙方进场施工后则此保证金按以上规定来执行。若未在承若时间内完成或施工过程中因甲方原因导致乙方停工30天以上的，甲方无条件全额退还乙方所交押的履约保证金，自乙方缴纳保证金之日计算，按2%的月利息支付给乙方。（2）人员到位：施工项目经理部主要管理人同的到位率应随叫随到，如未达到相关承诺，超出每日罚款300元。（3）文明施工及安全生产：本工程要求按照浙江省文明标化施工工地管理胃法组织施工。在文明施工及安全生产方面，未按“双标化”规定施工，按违约处理，该履约保证金酌情扣除。同时做好社会综合治理工作，并明确具体措施，确保安全无事故。如因乙方的原因发生安全事故，一切责任均由乙方承担，同时甲方将视情况对乙方处以相应的经济处罚。（4）工程进度：甲方将随时对乙方实际施工进度，与由乙方上报的并经甲方确认的安装工程施工进度计划表进行现场核对。若乙方原因造成各节点工期延误，每延误一天乙方将被扣罚人民币2000元。非乙方因素造成的工期延误经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。（5）乙方所有罚金在每月发生的工程款中扣除。发生严重质量的安全事故（三次以上，包括三次），甲方有权终止合同，处理方法按乙方完成实际工程的80%结算，余款作罚金处理。第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成可依法申请调解、仲裁、公诉。2、如有争议，工程施工应正常进行，乙方不得以此停工或怠工，如在一个月内，未能解决争议的，乙方有权暂停施工，相应损失由责任方承担。3、本合同发生诉松，选择法院是合同签订地人民法院。本合同自双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方执两份，乙方执两份。合同订立地点：注：本合同下浮后造价已包括甲方的公司管理费，现场配套费（含乙方现场施工的用水、用电